《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全附答案（培优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全附答案（培优）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全附答案（培优）第一部分 单选题(50题)1、单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】： B 2、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单项工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】： D 3、关于腕关节正位摄影，错误的是A.多用于外伤检查B.可用于观察小儿发育情况C.手成半握拳状掌面向下D.中心线对准第三掌骨近端E.腕关节面清晰【答案】： D 4、关于增感
2、屏的描述，错误的是A.增感屏的使用，增加了胶片的感光效应，减少了摄影中的X线量B.增感屏根据荧光物质分类，分为钨酸钙增感屏和稀土增感屏C.增感屏后屏的荧光体层较前屏薄D.增感屏的主要结构分：基层、荧光体层、保护层E.保护层的作用是：有助于防止静电现象的产生；保护荧光体层不受机械损伤；便于清洁【答案】： C 5、主要经肾脏排泄的离子型对比剂是A.伊索显B.碘必乐C.优维显D.复方泛影葡胺E.碘番酸【答案】： D 6、根据建设工程施工合同(示范文本)(GF- 2017-0201),除专用合同条款另有规定外,预付款扣回的方式是( )。A.在进度付款中按比例扣回B.在进度付款中等额扣回C.在第一次进度
3、款中全额扣回D.在最后一次进度款中全额扣回【答案】： A 7、关于合同价款的期中支付，下列说法不正确的是（）。A.合同价款的期中支付是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项B.合同价款的期中支付是工程进度款的预付C.发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款D.进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致【答案】： B 8、X线信息影像转换成可见密度影像，转换介质不含A.电影胶片B.观片灯C.影像增强器系统D.增感屏一胶片系统E.荧光屏【答案】： B 9、某生产性建设项目投资估算数据为：建设投资
4、21800万元，预备费3200万元，建设期利息560万元，流动资产投资12500万元，如果按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总额,则该项目建设期的投资估算总额应为（）万元。A.26110B.29310C.37500D.38060【答案】： A 10、某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算， 据统计资料， 该施工企业生产工人年平均管理费为 1.2 万元， 年有效施工天数为 240 天， 人工单价为 300 元/天， 人工费占直接费的比例为 75%， 则该企业的企业管理费费率应为（ ） 。A.12.15%B.12.50%C.16.67%D.22.22%【答
5、案】： C 11、常规内耳超薄层扫描，层厚、层间距范围为A.1mm以下B.11.5mmC.35mmD.610mmE.10mm以上【答案】： B 12、根据我国民法典，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.5年B.2年C.1年D.6个月【答案】： C 13、下列X线征象中，提示为恶性的是A.狭颈征B.项圈征C.腔外龛影D.环堤E.放射状黏膜纠集【答案】： C 14、下面哪项不是胸部CT扫描的适应证A.间质性肺炎B.肋骨骨折C.肋间神经炎D.包裹性气胸E.结核【答案】： C 15、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般拉制在( ) 以内。A.5%B.10%C.20%D.30%
6、【答案】： D 16、根据中华人民共和国民法典，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 17、在国际贸易中， 交易双方采用FOB交货模式， 下列选项中不属于卖方义务的是（ ）A.负责租船或订舱，及时通知买方B.在装运港把货物装上指定船只C.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续D.负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险【答案】： A 18、 价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用（ ）计算。A.复利方法B.建设项目的工程费用乘以价差预备费率C.工程建
7、设其他费用乘以预备费率D.以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以预备费率【答案】： A 19、下列叙述正确的是A.乳剂灰雾可直接测量B.感光材料未经曝光直接显影后产生的密度为片基灰雾C.乳剂灰雾和片基灰雾合成本底灰雾D.片基灰雾不能直接测量E.感光材料未经显影直接定影后产生的密度为最小密度【答案】： C 20、盆底浅层肌肉的肌腱在阴道外口与肛门之间会合形成A.泌尿生殖膈B.中心腱C.会阴浅筋膜D.盆腹膜E.盆膈【答案】： C 21、下列工作中， 属于工程项目决策阶段造价管理内容的是（ ） 。A.提出项目建议书B.编制招标控制价C.索赔方案设计D.编制工程量清单【答案】： A 2
8、2、下列关于工程造价咨询企业业务承接和法律责任的说法，正确的是( ).A.张某在申请工程造价咨询企业资质时提供虚假劳动合同被受理机关查实，张某在3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质B.甲工程造价咨询企业刚取得乙级工程造价咨询企业资质证书，与某建设单位签订了1.8亿元人民币的工程造价咨询业务，C.外省某工程造价咨询企业来我省承接工程造价咨询业务， 不需要我省建设行政主管部门备案D.乙工程造价咨询企业为了拓展业务；可接受2个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务【答案】： B 23、关于胎儿发育过程正确的是A.受精后10周内的人胚称胚胎，是器官分化、形成的时期B.妊娠10周末：胎儿外生殖器已
9、可初辨性别C.妊娠12周末：部分孕妇已能自觉胎动，自该孕周起胎儿体重呈线性增长D.妊娠24周末：胎儿出生后可有呼吸，但生存力极差E.妊娠28周末：出生后能啼哭及吸吮，能很好存活【答案】： D 24、根据我国现行的关于工程预付款的相关规定，下列说法中正确的是（ ）。A.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额B.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助C.预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的D.预付款担保的主要形式为现金【答案】： C 25、某工程项目， 建设期为 2 年， 共向银行借款 7000 万元， 其中第一年借入 3000 万元， 第
10、 2 年借入 4000 万元，年利率均为 6%， 借款在各年内均衡使用， 建设期内只计息不付息， 则建设期利息共计为（ ） 万元。A.90B.289.6C.305.4D.395.4【答案】： D 26、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法是( )。A.生产能力指数法B.系数估算法C.指标估算法D.比例估算法【答案】： C 27、关于数字影像处理中的灰度处理，不正确的是A.灰度处理用来改变影像的对比度B.谐调曲线是一组非线性曲线C.旋转中心为谐调曲线的中心密度D.旋转量越大，对比度越小E.谐调曲线移动量用于改变整幅影像的密度【答案】： D 28、根据建设工程工程量清
11、单计价规范 (GB50500-2013)编制的工程量清单中， 某分部分项工程的项目编码010302004005， 则“03” 的含义是（ ） 。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.项目名称顺序码【答案】： B 29、 流动资产主要考虑（ ）。A.应付账款、预付账款、存货、年其他费用B.应付账款、应收账款、存货、现金C.应收账款、存货、预收账款、现金D.预付账款、现金、应收账款、存货【答案】： D 30、施工现场设立的安全警示标志， 现场围挡等所需的费用应计入（ ） 费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【答案】： C 31、国产非标准设备原价的确
12、定可采用的方法是（ ） 。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】： D 32、需要用双侧同时摄影对比的是A.肘关节脱位B.肩锁关节脱位C.骨龄摄片D.锁骨骨折E.髌骨骨折【答案】： B 33、下列疾病中，没有龛影表现的是A.胃溃疡B.肠结核C.食管癌D.食管憩室E.胃癌【答案】： D 34、根据建设工程价款结算暂行办法，原则上预付比例不低于合同金额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】： B 35、基本预备费的计费基数是（ ）。A.设备及工(器)具购置费B.建筑安装工程费C.设备及工(器)具
13、购置费+建筑安装工程费D.设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用【答案】： D 36、颅底凹陷症患者摄片的最佳体位是A.头颅侧位B.头颅正位C.头颅轴位D.头颅斜位E.头颅半轴位【答案】： A 37、512512形式表示的是A.像素B.视野C.矩阵D.像素大小E.视野大小【答案】： C 38、下列选项中， 关于增值税的说法， 正确的是（ ） 。A.简易计税法和一般计税法的计算基数是一样的B.一般纳税人以清包工费方式提供的建筑服务， 可以采用简易计税法C.采用简易计税时， 税前造价不包含增值税的进项税额D.当事人可以自主的选择一般计税法或是简易计税法计税【答案】： B 39、高
14、千伏摄影的管电压应高于A.60kVB.80kVC.100kVD.120kVE.160kV【答案】： D 40、某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应（）。A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担【答案】： B 41、碘油不能用于A.瘘管造影B.心血管造影C.子宫输卵管造影D.支气管造影E.椎管造影【答案】： B 42、根据建设工程施工合同（示范文本） ， 下列选项中说法错误的是（ ） 。A.发包人预期支付安全文明施工费超过 7 天的， 承包人有权暂停施工B.除专用合同条款另有约定外， 发包人应在开工后 28
15、天内支付安全文明施工费总额的 50%C.承包人对安全文明施工费应专款专用， 不得挪作他用D.安全文明施工费由发包人承担， 发包人不得以任何方式扣减部分费用【答案】： A 43、水的CT值通常是A.-1000HuB.-500HuC.0HuD.+500HuE.+1000Hu【答案】： C 44、根据工程造价咨询企业管理办法，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。A.3B.4C.5D.6【答案】： A 45、违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任，违约责任具有的特点不包括（ ）。A.以合同为前提B.以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为
16、要件C.可由合同当事人在法定范围内约定D.是一种民事赔偿责任【答案】： A 46、招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】： D 47、关于髋关节前后位片的标准显示，错误的是A.应包括髋关节、股骨近端1/3、同侧耻骨及部分髂骨翼B.股骨头大体位于照片下1/3正中C.大粗隆内缘与股骨颈重叠1/2D.股骨颈显示充分E.申通线光滑锐利，曲度正常【答案】： B 48、妊娠滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是A.脑B.肺C.阴道D.肝E.肾【答案】： B 49、 确认小脑扁桃体延髓联合畸形，一般认为扁桃体低于枕大孔：( )A.10
17、 mmB.7.5 mmC.6.0 mmD.5.0 mmE.4.0 mm【答案】： D 50、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径12cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.分泌物细菌培养B.病理组织学检查C.在病变部位取血清渗出液镜下观察D.PCRE.血清抗体检测【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、大、中型建设项目竣工决算内容有（）。A.竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工程概况表D.交付使用财产明细表E.交付使用财产总表【答案】： BCD 2、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同
18、价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案
19、】： ABCD 3、工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（ ）的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.独立B.公正C.诚实信用D.客观E.公开【答案】： ABCD 4、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 5、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生
20、产或使用为前提C.分期分批将会生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】： BD 6、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】： ABCD 7、下列概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 8、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），合同示范文本由（）组成。A.通用合同条款B.合同协议书C.标
21、准和技术规范D.专用合同条款E.中标通知书【答案】： ABD 9、下列工程造价信息中,在工程价格市场机制中起重要作用的包括( )。A.工程量信息B.价格信息C.已完工程信息D.工程造价指数E.市场发展指数【答案】： BCD 10、下列有关违约金的表述中，错误的有（）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务【答案】： ACD 11、一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A
22、.风险转移B.风险回避C.风险控制D.风险自留E.风险分析【答案】： ABCD 12、 工程计价依据必须满足的要求包括（ ）。A.准确可靠，符合实际B.定性描述清晰，便于正确利用C.社会平均合理水平高D.可信度高，具有权威性E.数据化表达，便于计算【答案】： ABD 13、分项工程是分部工程的组成部分，一般按（ ）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.专业性质【答案】： ABCD 14、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： AC
23、D 15、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列人以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项,招标人填写数量与单价【答案】： ACD 16、关于建筑工程发包的叙述，正确的有（ ）。A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.可以将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位C.政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标
24、发包的建筑工程发包给指定的承包单位D.建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包E.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位【答案】： ACD 17、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 18、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有（）。A.承包人应在每个计量周期到期后14 天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B
25、.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14 天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14 天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E.发包人在收到催告付款通告后的14 天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【答案】： BC 19、专利及专有技术使用费包括( )。A.国外设计资料费B.国内设计资料费C.国内有效专利使用费用D.商标权、商誉和特许经营权费E.人员培训费及职工福利费【答案】： ACD 20、 有下列（ ）等情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A.当事人可以要求恢复原状B.债权人无正
26、当理由拒绝受领C.债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人D.债权人下落不明E.法律规定的其他情形【答案】： BCD 21、下列费用中,属于建筑安装工程人工费的有（）。A.生产工人的技能培训费用B.生产工人的流动施工津贴C.生产工人的增收节支奖金D.项目管理人员的计时工资E.生产工人在法定节假日的加班工资【答案】： BC 22、下列项目中，适于采用 BOT 模式融资的有（）。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿山开采【答案】： AD 23、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，
27、则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 24、人工、材料、机具台班消耗量指标根据（ ）的形式来表现。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机具台班定额D.施工定额E.企业定额【答案】： ABC 25、项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括（）。A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题B.进口设备的备件供应与维修能力问题C.设备间的衔接配套问题D.进口设备与原有厂房之间的配套问题E.进口设备与原材料之间的配套问题【答案】： BCD 26、【2017年真题】下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。A.就同
28、一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件【答案】： ABC 27、工程量清单计价模式与定额计价模式的区别有（）A.采用的材料用量不同B.采用的计价方法不同C.项目划分不同D.工程量计算规则不同E.风险分担不同【答案】： BCD 28、按照投资的费用性质可将工程计价定额分为（）。A.建筑工程定额B.设备安装工程定额C.建筑安装工程
29、费用定额D.工(器)具购置费用定额E.工程建设其他费用定额【答案】： ABC 29、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB50584013）的规定，下列有关措施费的说法正确的是（）。A.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以m2 为单位计算B.垂直运输费既可以按照建筑面积以m2 为单位计算也可按照施工工期日历天数以天为单位计算C.消防设施与消防器材的配置费用计入临时设施费中D.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算E.地下室施工时所采用的照明用电费用计入非夜间施工照明费中【答案】： BD 30、根据2015年政府采购法实施条例和2013年电子招标投标办法的规定，下
30、列说法错误的是（ ）。A.政府采购工程依法不进行招标的，应当只能依照竞争性谈判方式进行采购B.政府采购工程依法不进行招标的，可以依照单一来源采购方式进行采购C.招标投标交易场所可以以营利为目的D.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动的法律效力不同E.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收【答案】： ACD 31、美国工程造价管理特点是指（）。A.完全市场化的工程造价管理模式B.具有较完备的法律及信誉保障体系C.政府直接管理造价工程师执业资格D.具有较成熟的社会化管理体系E.具有现代化的管理手段【答案】： ABD 32、编制招标最高限价的依据包括() 。A.企业定额B.计价规
31、章C.特别的施工方案D.招标文件E.建立工程设计文件【答案】： BC 33、按照编制程序和用途，建设工程定额包括施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标，下列关于这些定额的表述中正确的有（ ）。A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的【答案】： AD 34、项目成本计划的编制方法包括（）。A.目标利润法B.技术进步法C.差额计算法D.按实计算法E.定率估算法【答案】： ABD 35、建筑工程总承包
32、单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 但是， （ ） 。A.必需报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 36、材料询价的内容包括（ ）。A.材料价格B.供应数量C.运输方式D.保险和有效期E.种类和销量【答案】： ABCD 37、合同的权利义务终止又称为合同的终止或者合同的消灭，是指因某种原因而引起的合同权利义务关系在客观上不复存在，有下列（ ）等情形之一的，合同的权利义务
33、终止。A.债权人免除债务B.债务人依法将标的物提存C.合同债务转移D.债务已经按照约定履行E.债权债务同归于一人【答案】： ABD 38、根据建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013，建筑工程包括()等分部工程。A.地基与基础B.主体结构C.建筑装饰装修D.屋面E.土建工程【答案】： ABCD 39、施工合同履行过程中，当事人可以解除合同的情形有（）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后完成支付B.承包人已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复C.未经发包人同意，承包人自行决定更换现场安全员D.承包人施工组织不力，工期-再延误，致使该工程项目已无投产价值E.施工过程中承包人不满监
34、理人指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设【答案】： BD 40、人工、材料、机具台班消耗量指标根据（ ）的形式来表现。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机具台班定额D.施工定额E.企业定额【答案】： ABC 41、对投标人而言， 投标报价策略是投标取胜的重要方式、 手段和艺术， 下列选项中可选择报高价的情形是（ ）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.支付条件好的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长、 声望也高E.投标单位急于打入某一市场【答案】： ABD 42、下列关于附条件合同的表述，正确的是（ ）。A.当事人对合同的效力可以约定附条件B
35、.附解除条件的合同，自条件成就时生效C.附生效条件的合同，自条件成就时生效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就E.当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就【答案】： ACD 43、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有( )。A.动力设备及生产设备等固定资产成本包括:需安装设备的采购成本， 安装工程成本，设备基础支柱等建筑工程成本或砌筑钢炉及各种特殊炉的建筑工程成本，应分摊的待摊投资B.运输设备的国定资产仅包括采购成本，不计分摊的待摊投资C.建设单位管理费仅按建筑工程、安装工程总额作比例分摊D.土地征用费按建筑工程造价比例分摊E.生产工艺流程系统
36、设计费按安装工程及设备购置费总额比例分摊【答案】： ABD 44、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 45、影响定额动态人工日工资单价的因素包括( )。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力
37、市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 46、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 47、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目董事会的职权有()。A.负责筹措建设资金B.审核、上报项目初步设计和概算文件C.研究解决建设过程中出现的重大问题D.组织编制项目初步设计文件E.组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作【答案】： ABC 48、关于施工招标文件，下列说法中
38、正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 49、依据标准施工招标文件的规定，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有( )。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏【答案】： ACD 50、设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括()。A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： AC