《外墙贴面砖合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙贴面砖合同.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、外墙贴面砖合同外墙贴面砖合同（精选5篇） 外墙贴面砖合同 篇1 甲方：(姚金标、张荣超)乙方：(马如全)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和甲方与业主签订的施工合同及其它有关法律、法规，遵循同等自愿、公正和诚信的原则，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：建湖县太阳城1#、5#商住楼二、分包工程范围：外墙贴面砖(45*145小墙砖、600*600大墙砖)三、分包工程期限：20xx 年4月20日开工，20xx年5 月15 日竣工。因乙方工期延误，甲方有权增加工人进场施工，所发生的一切费用在乙方的工程款中扣除，同时每延误一天处500元/天的罚款。其次条
2、合同价格与结算1、本工程合同价格按实际贴面的工作量结算，门窗框边按实际绽开面积计算，面砖45*145、600*600按一次性定价分别为29元、33.50元每平方米计算。2、付款方式，每栋楼贴面结束后预付生活费15000元，工程结束撤场后付总工作量的60%，主体交付验收后付总工作量的95%。余下5%作为保修金一年内付清。第三条 工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 平安生产一、甲方对乙方担当的工程要做平
3、安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生产设施，乙方经检查合格方可运用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行解决，甲方供应地下车库几间供乙方运用，但乙方必需确保生活卫生与用电平安，否则甲方有权收回乙方的地下车库运用权。第六条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排、进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当
4、进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产、爱惜财产的教化，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。第七条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第八条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不
5、成、解决不了的，可以向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。甲方签字:乙方签字年月日： 外墙贴面砖合同 篇2 甲方： 乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例及其相关法律、法规。本着同等互利、协商一样的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺外墙贴面砖事宜，达成以下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺
6、和B、C、D段商铺;2、工程地点：六安市人民路与淠望路交叉口西南侧;3、工程承包内容：六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺的外墙贴面砖。二、承包方式1、包工不包料，甲方供应垂直运输机械，搅拌机、施工用电，其它工具自带;2、甲方供应材料，乙方需根据甲方的协作比要求进行施工，不得奢侈材料。三、承包单价阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺外墙贴面砖按实际面积平方米 元计算。如超出1%损耗，将从乙方工程款中扣除所损耗的经济费用，凡是属于贴面砖范围内的全部施工工序全部在内，包括草酸清洗(含草酸材料)。四、双方责任A、乙方责任1、乙方
7、在施工过程中要支配一名技术人员在现场帮助甲方施工员现场跟踪检查质量。(技术人员必需懂施工规范和技术要求，做到随时处理发生的各种质量问题);乙方必需确保每栋楼十五人在十五天内完成;2、乙方在施工过程中技术人员应提前3天书面上报材料安排，交甲方施工员审核后，交项目经理批准，再由材料员选购按期进场;3、乙方所施工的工程质量要符合相关建筑质量验收标准及规范要求，要和外墙保温做好交接手续。在贴砖前如发觉保温空鼓要向项目部施工人员反映，处理好空鼓然后在贴;如前期保温空鼓，贴面砖班组没有反映干脆将面砖贴上，所造成的质量问题将由贴面砖班组负全部责任。4、每个分部分项工程都要满意甲方施工员，根据规范标准要求进行
8、施工;5、因乙方施工人员造成质量缺陷和质量事故，乙方应刚好返工修理，其人工费自理，还必需赔偿甲方的全部损失，包括建筑材料质检部门或建设单位罚款等;6、乙方应保证合理用料，做到工完料清、场地干净、外架的清理等，必需当班处理完毕;7、收工后必需将工具、用具按规定地点摆放整齐;8、乙方要对进场施工人员进行施工平安文明教化，进入现场要带好平安帽，不得袒露身体，不准随地大小便，不准乱攀爬外脚手架和井架及其它违反操作规程行为;9、严禁酒后作业，有智障和精神病残疾等人员一律不得上岗;10、乙方须向甲方交20xx元作为定金，待施工人员进场起先干活后退还。B、甲方责任1、甲方供应相关图纸一套，施工管理人员跟班服
9、务和监督，对乙方技术人员进行技术交底;2、甲方对乙方进场工人进行平安文明教化;3、供应水电住宿、食堂就餐(不供应夫妻住房)，严禁在住宿内烧菜做饭，一经发觉没收用具并罚款200元;4、甲方刚好向乙方供应施工过程中的各项材料，确保乙方正常施工进度。五、付款方式1、本工程项目部不供应预付款、生活费垫资一个月，生活费发放以项目部考勤为准，结合工程量完成状况每人每月壹仟元整标准发放;2、外架落完后付工程款的30%，甲方竣工验收合格付95%，余款作为保证金一年后付清。六、违约责任1、若乙方在施工中达不到甲方的平安、质量、进度要求，限期整改，整改后仍达不到要求，甲方有权责令退场，工程款按已完工工程量80%结
10、算;2、因贴瓷砖出现空鼓、裂纹、渗漏水等质量通病视情节每惩罚款200-20xx元，还应必需修复好，确保验收一次性通过;3、因偷工减料施工，出现的重大质量事故或质量事故，所产生的一切责任乙方自负;所造成的工期延误，产生的经济费用将从工程款中扣除;4、不能根据甲方约定的工期内完成约定的施工任务，每滞后一天罚款20xx元，在工程款中扣除，(因天气和其它缘由不能正常施工，工期顺延);5、乙方若借故中途退场，工程量按已完成工程量80%结算;6、出现施工质量、平安事故一切由乙方负责。七、其它1、工程款付清后，本合同终止;2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司一份。(另签订一份平安文明生产施工合同与本合
11、同同时生效)。甲方签字： 乙方签字：日 期： 日 期： 外墙贴面砖合同 篇3 发包单位: (以下简称甲方)承包施工队: (以下简称乙方)位于 工程由甲方总承包，经甲、乙双方协商，由乙方担当该工程的外墙面贴外墙砖装饰工程，为明确双方在施工过程中的责任及义务，双方在同等、自愿、公允、诚恳的原则下订立下列条款，必需共同遵守。1、工程项目概况：工程名称：2、承包方式及内容：本工程以包工不包料方式承包，包验收通过、包平安生产及包文明施工。乙方包班组宿舍水电费。承包内容按建施图纸及会审记录所包括的内容及要求，承包全部室外墙面的外墙砖装饰工程。3、工承包造价及支付：3.1、本工程承包金额按实造面积乘以单价计
12、得金额为本工程承包结算金额， 单价按每平方 计，单价已包含全部门窗飘板面及线条面抹水泥砂浆及挂网，不另行计价。3.2、上述单价及造价已包含乙方在工程施工过程中，雇请工人的人工费、管理费、工人平安培训教化费、劳保福利费用、工伤保险费及工伤事故处理等一切费用，出现事故甲方不负任何经济和其它责任。3.3、本工程有效计价总面积由甲方项目部人员计算，经双方确认后为准。拨付工程款时，应扣除本合同规定的应扣款项及甲方施工管理惩罚条款后计付。3.4、工程款支付方法：按乙方实际完成的工程量，并阅历收符合要求后，支付工程量的70%支付工程款，其余待工程竣工验收后二个月内一次性付清给乙方。4、合同工期：开工时间：开
13、工时间20xx年12月10日。竣工验收交工时间20xx年4月1日。在工程施工中，乙方对工程质量、平安、工期没有保证时，甲方有权责成乙方退场，但所完成的工程量只能按70%结算付款，并且由乙方自行担当遣散工人的责任。5、材料运用及质量标准：5.1、乙方工作必需提前把施工层的外墙面淋好水，运用的材料按施工管理员指定地方堆放，每层工程完成后要把场地清理干净，乘余的材料必需运上楼上运用，垃圾严禁在楼面排栅乱倒，必需运用吊笼运到楼下按施工管理员指定地方堆放。若不按要求做，甲方按总面积每平方米扣除拾元。5.2、全部工程必需符合规范要求。如因质量缘由及不按图纸要求或不按施工员指令做而须要返工的，按实返工数每平
14、方扣罚50元。5.3、若因乙方没有完全履行本合同担当的责任、义务或疏于平安生产管理，在甲方督促、提出整改后，所承包的工程质量、验收资料质量仍旧不符合要求或发生平安事故等，至使本项目未能评定为合格工程，则甲方按本合同的承包工程额的70%付给乙方。同时乙方担当因此引起的一切被索赔后果，若乙方应收的未收工程款不足够赔偿时，侧应另行支付足够赔偿款给甲方。6、平安生产、文明施工管理6.1、乙方必需供应相应平安培训上岗证及其它相关证件，在开工前对进场作业人员进行技术交底。为确保实现本工程的平安生产、文明施工，乙方进场时必需严格执行平安施工的有关规定。乙方在整个项目施工过程中，必需贯彻平安第一、预防为主的方
15、针，严格贯彻执行国家和上级有关部门的平安技术规程、标准、劳动爱护法令等规定。建立和建全各级平安生产责任制，责任落实到人，做好有关平安生产记录资料，提交给甲方资料人员。6.2、乙方进场人员必需接受三级平安教化，由乙方负责人执行负责平安、文明施工工作。执行班前平安活动制度，每天开工前由班组进步行宣讲、平安留意事项、平安防护措施等，坚决制止三违行为。6.3、乙方进场作业人员必需持有效上岗证，接受三级平安教化。严禁酒后作业及携带小孩进入施工现场。6.4、乙方进入工地作业的人员必需配戴甲方供应的胸卡，没有配戴胸卡的人员，门卫有权禁止其进入工地。配戴合格的平安帽，并系好下颚带，烧焊、潮湿环境用电作业必需配
16、戴相应的劳保用品，高处作业必需搭好平安操作平台，并系好平安带，严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑硬底鞋哉打赤膊作业。违者按本单位相关管理条例惩罚。6.5、乙方要按甲方指定的地点堆放材料、机具。严禁乱丢垃圾、废料，严禁随地大小便。保证工场清洁卫生，做到料完场清。若乙方没有按甲方的要求执行，甲方认为有必要派人清理，按实际发生的费用由乙方担当。6.6、严格执行甲方的防火制度，严禁工地生火、乱丢烟头，要烧焊时，必需向现场施工管理人员提出申请。违反上述规定，甲方有权对乙方进行相应的惩罚。进场作业人员必需按指定的平安通道通行，严禁攀爬排栅、井架、塔吊，严禁井架乘人。工地内及宿舍禁止赌博、打架斗殴，偷盗违法行为，违者
17、按甲方管理条款惩罚。打架双方不分对错各罚款1000元，造成损害事故，由打架双方自行负责担当，情节严峻报公安机关处理。6.7、乙方人员要严格执行施工现场临时用电平安技术规范和建筑施工平安检查标准及甲方的有关用电、施工机具的运用规定，严禁非电工人员乱拉乱接电线;严禁非机修人员私自拆卸、修理施工机具。6.8、乙方在生产过程中发生工伤事故，一切责任全部由乙方担当与甲方无关，甲方不付任何法律及经济责任。7、双方一般权利和义务：7.1、甲方的权利和义务：甲方负责支配施工进度安排，并向乙方供应合理的施工作业空间。甲方供应建筑物标高、定位轴线，并向乙方供应枝术支持。执行上例管理条款及执罚计扣权利。在工程施工过
18、程中，乙方没有按甲方要求施工，经甲方多次通告未做出整改的，不能协作整体实现质量目标、工期及平安、文明施工目标的，甲方有权终止合同，并追究乙方赔偿甲方由此产生的全部经济损失。7.2、乙方的权利各义务：按合同工期、质量目标完成承包范围内的全部工程及相关配套工程。按平安、文明施工目标组织施工，无偿协作甲方在有关部门检查前对自己的施工范围内的场地进行清理。刚好向甲方递交工程资料、平安、文明施工资料。担当属自己方责任造成(包括下属人员行为造成)甲方或他方损失的经济赔偿及间接损失赔偿。担当属自己方(含下属人员)造成他方人员受损害或财物损失的经济赔偿。乙方在工程施工前，必需做好工人平安培训教化及购买工伤保险
19、，出现工伤事故甲方不负任何经济和其它责任。8、附则：本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的依法向法院起诉。方已清晰甲方的各项规章制度和各项违章惩罚标准，并同意将各项规章制度和标准列入合同的补充文件之一。甲 方： 乙 方：签 名： 签 名：日 期： 外墙贴面砖合同 篇4 甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，甲方将常州市福利院危房改扩建工程中内外墙涂料(除一至三层、九层内墙)工程分包给乙方完成。为明确双方的责任、权利和义务，保证工程的进度、质量、平安和效益，双方签订协议如下：承包范围：内、外墙涂料。一、 承包方式：双包二、 承包价格：按实际面积承包。内墙：顶板粉刷： 11 元/平方米
20、，顶板不粉刷： 12 元/平方米，(墙、顶板按合计面积乘以单价计算)。外墙弹(中)性涂料： 26 元/平方米，涂料品牌：光辉。此承包价格中已包含全部职工的养老保险金和劳动福利等费用，以上费用甲方不再扣管理费和税金。三、乙方自带工具、雨具、脚手架、小型机具及其它工具等。四、双方的责任和权利：1. 甲方的责任和权利：1) 有供应住宿宿舍的责任，有赐予施工技术质量等方面指导监督、协调工种相互协作的责任，有对施工人员进行质量、平安、文明施工和治安管理等方面教化责任。2) 有权对乙方的施工进度、质量、用料、平安、文明施工等提出要求，并进行督促、检查、限期整改和惩罚，有权对乙方的施工人员进行管理。假如乙方
21、严峻违反本协议约定，甲方有权按乙方违约终止协议。2. 乙方的责任和权利：乙方有听从甲方、业主、监理管理的责任，有保证工期、质量、平安、节约材料、文明施工的责任，有做好各工种相互协作协调的责任，有对本工种施工人员进行治安管理的责任，有为职工办理养老保险和赐予劳保福利待遇的责任，有关切职工生活、付清职工工资和生活费的责任。若在施工进度、质量、用料、平安、文明施工等方面严峻违反本协议约定，有担当违约的责任。有权在项目部的统一领导下自行支配人员组织施工，有权对本工种的施工质量、平安和文明施工等进行指挥，有权对施工中相互协作供应合理化建议和要求。五、 工程进度及人员要求：1.工程进度:严格执行甲方编制的
22、进度安排(总进度、月进度、周进度)。2. 人员保证：乙方必需依据现场进度须要，加班、加点抢施工进度，管理负责人确保每天都在施工现场指挥施工，每周工程例会必需参与。要求在施工过程中根据工程施工进度、工作量主动调配施工人员，工程施工中上岗操作人员必需满意进度要求(有特别要求时详细人员数量在例会上明确)。( 1 )每周工程班组例会乙方管理负责人必需参与,假如迟到惩罚200元,不参与惩罚500元。(2)管理负责人不在施工现场必需向甲方管理负责经理请假，经同意后方可离开工地，否则每天惩罚500元。(3)按甲方进度安排组织人员，以确保工程进度。以项目部节点安排为依据，工程每延期一天(8小时计)罚款20xx
23、元，如乙方无明显改进将延误工期补回，将自动退场(保证不影响后期队伍按安排进场)，已完工作量待工程竣后按合同价80%结算。六、 工程质量：常州市优质工程乙方施工质量必需合格，出现质量问题(达不到质量标准经甲方、监理、上级主管部门要求返工的，基坑支护后出现塌方的、降水后基坑出现地下水的)乙方应马上整改到位，并担当由此而造成的经济损失外，还按甲方制定下发的工程质量管理规则中规定的相关事项惩罚。七、 工程平安生产与文明施工：确保工程平安无事故、创市文明工地乙方必需听从甲方项目经理、施工员等管理人员的管理和指挥。乙方对本工种的施工作业平安负有全部责任，一旦出现平安事故由乙方全部担当经济责任。乙方人员违反
24、平安制度按甲方制定下发的文明施工管理奖罚条例执行：1. 进入施工现场不带平安帽，高空作业不系带平安带，按200元/人次惩罚;不系平安帽扣，按50元/人次惩罚。2. 酒后作业按500元/人次惩罚。3. 施工现场不准乱接乱拉电线，按300元/人次惩罚。4. 严禁偷窃工地小型工具及材料，若发觉一次，按原价的10倍惩罚。5. 乙方必需保证施工现场的整齐和道路畅通、保证各种施工设备、标记牌的整齐完好。原材料、成品、半成品、余料和建筑垃圾必需分类堆放在指定地点，做到工完场清。发觉问题必需刚好整改，如不整改按3000元/次惩罚。6. 乙方必需协作甲方做好进场施工人员的登记和办理务工暂住证工作，严禁运用不明身
25、份的人员、童工，否则一经发觉马上清退并按500元/人次惩罚。8. 乙方必需肯定听从管理人员和业主，监理等单位的管理和指挥。严禁聚众闹事、打架斗殴和罢工闹事，违者按10005000元/人.次惩罚, 并视情节轻重报送司法机关处理，全部担当由此造成的一切后果。9. 乙方必需听从甲方创江苏省文明工地、常州市文明工地的突击性工作支配。八、 物料管理：乙方应依据施工作业安排和现场材料状况进料。乙方必需每日收集施工现场散落的杂物并分类堆放，现场做到场地整齐。九、 本工程分包给乙方后，严禁再层层转包。一经发觉以违约处理，同时扣除已完成的劳务包干费。十、 食堂用餐管理：乙方用餐必需听从工地用餐管理要求。十一、惩
26、罚兑现方法：凡由乙方工种人员缘由造成的全部过失惩罚，项目部开出惩罚单，可不经乙方施工负责人签字认可，在支付工程款时全数扣除。十二、付款方式：1、工程完工前按完成工程量清包总价的70%结算。2、竣工验收后付至清包总价的90%(包括前期发放的人工工资)。3、余款竣工验收后付清。4、工程款支付必需经项目部负责人、公司(平安科、质量科、经营科)审核报公司经理审批后方可领取。十三、本协议中未涉及到的有关事宜，一律按甲方规定的质量管理奖罚条例及文明施工管理奖罚条例执行。十四、本协议一式肆份，双方各执两份，经双方签字后即具有法律效力。任何一方违约，应担当违约责任，违约金为承包总额的10%。甲方(公章)：_乙
27、方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 外墙贴面砖合同 篇5 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公允公正、同等自愿、诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一样，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日二、承包范围及方式：1、承包范围：2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式。3、工作内容：墙面砖施工包括测量放线,配料，调制砂浆，粘贴墙面砖
28、,砖面清理、协作验收、养护及成品爱护包括平安文明施工用工、清理现场、免费协作甲方施工项目的完成。三、合同价款1、合同单价为：按实际铺贴面积 元/。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有具体施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。四、工程结算与支付1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工面积以平方米计算。2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。3、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，
29、由总包方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。4、甲方每月按乙方事实上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)5、工程款支付条件1)全部施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
30、2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可比照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不行。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的全部主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。6、若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。五、双方责任(一)甲方1、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的交底工作。2、甲方
31、供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。3、甲方供应施工现场临时用水用电。4、甲方供应平安帽和平安带。(二)乙方1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。2、乙方必需向甲方供应进场人员名单、个人照片、验身份证原件、供应身份证复印件、已婚人员供应结婚证、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍
32、。4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强平安生产意识，将平安生产放在首位，严格遵守国家有关平安操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行平安生产、预防为主的方针，加强平安生产管理，对工人进行班前平安交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按三不放过的原则仔细处理，并由责任方担当一切费用和损失。6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续
33、。总包方供应乙方施工人员运用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下运用，应节约运用材料不得奢侈。总包方供应乙方施工人员运用的机具，乙方负责包干运用，不得带离施工现场，由于运用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员运用的手提式工具由乙方自备以满意施工须要，总包方不再供应。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取运用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程运用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。7、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%。进场前必需递交特别工种上岗证。8、甲
34、方管理人员支配乙方施工人员加班，乙方必需无条件接受支配。凡不听从甲方管理人员支配者，第一次罚款5000元，其次次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。六、工期、质量、成品爱护1、工期：乙方根据总包方现场合理编制的工期组织安排施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方缘由造成工期延误者，每延期一天，乙方除担当总包方因此造成损失外，甲方将视详细状况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必需严格根据
35、国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方缘由造成的质量缺陷，乙方必需根据总包方的要求刚好返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方担当。3、成品爱护：乙方应帮助总包方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。七、平安生产1、进入公司上班前，必需做好三级教化，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不听从甲方及总包方管理人员指挥
36、，因违反上述规定而发生平安事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后依据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。2、总包方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。3、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，
37、由乙方负责。八、文明施工及环境爱护1、文明施工：乙方要帮助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作20020xx元的罚款。在施工现场大小便者发觉一次罚款500元。2、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。九、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一样，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间
38、，发觉乙方不符合录用条件的;2、严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;3、严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的;?4、严峻违反平安操作规程，屡教不改，并且造成重大平安事故的，还须担当全部损失;5、严峻违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量平安隐患的，除解除劳务合同外，还须担当全部工料损失;6、施工、技术力气不足，工程进度严峻滞后的。十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金 元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。十一、纠纷的解决1、由于乙方缘由中途退场和违约，除
39、已完工程量不再结算外，给总包方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责担当。3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权赐予惩罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当，从结算款中扣除。5、每次材料转运、施工完
40、成后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算款中干脆扣除。6、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的20倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。十二、双方约定其他事项十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。 十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)：现场负责人： 现场负责人：身 份 证 号：银 行 账 号：电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日