《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全含答案.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全含答案第一部分 单选题(50题)1、第一斜位是指A.左前斜位B.右前斜位C.左侧位D.右侧位E.水平侧位或斜位【答案】： B 2、用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，并且是考核和分析投资效果依据的表是（ ）。A.建设项目交付使用资产明细表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目竣工财务决算表D.建设项目竣工财务决算审批表【答案】： C 3、根据陕西省建设工程工程量清单计价规则招标人要求对分包专业工程进行专业承包管理和协调的，并同时要求提供配合服务,总承包服务费可按分包专业工程估算造价的()计算。A.0. 8%1.2%B.2%4%C.5%8
2、%D.10%12%【答案】： B 4、根据建设工程施工合同示范文本）预付款的支付按照专用合同条款约定执行但最迟应在开工通知载明的开工日期（）前支付。A.3B.7 天C.14天D.28天【答案】： B 5、限定放大摄影的放大倍数，取决于A.球管容量B.焦点大小C.焦一片距D.病灶的大小E.被照体的厚度【答案】： B 6、施工现场设立的安全警示标志， 现场围挡等所需的费用应计入（ ） 费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【答案】： C 7、碘油不能用于A.瘘管造影B.心血管造影C.子宫输卵管造影D.支气管造影E.椎管造影【答案】： B 8、下列情形中，可构成缔约过失责任的是（
3、）。A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失【答案】： C 9、某施工企业购买一台新型挖土机械， 价格为 50 万元， 预计使用寿命为 10 年， 每年 200 个台班， 预计净残值为购买价格的 3%， 若按工作量法折旧， 该机械台班折旧费应为（ ） 元。A.242.50B.237.50C.250.00D.257.70【答案】： A 10、生产能力指数法又称指数估算法，它是根据（ ）和投资额来粗略估算拟
4、建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。A.已建成的类似项目生产能力B.已建类似项目的静态投资额C.拟建项目的主体工程费D.世界银行投资的项目估算【答案】： A 11、由于发包人供应的材料、构配件或设备不合格造成的质量缺陷由( )承担经济责任。A.使用单位B.发包人C.承包人D.监理单位【答案】： B 12、下列哪项为骨盆测量的正常值A.骨盆倾斜度80B.耻骨弓90C.坐骨棘切迹容2指D.坐骨结节间径小于8cmE.对角径为11cm【答案】： B 13、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价
5、D.抵岸价【答案】： A 14、国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标【答案】： D 15、 确认小脑扁桃体延髓联合畸形，一般认为扁桃体低于枕大孔：( )A.10 mmB.7.5 mmC.6.0 mmD.5.0 mmE.4.0 mm【答案】： D 16、妊娠合并病毒性肝炎的鉴别诊断，下述哪项除外A.原发性妊娠急性脂肪肝B.妊娠期高血压疾病C.妊娠呕吐D.妊娠合并糖尿病E.妊娠肝内胆汁淤积症【答案】： D 17、根据陕西省建设工程工程量清单计价规则,可以采用综合单价计价的措施项目是（）A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C
6、.二次搬运D.垂直运输【答案】： D 18、下列使用滤线栅的方法中，不正确的是A.倾斜X线中心线对应与铅条方向垂直B.聚焦式滤线栅不能反置C.焦一片距离应在聚焦距离的范围内D.活动滤线器的活动时间应长于曝光时间E.中心线不能偏离滤线栅中心【答案】： A 19、静脉尿路造影在腹部加压引起迷走神经反应综合征时，应采取的首要措施是A.按压病人的人中穴位B.抓紧时间摄片C.立即解除病人的压迫D.让患者家属去请临床医师E.注射肾上腺素【答案】： C 20、有关X线影像重叠的叙述，错误的是A.大物体的密度小于小物体，重叠的影像中可清楚看到小物体B.大物体的密度大于小物体，重叠的影像中看不到小物体C.大小物
7、体的密度相等，重叠影像中可隐约看到小物体D.人体投影到胶片形成的平面影像，各组织的重叠可避免E.观察重叠影中密度低的物体影像，可选择CT成像【答案】： D 21、第二胎产妇，产后半年月经未复潮，仍在哺乳，要求避孕。检查：子宫颈光滑，外口松，宫颈位于阴道口以上2cm处，子宫大小正常，后倾，无压痛，活动，双附件无异常。选用下列何法为好A.宫内节育器B.口服避孕药C.阴茎套D.安全期避孕E.体外排精法【答案】： C 22、成年妇女子宫形态学特征正确的是A.重约150gB.下部较上部宽C.宫体：宫颈=1：2D.长度78cmE.宫腔容量约10ml【答案】： D 23、可以用于工程合同签订时尚未确定或者不
8、可预见的所需材料、 工程设备的是（ ） 。A.暂列金额B.暂估价C.签约合同价D.计日工【答案】： A 24、第1腰椎体表定位标志为A.胸骨体中点B.胸骨剑突末端C.剑突末端与肚脐连线中点D.脐上3cmE.脐【答案】： C 25、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】： B 26、编制材料消耗定额的基本方法中，用（）主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。A.统计法B.试验法C.现场技术测定法D.
9、理论计算法【答案】： C 27、对于建设用地取得的相关方式， 下列说法正确的是（ ） 。A.获取土地使用权的基本方式是出让和划拨，不包括租赁和转让B.通过竞争出让获取土地使用权的方式分为招标.拍卖.挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.依法以划拨方式取得土地使用权的，其土地使用年限最高为70年【答案】： B 28、IP经X线照射后所形成的信号为A.模拟信号B.数字信号C.准数字信号D.可见光E.红外线【答案】： A 29、下列组合中，错误的是A.骶髂关节正位-中心线向头侧倾斜1530B.骶髂关节斜位-人体矢状面倾斜45C.骶髂关节左后斜位-显示左侧骶髂关节D.腰椎左后斜位-显示左侧
10、椎间关节E.胸椎左后斜位-显示右侧椎间关节【答案】： B 30、某施工企业购入一台自卸汽车,原价为 150000 元预计净残值 0000 元,预计使用年限 8 年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.60000B.45000C.36000D.21600【答案】： A 31、招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】： D 32、设计概算编制依据不包括（ ）。A.初步设计B.施工现场测定资料、试验资料和统计资料C.资金筹措方式D.类似工程概预算及技术经济指标【答案】： B 33、水的CT值通常是A.-1
11、000HuB.-500HuC.0HuD.+500HuE.+1000Hu【答案】： C 34、某产妇，GA.准备子宫切除术B.行清宫术C.继续观察D.再次手取胎盘E.检查软产道【答案】： A 35、关于尖锐湿疣，下列哪项是错误的。A.尖锐湿疣的发病率疾病中仅次手淋病B.尖锐湿疣的病原体为HPVC.HPV主要感染上皮细胞，它与外阴癌、宫颈癌的发病有关D.尖锐湿疣的潜伏期为13周，症状明显，可有瘙痒、烧灼感E.免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展【答案】： D 36、 中晚期肺癌生长方式常表现为：( )A.管内型B.管壁型C.管外型D.混合型E.都不是【答案】： D 37、关于工程变更权的说法
12、，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更【答案】： A 38、某施工单位承包的工程合同价款总额为9000万，其主要材料及构件所占比重为60%，已知预付款起扣点是5000万元， 预付款的总金额为（ ） 万元。A.4000B.4300C.2400D.3400【答案】： C 39、根据建设工程施工合同规定，为了不错失索赔权利，承包人应在发出索赔意向通知书后（）日内，向监理提交正式索赔报告。A.7B.14C.28D.56【答案】： C 40、影响工程造价计价的两个主要因素是（）。A.单位价格和实物工程量B.
13、单位价格和单位消耗量C.资源市场单价和单位消耗量D.资源市场单价和措施项目工程量【答案】： A 41、下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是（ ）。A.扩大指标估算法简便易行B.扩大指标估算法准确度不高C.可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法D.扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资金的关系和比例来估算流动资金【答案】： C 42、24岁，无生育史，妊娠42天采用口服米非司酮(RU486)及前列腺素，仅6小时排出完整胎囊及绒毛，阴道出血不多。其流产最主要的机制为下列哪项A.前列腺素作用，引起子宫收缩B.抗雌激素作用C.抑制早孕作用D.抗孕激素与孕酮竞争子宫内膜
14、受体，却不产生孕酮作用，使蜕膜坏死出血E.丙酸睾酮抑制孕卵生长，达终止妊娠效果【答案】： D 43、26岁，女性，GA.细菌性阴道炎B.念珠菌性阴道炎C.滴虫性阴道炎D.宫颈癌E.阴道化脓性感染【答案】： A 44、瓦氏(Water)位摄影，听眦线与台面的角度是A.12B.18C.23D.37E.40【答案】： D 45、胸部CT扫描的适应证包括A.上呼吸道感染B.下呼吸道感染C.肋间神经炎D.哮喘发作E.轻度呼吸道过敏【答案】： B 46、工程工程本钱治理的核心内容是() 。A.本钱分析B.本钱打算C.本钱掌握D.本钱核算【答案】： C 47、招标人可以对已发出的资格预审文件进行澄清或者修改
15、， 但是应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（ ） 日前。A.2B.3C.10D.15【答案】： B 48、下列费用项目中，应计入进口设备运杂费中的是（ ）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】： C 49、属于安全文明施工费的是( )。A.临时宿舍的搭设、维修、拆除费用B.竣工验收前对已完成工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用C.施工需要的各种脚手架搭设的拆除费用D.夜间施工时所发生的照明设备摊销费用【答案】： A 50、不属于机械台班单价组成部分的是（ ）。A.折旧费B.检修及维护费C.大型机械进退场费D.人工及燃料动力费【答案】： C 第二
16、部分 多选题(50题)1、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 2、施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额消耗量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可
17、避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】： AC 3、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 4、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的有（）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】：
18、 CD 5、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=销售额适用增值税率【答案】： BC 6、对投标人而言， 投标报价策略是投标取胜的重要方式、 手段和艺术， 下列选项中可选择报高价的情形是（ ）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.支付条件好的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长、 声望也高E.投标单位急于打入某一市场【答案】： ABD 7、关于联合体投标，下列说法中正确的
19、有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 8、根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（）A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施【答案】： ABD 9、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工
20、程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 10、(2014年)根据合同法，关于违约责任的说法，正确的是（ ）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任【答案】： BC 11、为了确定工程造价，美国工程新闻记录（ENR)编制的工程造价指数是由（）个体指数加权组成的。A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构件钢材E.木材【答案】： BCD 12、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必
21、须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致【答案】： ACD 13、设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括()。A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： AC 14、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列人以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D
22、.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项,招标人填写数量与单价【答案】： ACD 15、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同规定的目的港受领货物E.办理进口清关手续【答案】： BCD 16、 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，工程量清单的组成内容包括（ ）等。A.规费和增值税项目清单表B.合同主要条款C.封面D.总说明E.分部(分项)工程汇总表【答案】： ACD 17、关于施工投
23、标报价中下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】： CD 18、根据招标投标实施条例，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应在签订书面合同时退还投标保证金【答案】： ABD 19、 关于工程质量
24、保证(保修)金的预留、使用及管理，下列说法正确的有（ ）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金的计算额度包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额C.建设工程竣工结算后，发包人应及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金D.监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金E.他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】： ACD 20、下列招标人的行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.同一招标项目向潜在投标人或者投标人提
25、供有差别的项目信息B.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查D.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商E.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际无关【答案】： ABD 21、工程定额按其反映的生产要素消耗内容可分为（）A.施工定额B.劳动定额C.补充定额D.机械台班消耗定额E.材料消耗定额【答案】： BD 22、在编制设计概算时，三级概算指的是（）。A.单位工程概算B.建筑工程概算C.建设项目总概算D.单项工程综合概算E.设备及安装单位工程概算【答案】： ACD 23、工程造价咨询人在进行工程造价
26、鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 24、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款E.本周期应增加的金额【答案】： ABD 25、在国际工程承包中，根据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定非率或价
27、格的条件包括（）。A.实际工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.由于工程量的变动直接造成单位工程量费用的变动超过1%D.原工程量全部删减，其替代工程的费用对合同总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定费率项目”【答案】： ABC 26、发达国家和地区计算和控制工程造价的主要依据有（）。A.费用标准B.造价估算标准C.工程量计算规则D.标准定额E.经验数据【答案】： AC 27、决策阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.外部协作条件E.环境保护措施【答案】： ABC 28、计算
28、分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（ ）。A.设备价格、运杂费率B.概算指标、概算定额、预算定额C.人工单价D.材料预算单价E.机具台班单价【答案】： BCD 29、下列关于预付款担保的说法，正确的是( )。A.预付款担保的主要形式是银行保函B.预付款一般是逐月从工程款中扣除C.预付款担保的担保金额也相应逐月减少D.预付款担保必须由担保公司提供保证担保E.预付款担保不可以采取抵押担保形式【答案】： ABC 30、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项
29、目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 31、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（ ）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】： BC 32、下列招标人的行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特
30、定行业的业绩、奖项作为加分条件C.对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查D.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商E.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际无关【答案】： ABD 33、编写工程量清单中的项目特征时，下列内容属于必须描述的有( )。A.外运土的具体运距B.混凝土的种类和强度等级C.金属构件的材质D.抹灰面油漆的基层类型E.混凝土拌合料使用的石子粒径【答案】： BCD 34、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解
31、协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】： ABCD 35、根据招标投标法 ， 下列关于投标和开标的说法中， 正确的是（
32、） 。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包， 应在中标后通知招标人B.开标时， 必须由招标人委托的公证机构检查并公证投标文件的密封情况C.开标应当在公证机构的主持下， 在招标人通知的地点公开进行D.开标时， 可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况E.招标人应邀请所有投标人参加开标【答案】： D 36、实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有（ ）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合单价法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 37、到岸价格(CIF)作为关税完税价格，其包括（ ）等费用。A.国际运费B.
33、国内运费C.运输保险费D.外贸手续费E.离岸价格【答案】： AC 38、投资估算的审核主要从（ ）方面进行。A.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性B.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性C.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性D.审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性E.审核投资估算的费用计算的系统性【答案】： ABCD 39、建设项目流动资金的分项估算法中,流动负债的构成要素一般包括 ()。A.应收账款B.预付账款C.存货D.应付账款E.预收账款【答案】： D 40、材料储备定额天数由当地材料供应的（ ）等因素决定。A.在途天数B.加工天数C.整理天数D.保险
34、天数E.市场行情【答案】： ABCD 41、投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（ ）。A.投标截止时间前送达投标文件B.最好是在截止日期前一天C.要求招标人签收投标文件D.送达文件必须两人以上E.在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回【答案】： AC 42、下列情形之一的属于无效合同的是（）。A.损害社会公共利益B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益【答案】： AD 43、根据中
35、华人民共和国价格法，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有（ ）。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.非自然垄断经营的商品价格C.资源稀缺的少数商品价格D.重要的公益性服务价格E.重要的公用事业价格【答案】： ACD 44、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）A.支付违约金B.支付赔偿金C.采取补救措施D.追缴财产E.继续履行【答案】： ABC 45、在价格调整公式中，P0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有（ ）。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【答
36、案】： ABD 46、关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】： BD 47、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 48、下列各费用项目中属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.研究试验费B.环境影响评价费C.职工教育经费D.工程保险费E.市政公用设施费【答案】： ABD 49、按照投资的费用性质可将工程计价定额分为（）。A.建筑工程定额B.设备安装工程定额C.建筑安装工程费用定额D.工(器)具购置费用定额E.工程建设其他费用定额【答案】： ABC 50、可采用分部分项工程项目清单方式编制的措施项目有（）。A.混凝土模板及支架B.二次搬运C.垂直运输D.超高施工增加E.冬雨季施工【答案】： ACD