烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(合同版本).docx

《烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(合同版本).docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号:WD-HT-0617烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1.1.1 .3设计变更：指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。1.1.2 变更权：在本合同有效期内，甲方可通过直接下指令或 要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的 建议书未经甲方核准，乙方不得对本工程作任何更改和改变。1.1.3 甲方的设计变更乙方应立即执行。设计变更引起的工程 量变化按本合同规定予以计算，但综合系数和综合单价及工期均不因 设计变更

2、而变化。第四条甲方的责任1.1 成立工程组织机构，委托甲方代表履行本合同规定的职责。1.2 负责工程总体管理和组织协调工作，负责组织工程开工会、 工程例会。1.3 平衡资金，按合同规定时间，审核工程进度报表，拨付工 程款。1.4 全厂需安装的生产设备由甲方提供。甲方对设备的制造质 量负责。1.5 提供施工图、设计变更等施工文件4份,竣工图3份，及 相应的设计施工服务。1.6 提供乙方进入和使用现场的权利。但是，此类进入和使用 权不为乙方所独享。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1.7 负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。1.8 负责组织对乙方工程的验收和交工。第

3、五条乙方的责任5 . 1由乙方完成的工程，应完全与本合同一致、并符合本合同 所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足甲方要求所必需的或本 合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程,还应包括本合同虽未 言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效 运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所 有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资，不管是临时性 的还是永久性的，均应由乙方提供，费用由责任方承担。乙方在开始 施工之前，应清楚甲方要求。乙方应将发现的施工图纸要求中存在的 不完整或其他缺点通知甲方，甲方在收到此通知后，应决定是否更正, 并向乙方发出相应的通知。不

4、管是否已经甲方批准或同意，乙方应对 现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性 承担施工责任。6 . 2乙方承诺：本工程为重点施工管理工程，成立公司级工程管理部并委派副总级领导担任指挥长，负责工程的配制和总体管理工 作。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5 . 2 . 2委派优秀工程经理任烧结工程部工程经理。工程经理有职、有权，能够保证材料、设备的供应，工 人有正常收入。不挪用款项去干其他工程。5 .2 .4施工过程中绝对不会因任何J问题，未经甲方同意而停工。对承担的工程将全部自行组织施工，不转包。假设因乙方原因达不到合同承诺的工期和品

5、质,愿接受合 同中明确的处分，承担业主对甲方相应的有关经济责任。乙方愿意设立大型已搅拌站，并在满足自营的前题下, 满足兄弟施工单位的需要。如兄弟施工单位需要乙方提供磅，其价格 与韶钢地区商品硅基本一致，可以参照建设的内部结算方法，税金、与规费由总包方协调。5 .2 .8乙方将维护甲方与业主的权威性，服从指挥，听众安排, 与其他参建承包商团结协作，顾全大局。积极主动地作好自己的工作, 将在甲方的领导下，保证整个工程建设平稳、有序、协调地开展。施工过程中 会经常到工地主动征求甲方及业主的意见，督导兑现对甲方与业主的承诺。5 . 2 . 10乙方将在现场设立专用帐户，做到专款专用，允许甲 方随时查询

6、。假设挪作它用，乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚 款。第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5 . 3乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工，特 别是工程。乙方应根据甲方要求，为本工程相关的其他承包单位从事其工作提供施工场地和水、电、气等方面应有的方便。乙方 必须服从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理，积极配合工程 其他方面的各项工作。5.4乙方应根据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、 定位、测量。对由乙方原因造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面 存在的过失，乙方应自费加以纠正。5 . 5乙方应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础资

7、料的 解释负责。5 . 6乙方应自行负责解决施工所需生产、生活大临设施（经甲 方批准搭设）。乙方应被视为已确认，他所选用的进场道路是合适的、 可供使用的。乙方应负责进场道路的养护，应提供他认为对引导其职 员、工人及其他承包单位进场所必需的路标或方向标志。乙方应得到 使用上述进场道路、路标和方向标志可能需要的、有关当局的许可。 对于上述进场道路是否合适、是否可供使用，甲方不予保证。5 . 7乙方在投标文件中已按招标文件第二章的要求提交了施工 组织设计和工程进度计划，并进行了投标文件的澄清。在开工后10 天内，乙方应按甲方对上述文件的审定意见和施工图纸，正式提交一第12页 合同范本 | CONTR

8、ACT TEMPLATE 建设工程施工合同式5份的施工组织设计和工程进度计划。本工程进度计划的编制应采 用排序网络技术，标出最早开始、最迟开始、最早结束、最迟结束的 日期。每次当甲方提出要求时，乙方均应以书面形式，提供一份为本 工程的实施拟采用的工作安排与方法的总说明，供其查阅。在未通知 甲方的情况下，乙方不得对施工组织设计、工程进度计划或上述工作 安排与方法，作重大改动。假设工程实际进度与本进度计划不符，甲方 可指令乙方修改进度计划，并说明为在规定工期内竣工所需修改的内 容。5 . 8乙方应提供为完本钱工程所需要的有关乙方设备。所有乙 方设备，一旦运抵现场，都应被视作为本工程专用。5 . 9

9、乙方在其进场安排及现场作业过程中，应遵守国家现行的 安全规范和业主的安全规章、条例，自现场开工至甲方接收本工程。 乙方应提供：本工程的照明、保卫及看守；5 .9 .2可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的 便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫。5 .10乙方应采取各种适当措施，保护现场内外的环境邛艮制由 其施工作业引起的污染及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或 滋扰。乙方应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 水及污水，不超过工程业主规定的排放标准以及法律规定的排放标 准。5 .11因工程需

10、要，乙方有权使用现场能提供的电、水、煤气及 其他公共设施。乙方应按工程业主规定的价格付费给工程业主。施工 用水、用电按工程业主确认的价格计算，其中施工用水 元/吨计取，施工用电按 元/kwh计取。乙方应提供为使用上述公共设施及测定耗用量所需的仪表，并承担相应的风险与费用。5 .12在本工程施工期间，乙方应保持现场没有不必要的障碍物, 应妥善存放和处置乙方设备或多余材料。乙方应及时从现场清除并运 走所有剩余物、垃圾和不再需要的临时工程，否那么，甲方有权进行处 置而无需征得乙方同意。接收证书一经签发，乙方就应立即从该接收 证书所涉及的那局部现场与工程中，清除并运走所有乙方设备、多余 材料、剩余物、

11、垃圾和临时工程。乙方应使该局部现场与工程保持清 洁和安全，使甲方感到满意。假设乙方未按上述要求运走所有剩下的乙 方设备、多余材料、剩余物、垃圾和临时工程，甲方可将上述物资出 售或另作处理，有关费用由乙方承担。5 .13乙方应遵守国家有关劳动保护方面的法律，不因这些方面 的原因影响到工程的进度和质量。5 .14乙方应将其各项作业限制在现场经甲方同意作为其作业范第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 围的作业区域内。乙方应采取一切必要的预防措施，保证其人员与设 备均处在上述作业区域范围之内，防止并禁止其人员与设备侵占邻 地。5 .15乙方在撤消对乙方代表和现场主

12、要管理人员的任命时，应 事先与甲方协商。5 .16原那么上不允许乙方自行更换工程经理，如遇特殊情况须更 换时，应委托同等资质人替换，报甲方批准后方可更换，同时交纳更 换工程经理人员费 万元。5 .17乙方应使用工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或 职业方面有熟练技能和经验的人员。甲方可要求乙方撤换（或促使撤 换）在本工程工作的、甲方认为有以下行为之一的人员，包括乙方代 表：5 . 17 . 1工作中经常出过失；5 . 17 . 2无能力履行其职责或玩忽职守；5 . 17 . 3不遵行本合同的规定；5 . 17.4坚持有害于安全、健康或环保的行为。5 .18乙方应随时采取各种合理的预防措施，

13、防止其职工或职工 内部发生非法行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述 行为殃及本工程附近的人员和财产。第15页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5 .19乙方必须由一级工程部组织工程施工，除局部土建工程劳 务经过甲方许可之后可以进行外包之外，不得再将工程整体或局局部 包或转包给其他方。甲方一经确认乙方出现未经许可的分包或转包的 情况，即可采取限期改正、罚款等方式予以纠正。如乙方不能按甲方 的要求进行及时的整改，甲方将有权终止合同。由此造成的工期和费 用的损失全部由乙方承担。5 . 20在工程现场开掘出化石、有价值的文物等，乙方应立即采 取适当的预防措

14、施予以保护，并通知甲方和工程业主。5 .21乙方应负责办理施工许可证及进场施工所需进出厂、安全、 防火、保卫、暂住、计划生育、爆破等一切手续并承担其费用。对于 工程弃土按照执行。5 . 22乙方应负责处理施工中与韶钢内部水、电、汽、路等各类 交接，承担施工现场积水、降水并按甲方指定地点的外排，并承担其 费用。5 .23乙方应负责做好施工现场地下管线的保护工作，不得危害 邻近建、构筑物，假设发生费用另行商定。5 . 24甲方提供的需安装生产设备运抵现场后，乙方负责卸车、 转运、清洗、保管等工作，费用已包含在安装综合单价内。乙方应与 甲方共同清点，然后移交乙方管理。第16页 合同范本 | CONT

15、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同5 .25乙方应负责工程交工，并提供完整的竣工资料和竣工图各 3套。在工程业主甲方要求的时间之内完成竣工资料移交，每推迟1 个月，扣减工程款 万元。5 . 26工程付款未按合同要求办理，乙方享有催告权利。5 . 27确属甲方工作人员，采取不正当手段有意刁难乙方事宜， 乙方享有建议更换甲方工作人员的权利。5 .28乙方应按照业主的规定，与业主签订安全管理协议书， 并按协议书规定向业主缴交安全履约保证金。5 . 29乙方应自行安排从当地或其他地方雇佣所有职员和劳工， 并负责他们的报酬、住房、膳食和交通。所付的工资标准及遵守的劳 动条件应不低于其从事工作地

16、区同类工商业现行标准和条件。如果没 有现成的标准或条件可以适用，给付的工资标准及遵守的劳动条件应 不低于从事类似工作的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳 动条件。乙方应遵守所适应于其雇员的相关的劳动法，向他们合理支 付以及保障他们享有法律规定的所有权利。要求其全体雇员遵守与安 全工作有关的所有适用的法律和规章。第六条工程质量的监督与检查6 . 1本工程业主委托监理公司负责对施工进行质量检查,乙方 应接受工程业主、监理公司和甲方的质量监督检查。第17页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6 . 2工程施工中，工程业主和甲方享有对工程进度、质量和其 他方面的监督

17、与检查的权利。甲方可根据工程实际情况发出有关设计 变更和指令，或根据乙方施工情况作出停工、整改直至终止合同的决 定，除非按自然法那么不能实施，乙方均应严格执行。6 . 3乙方应建立一套质量保证体系，以证明其能遵行本合同的 各项要求。遵循该质量保证体系并不免除乙方所承担的职责、义务和 责任。分包方在任一单位工程开工前10天应向发包方提交该单位工 程的施工组织设计（或方案）材质证明书、实验报告、特殊工种上岗 证（复印件）混凝土、砂浆配合等通知书，并填写报验单，由发包方 报监理和业主。在每一个施工阶段开始之前，乙方应将所有程序和执 行文件的详细情况提交甲方，供其查阅。在向甲方提交上述任何一种 文件时

18、，应附上经签字的、该文件的质量说明。甲方有权对质量保证 体系的任何方面进行审核，并有权要求采取纠正措施。6 . 4建本钱工程所需要的工程材料，除甲方要求另行委托外， 均应由乙方负责采购。对没有合格证明的原材料、半成品、设备等， 甲方有权通知乙方停止使用。6 . 5分包方采购主要的建筑、安装材料，须得到总承包方对其 供应商的资格的认定。6 . 6工程业主（或当地质检部门）提出,硅搅拌及输送一定要第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或

19、者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（甲方）：注册地址：法定代表人：委托代理人： ： ：邮政编码：开户银行：帐号：承包方（乙方）：注册地址：单位地址：法定代表人：委托代理人：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 在现场设置大型已搅拌站或使用商品磅，并泵送至浇注点，乙方应遵 照执行，并且由此可能发生的相对于现场搅拌砂的差价已含在综合单 价和综合系数之中，不另调整。6 . 7甲方有权参与按规范规定对工程和材料的质量进行检验、 检查或试验，乙方应向甲方提供条件，在现场或其他工作地对工程和 材料进行检验、检查、测量或

20、试验费用由乙方承担。6 . 8当已施工的工程准备覆盖或掩蔽之前，乙方应及时通知甲 方。甲方会同主代表及时进行检验、检查、测量或试验，不得无故拖 延；或通知乙方说明无需进行上述工作。如果乙方未按上述要求发出 通知，那么，当甲方提出要求时，乙方就应除去上述工程上的覆盖物, 随后再将其恢复原状，费用由乙方承担。6 . 9如果甲方在施工规范之外还要求进行其他试验，那么，乙 方应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料，还应提 供为有效进行上述试验所需要的工人、材料、电力、燃料、试验用品、 试验器械和仪器、仪表等。试验合格，费用由甲方承担；否那么，由乙 方承担。6 .10如果甲方根据检验、检查或

21、试验结果判定，某工程或材料 质量不合格，那么，甲方可拒收上述工程或材料，同时应立即通知乙 方，并说明拒收的理由。乙方那么应立即修复缺陷，并保证上述被拒收第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 的工程符合本合同规定。如果甲方要求对上述工程或材料质量重新进 行试验，那么,这些试验应按其原试验条件进行，假设重新试验合格, 费用由甲方承担；否那么，由乙方承担。6.11自各项工程和材料运抵现场，且已取得与有关工程和材料 的价款相等的付款时，其财产权均应为甲方所有。6 .12工程竣工后，由甲方会同业主、监理、乙方对工程质量进 行验收评定，由乙方将结果及有关竣工资料送甲方审

22、核交业主存档。6 .13建筑原材料、半成品的抽检测试报告，应由有相应资质的 质量检验中心或监督站提供。6 . 14发生重大质量事故，乙方应在24小时内书面通知甲方， 并及时组织质量事故调查分析，提出处理意见，并报有关部门备案。第七条工程验收与保修7 . 1竣工验收以施工图纸、说明书、设计变更、国家和冶金行 业颁发的施工验收规颊口质量标准为依据。7 . 2竣工验收：乙方全部或局部工程施工完成后，负责组织单机试车及 无负荷联动试车。试车合格后三方签署无负荷联动试车合格证书O7 .2.2工程业主负责组织负荷联动试车，甲方和乙方共同参加。乙方负责提供开车操作服务。试车过程中，如出现施工等属于乙方的第2

23、0页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 问题，由乙方处理并承担其费用。负荷联动试车合格后，工程业主、 甲方和乙方共同签署负荷联动试车合格证书。工程全部或局部具备了竣工验收的条件，乙方按国家工 程竣工的有关规定，会同甲方一起向工程业主提供三套完整的竣工资 料和竣工验收报告，并在三个月之内提供三套竣工图。工程业主在收 到竣工验收报告后及时组织有关部门验收，并在验收后给予批准或提 出修改意见，乙方按要求进行修改。修改合格后，甲方进行验收。验 收后签署履约合格证，批准竣工验收报告，工程即已验收合格。7 . 3工程保修期从竣工验收合格算起，按国务院第279号令第 四十条规

24、定执行。7.4保修期内如因施工质量造成事故，乙方负责修理并承担其 费用。第八条工程费用支付8 .1合同签订30天内，乙方人员、机具进驻施工现场并正式开 工以后，甲方支付乙方工程预付款 万元。从甲方支付乙方全部款项到达一定额度（50%左右）的当月起，甲方按平均额度分三个 月从乙方进度款中扣回工程预付款。8 . 2工程开工起，乙方应按合同的工程计价工程清单，编制工 程预算书一式3份送交甲方审核，乙方应积极配合甲方的审核工作,第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 审定的工程预算作为工程支付和工程结算的基础。乙方应按审定的工 程预算编制每月一次的进度报告，一式3份

25、，每月25日前提交给甲 方。每一份进度报告应包括：甲方施工管理人员对工程质量和进度的签认单；施工的形象进展情况的报告（包括图表及详细说明、现 场人员及乙方的设备记录、质量保证文件、材料的检验证明）；8 .2 .3按施工图和合同价计算方法计算的本段工程投资计量表；支付申请表。8 .3甲方在下一个月15日前审定乙方报表，签发工程款支付证 书并付款。乙方应积极配合甲方的审核工作。8.4甲方审定的每月工程投资中的15%为预留质保金，在每期 工程款支付证书中扣除。工程竣工验收合格前，甲方支付到结算总价 款的85%。待工程竣工验收合格且热负荷试车通过后满三个月，- 周内支付10%。质保期满后，一周内付清结

26、算局部质保金余额5%。8 . 5工程竣工验收合格后3个月内，双方办理竣工结算。8 . 6在保修期内，因乙方质量原因造成质量问题，乙方无偿保 修。8 . 7出现乙方未到达施工计划、质量要求或不按甲方指令进行 施工等情况，甲方有权单方面调整上述付款计划。第22页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同8 . 8乙方营业税及附加由甲方在每笔付款中代扣代缴，甲方应 向乙方提供完税证明。8.9奖励和处分：8 . 9 .1奖励：根据乙方施工完成情况，甲方可能对感到满意的 工程内容酌情给予一定的奖励。8 . 9.2处分：由于乙方不按合同执行，或以各种理由不完成分 包工程内容的，甲

27、方可按其对工程实际影响的范围和内容，处以两倍 的罚款。8 .9.3奖励和处分的费用在下一个月工程的工程付款中进行支 付。第九条不可抗力9 . 1不可抗力认定标准：按国家或省主管部门有关规定。9 . 2不可抗力发生，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并 在24小时内向甲方通报受害情况。第十条履约担保10 .1乙方应在合同签定后6天内，向甲方提供由其银行出具的 履约担保函。第十一条争议11 . 1发生争议由双方协商解决。第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同11. 2如发生诉讼，应由工程所在地人民法院受理。第十二条合同生效与终止12 . 1本合同自双方签字、盖章

28、后生效。12 .2在工程业主和甲方确认乙方无法按本合同工期、质量要求 完本钱工程的情况下，工程业主和甲方有权终止本合同，由此引起的 损失由乙方承担。12.3本合同自工程完全交工之日起，除8.4条有效外，其他 条款即告终止。12.4甲方支付完全部工程款后，有关保修条款自行终止。12 . 5本合同未尽事宜，双方协商解决。12 . 6本合同正本两份，由甲乙双方分别保存；副本12份，甲 乙双方各6份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：乙方代表：年一月一日 年一月一日签订地点：签订地点：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRES

29、S HERE第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 ： ：邮政编码：开户银行：帐号：甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程 的施工协商一致，签订本分包合同，以资共同遵守。第一条工程概况1 . 1综合情况：1.1.1 工程名称：烧结机工程-烧结冷却等系统(a标段)的 建安工程。1.1.2 工程地点：1.1. 3工程业主：1.1.4 施工内容和范围：(1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电 气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、机电设 备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。(2 )全厂电气、自动化仪表

30、、计算机、通讯工程(下称“三电”工程)的施工。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3 )全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、 区域内除尘管网(室外)的施工。(4)上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车， 并配合业主进行热负荷联动试车。1.1.5 上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为：o场区管网等其他未予明确的交接点，待施工图设计完成之 后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由 此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的 交接点由甲方指定。1.1.6 具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相

31、关的指 令确定。1.1.7 如乙方的工作确实达不到合同要求，甲方有权随时与其 他施工单位商订合同，指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未 完成的工程和内容。乙方不得阻饶、刁难或撤除属于该施工单位的设 施和装备。1.1.8 施工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容，其与乙 方相关的调试及配合仍由乙方负责。1.1.9 本总承包工程有多家分包单位，具体施工中存在的相互 协作配合的问题由乙方与对方协商解决，如仍有问题，由甲方共同协合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 调解决。1 . 2工程质量和安全：1.2.1 工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验 标准，建

32、筑安装工程质量必须到达国家及行业现行质量验评标准，环 保监测指标应符合建设工程环境保护及设施验收监测技术要求X国 环发(2000 ) 38 )要求。1.2.2 未到达国家和冶金行业质量标准，由乙方负责整改，由 此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责；工程质量没有到达国家和 冶金行业质量标准，甲方拒付建安工程质量保证金。1.2.3 乙方全面负责工程施工中的安全问题，承诺本工程因乙 方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零，千人负伤率 1/1000以下。假设出现乙方施工范围内的安全事故，由乙方承担全部 的责任和费用。1.2.4 .3工程工期：1 3 .1本合同工程内容总工期为日历工期天。年

33、月 日,乙方必须开工，至年月 日完成空负荷联动试车并到达合格。本合同总工期中包含为配合其他各方面的正常工程所需要的必要的时间。1 .3 .2主要工期须到达以下控制点及局部需提前完成的内容的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 工期：(1)_年月日前元成所白子项的基础工程施工。(2)_年月一日前完成土建主体工程施工。(3)_年月一日开始设备安装。(4)_年月日前完成全部建筑安装工程施工，一月一日开始单机试车。(5)年月日前开始空负何联动试车。(6)年月日前开始热负何联动试车。1.3.3 上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外，不再 因任何因素进行调整。如甲方为保证

34、总工期，要求乙方施工提前完成, 乙方应按甲方要求进行赶工，并且不因此而增加费用。1.3.4 因乙方原因延误关键线路关键工程完工时间：与网络计 划确定的完工时间比较，每延误一周的误期损害赔偿费为延误局部价 格的千分之一，在合同履行期，假设分承包人采取有效措施追赶回拖延 的工期，甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。1.3.5 因乙方原因延误完工、竣工时间：与合同规定的完工、 竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当于合同合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同总价的千分之一，以后每延误一周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。1.4工程价款：1.4.1 工程

35、计价工程清单的综合说明（见合同附件一）；1.4.2 土建工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件二及附表一）；1.4.3 安装工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件三及附表二）；1.4.4 综合系数计价基础和综合系数（见合同附件四）。第二条合同文件及解释顺序1.1.2 . 1构本钱合同的文件可视为是能互作说明和解释的，其组成和解释的优先次序如下：2.1.1 本合同书；2.1.2 双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议；2.1.3 招标文件;2.1.4 图纸；2.1.5 工程规范；2.1. 6投标文件；其他有关文件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

36、建设工程施工合同2 . 2乙方应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、 变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有 权在所有适当的时间使用上述文件。2 . 3不管在何种场合，双方按规定呈送或发出通知、指令、同 意令、批准书、证书或裁决书时，上述往来文书均应采用书面形式, 且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的所有证书，通知或书面指 令，以及由乙方发给甲方的所有通知，均应派人面交签收并取得书面 收据。第三条工程规范和图纸3.1 工程规范：3.1.1 本工程实施过程中，工程业主和甲方将按国家现行施工 及验收规范对承包单位进行监督和验收，本工程要求满足设计和验收 的标准要求

37、。3.1.2 .1.2对按国家现行施工及验收规范进行施工须发生的工程内 容，均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款 中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。3.1.3 本工程的合同要求、设计、工程业主和甲方对乙方发出 的指令的实际情况（这种实际情况的要求一般不应高于验收标准的要 求）与验收规范不一致时，按实际情况执行，并且不调整工程投资。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3.1.4 本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定，即 （ 1992 ）冶建文字第241号关于冶金建设工程设备技术与材料划 分规定为基础，具体以甲方的施工图设

38、计为准。3 . 2图纸：3 . 2.1本工程由甲方进行设计。甲方设计和提供的图纸、资料 和变更等经工程业主认可后，交乙方4份作为施工的依据（竣工图3 份由甲方在办理竣工时交乙方），乙方应严格按其进行施工。上述文 件多于4份的，由乙方自费复制。设计中注明的国家和地区公布的标准图、标准设计，由 乙方自备。3 .2 .3本工程的设计图纸由甲方根据对各分包单项工程的指定 而及时分发。3 .2 .4本工程的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑 物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料，不因其与施工图存 在差异而对合同价款产生任何影响。凡属于本合同范围内的工作（包括设计变更等内容）， 不管何种情况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求 调整综合单价和综合系数。