《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整题库（培优B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整题库（培优B卷）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整题库（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、编制建设项目主要材料计划的参考依据的是（ ）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.预算指标【答案】： B 2、某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为25亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（ ）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】： C 3、膈下肋骨前后位摄影时，采取的呼吸方式为A.深呼气后屏住呼吸B.深吸气后屏住呼吸C.自由呼吸D.均匀连续呼吸E.快呼快吸【答案
2、】： A 4、方运用赢得值法来进行成本控制时， 通过比较（ ） 与（ ） 之间的差值， 可以分析由于实际价格的变化引起的累计成本偏差。A.已完工程预算成本， 已完工程实际成本B.已完工程预算成本， 拟完工程预算成本C.已完工程实际成本， 拟完工程预算成本D.未完工程计划成本， 已完工程实际成本【答案】： A 5、下列组合错误的是A.瞳间线-两瞳孔间的连线B.听眦线-外耳孔与同侧眼外眦间的连线C.听眶线-外耳孔与同侧眼眶上缘的连线D.听鼻线-外耳孔与同侧鼻翼下缘的连线E.听口线-外耳孔与同侧口角的连线【答案】： C 6、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（
3、）。A.建筑安装工程费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】： A 7、盆腔子宫内膜异位症最常见的部位是A.卵巢B.阔韧带C.宫骶韧带D.输卵管E.子宫直肠陷凹【答案】： A 8、某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（ ）元/吨。A.4129.90B.4079.90C.4050.15D.4131.15【答案】： D 9、工程监理单位应当根据( )的委托，客观、公正地执行监理任务。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘测单位【答案】： A 10、工程索赔中最关键和最主要的依据是（
4、）。A.工程施工合同文件B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证D.国家法律、行政法规【答案】： A 11、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）。A.概算定额B.施工定额C.预算定额D.投资估算指标【答案】： B 12、预算定额中，人工消耗由基本用工，材料超运距用工和（）。A.人工幅度差B.劳动用工C.技术用工D.机械幅度差【答案】： A 13、关于中华人民共和国民法典中违约责任的特点，叙述错误的是（ ）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应
5、承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】： D 14、下列哪项为骨盆测量的正常值A.骨盆倾斜度80B.耻骨弓90C.坐骨棘切迹容2指D.坐骨结节间径小于8cmE.对角径为11cm【答案】： B 15、关于高千伏摄影，描述错误的是A.影像层次丰富B.可缩短曝光时间C.病人辐射剂量减少D.减少散射线的产生E.延长X线球管使用寿命【答案】： D 16、单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具
6、及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】： B 17、X线照片影像的诊断密度范围是A.0.53.0B.0.52.0C.0.252.0D.0.252.5E.0.52.5【答案】： C 18、女性，24岁，身高165cm，GA.等待阴道自然分娩B.吸氧，改变体位，短时间试产C.手转胎头，阴道助娩D.静滴缩宫素促分娩E.剖宫产术，避免胎儿窘迫【答案】： B 19、髋关节蛙式位，大转子与股骨颈重叠的原因是A.股骨外翻角度较大B.股骨外翻角度较小C.股骨内翻角度较大D.股骨内翻角度较小E.股骨倾斜角度较大【答案】： A 20、根据中华人民共和国建筑法，关于施工许可证的有效期限，
7、下列说法正确的是（ ）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期C.延期以三次为限，每次不超过3个月D.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】： D 21、关于软X线摄影的叙述，错误的是A.40kV以下管电压摄影称软X线摄影B.可获得对比良好的软组织X线照片C.软组织摄影X线是由钨靶X线管产生D.适用于被照体组织较薄的软组织E.适用于乳腺及喉部侧位检查【答案】： C 22、传统颗粒胶片的感光材料为A.AgBr+AglB.AgFC.AgBrD.AglE.AgCl【答案】： A 23、关于扁平颗粒技术的描述，错误的
8、为A.扁平颗粒是二维卤化银晶体颗粒B.扁平颗粒胶片的影像锐利度高C.扁平颗粒胶片必须与发蓝色荧光稀土增感屏相配D.提供制作非对称屏一片体系的可能E.提供小于90s冲洗技术的可能【答案】： C 24、关于滤线栅的使用，下列描述正确的是A.聚焦栅不能反置B.X线中心无需对准滤线栅中线C.倾斜X线管时，倾斜方向可向任意方向D.焦点至滤线栅的距离可在任意范围E.任何部位的X线摄影都应使用滤线器【答案】： A 25、女，24岁，近期出现尿频、尿痛3天，2天来白带增多，黄脓样，伴外阴疼痛。检查见外阴前庭及阴道黏膜充血，以手指压尿道旁腺时有脓性分泌物流出，触痛明显。A.泌尿系感染B.艾滋病C.淋菌性阴道炎D
9、.念珠菌性阴道炎E.滴虫性阴道炎【答案】： C 26、单位建筑工程概算的主要编制方法有。A.生产能力指数法、系数法、造价指标法B.概算定额法、设备价值百分比法、类似工程预算法C.概算定额法、概算指标法、类似工程预算法D.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法【答案】： C 27、 建设期贷款利息包括（）和为筹集资金而发生的融资费用。A.支付金融机构的贷款利息B.调整投资结构而征收的投资方向调整税金C.产品销售所需要的周转资金D.工程成本核算【答案】： A 28、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同文件B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C.工程施工合同履行过程中与索赔
10、事件有关的各种凭证D.国家法律、行政法规【答案】： A 29、不可抗力事件发生后，工程所需清理、修复费用，由( )承担。A.承包人B.发包人C.劳务分包人D.专业工程分包人【答案】： B 30、乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A.5000B.10000C.20000D.2亿【答案】： A 31、下列疾病中，没有龛影表现的是A.胃溃疡B.肠结核C.食管癌D.食管憩室E.胃癌【答案】： D 32、预算定额中，人工消耗由基本用工，材料超运距用工和（）。A.人工幅度差B.劳动用工C.技术用工D.机械幅度差【答案】： A 33、根据政府采购法 ，
11、（ ） 应作为政府采购的主要采购方式。A.邀请招标B.公开招标C.竞争性谈判D.单一来源采购【答案】： B 34、下列与胸部CT增强扫描技术不相关的是A.静脉团注对比剂6070mlB.延迟扫描时间20秒C.流速22.5mlsD.采用螺旋扫描E.扫描范围和扫描参数同平扫【答案】： B 35、下列不属于胆道T管造影禁忌证的是A.严重的胆系感染和出血者B.碘过敏者C.心、肾功能严重损害者D.甲状腺功能减低者E.有胰腺炎病史者【答案】： D 36、企业按规定发放的工作服发生的费用应计入（ ） 。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.规费【答案】： C 37、将连续变化的灰度或密度信息转化成离散的数字信
12、息的过程称为A.采样B.D/A转换C.量化D.A/D转换E.过滤【答案】： C 38、下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】： A 39、根据建设工程施工合同(示范文本)(GF- 2017-0201),除专用合同条款另有规定外,预付款扣回的方式是( )。A.在进度付款中按比例扣回B.在进度付款中等额扣回C.在第一次进度款中全额扣回D.在最后一次进度款中全额扣回【答案】： A 40、远距离摄影是指焦一片距A.50cmC.100cmD.150cmE.220cm【答案】： D 41、眼眶的CT检查常采用听眶线作为扫描基线，其原
13、因是A.病人体位较舒服B.显示视神经及眼外肌较好C.有利于确定病变与眶底的关系D.有利于需要时扩大扫描范围E.有利于眼外诸肌肉的显示【答案】： B 42、胸部CT扫描，纵隔窗的窗宽(W)和窗位(C)范围宜采用A.W200300Hu,C2030HuB.W300500Hu,C3050HuC.W400600Hu,C5070HuD.W600800Hu,C7090HuE.W8001500Hu,C90100Hu【答案】： B 43、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法是( )。A.生产能力指数法B.系数估算法C.指标估算法D.比例估算法【答案】： C 44、35岁女性，体健，
14、3个女儿分别为13、9、7岁，第4胎怀孕8个月产下一体重低于正常的男婴3个月大时死于肺炎合并巨滤泡性病毒感染A.宫内垂直传播B.羊水C.尿布D.软产道E.乳汁【答案】： A 45、某进口设备货价67000元，采用海洋运输，国际运费3350元，运输保险费率5%，则该设备运输保险费（）。A.351.75B.353.52C.3517.50D.3702.63【答案】： D 46、肢端肥大症的X线摄影采用A.头颅前后位B.头颅侧位C.颅底位D.斯氏位E.许氏位【答案】： B 47、由于发包人供应的材料、构配件或设备不合格造成的质量缺陷由( )承担经济责任。A.使用单位B.发包人C.承包人D.监理单位【答
15、案】： B 48、根据中华人民共和国企业所得税法,企业收入中不征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入【答案】： C 49、合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担等问题所产生的意见分歧，错误的是( )。A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解决其合同争议D.合同争议的当事人不愿和解、调解的，台同当事人可以选择诉讼方式解决合同争议【答案】： C 50、 关于合同履行过程中特殊情况处理的表述，正确的是（）。A.债务人不可以中止履行或者
16、将标的物提存B.债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债权人负担C.合同生效后，法定代表人、负责人、承办人变动，当事人可以不履行合同义务D.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更而不履行合同义务【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（ ）。A.转贷费B.管理费C.手续费D.担保费E.承诺费【答案】： BC 2、我国现行投资估算中建设单位管理费应包括( )等。A.工程招标费B.竣工验收费C.建设单位采购及保管费D.可行性研究费【答案】： AB 3、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲
17、裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务
18、不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】： ABCD 4、设计概算的审查内容包括（）。A.概算编制的深度B.概算编制的依据C.概算的经济合理性D.概算技术先进性E.概算内容【答案】： AB 5、在无形资产的计价原则中，企业接受捐赠的无形资产，按照（ ）作价。A.开发过程中的实际支出B.发票账单所载金额C.实际支付的价款D.合同协议约定的金额E.同类无形资产市场价【答案】： B 6、根据民法典，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责
19、任【答案】： BC 7、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 8、关于编制预算定额应遵循的原则,下列说法中正确的有（）。A.反映社会先进平均水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可协调性D.综合、简化E.简明适用【答案】： B 9、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）A.
20、支付违约金B.支付赔偿金C.采取补救措施D.追缴财产E.继续履行【答案】： ABC 10、工程费用包括（）。A.价差预备费B.安装工程费C.建筑工程费D.设备及工(器)具购置费E.基本预备费【答案】： BCD 11、按照分部分项工程单价产生的方法不同，工料单价可以分为()。A.单价法B.实物量法C.分析法D.综合单价法E.工程量计算法【答案】： AB 12、关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就
21、低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 13、【2017年真题】下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件【答案】： ABC 14、下列招标人的行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.同一招标项目向潜在投
22、标人或者投标人提供有差别的项目信息B.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查D.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商E.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际无关【答案】： ABD 15、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（）。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E.单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】
23、： ABC 16、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 17、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】： ABD
24、18、直接影响其他项目编制内容的有（ ）。A.工程建设地点的选择B.工程的复杂程度C.工程的工期长短D.工程的组成内容E.发包人对工程管理要求【答案】： BCD 19、下列选项中属于流动资产的是（ ） 。A.现金B.应收款项C.预付款项D.应付款项E.存货【答案】： ABC 20、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E.市政公用设施费【答案】： ABC 21、劳动定额的编制方法主要有（ ）。A.技术测定法B.经验估计法C.统计分析法D.比较类推法E.理论计算法【答案】： ABCD 22、按照投资的
25、费用性质可将工程计价定额分为（）。A.建筑工程定额B.设备安装工程定额C.建筑安装工程费用定额D.工(器)具购置费用定额E.工程建设其他费用定额【答案】： ABC 23、按计价方式不同，建设工程合同可以划分为（）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.单价合同D.总价合同E.成本加酬金合同【答案】： CD 24、 根据中华人民共和国标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 25、根
26、据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目董事会的职权有()。A.负责筹措建设资金B.审核、上报项目初步设计和概算文件C.研究解决建设过程中出现的重大问题D.组织编制项目初步设计文件E.组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作【答案】： ABC 26、下列情形中， 招标人应当拒收的投标文件有（ ）。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】： AD 27、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）A.以重量计算的
27、项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”“组”为单位的，应取整数【答案】： AB 28、当事人在订立合同过程中有过错，给对方造成损失，应当承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.泄露对方商业秘密的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的【答案】： ABCD 29、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资及其各项费用的经济指标C.投
28、资估算指标是一种计价定额D.投资估算指标主要用于编制投资估算E.投资估算指标只能反映建设项目、单项工程、单位工程的相应费用指标【答案】： BCD 30、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资及其各项费用的经济指标C.投资估算指标是一种计价定额D.投资估算指标主要用于编制投资估算E.投资估算指标只能反映建设项目、单项工程、单位工程的相应费用指标【答案】： BCD 31、影响建筑材料预算价格变动的因素包括（）。A.定额材料消耗量B.材料生产成本C.运输距离D.市场供求E.材料供应体制【答案】： BCD 32、大、中型建设项目竣工决算内容有（）。A.
29、竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工程概况表D.交付使用财产明细表E.交付使用财产总表【答案】： BCD 33、下列概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 34、工程定额按编制程序和用途可分为（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额【答案】： ABC 35、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市
30、场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 36、依据标准施工招标文件的规定，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有( )。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏【答案】： ACD 37、招标控制价编制的依据包括（ ）。A.工程造价信息没有发布的参照市场价B.建设工程设计文件及相关资料C.建设项目投资估算编审规程D.国家或省级、国务院有关部门建设主管部门颁发的计价定额和计价办法E.与建设项目相关的标准、规范、技术资料【答案】： ABD 38、 关于新增固定资产价值的确定
31、，下列说法中正确的有（ ）。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】： ACD 39、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预
32、付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致【答案】： ACD 40、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有（）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】： CD 41、工程建设其他费分为( )三大类。A.土地使用费B.与未来生产经营有关的其他费用C.与工程建设项目有关的其他费用D.建设期
33、利息E.联合试运转费【答案】： ABC 42、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 43、 关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法正确的有（ ）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，应予支持C.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应
34、的工程价款D.工程欠款的利息从应付工程价款之日计付E.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持【答案】： CD 44、工程施工成本管理中，成本分析的基本方法包括( )。A.因素分析法B.差额计算法C.比率法D.比较法E.价值工程法【答案】： ABCD 45、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB50584013）的规定，下列有关措施费的说法正确的是（）。A.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以m2 为单位计算B.垂直运输费既可以按照建筑面积以m2 为单位计算也可按照施工工期日历天数以天为单位计算C.消防设施与消防器材的配置费用计入临时设施费中D.大型机械设备进出场及安拆费通常
35、按照机械设备的使用数量以台次为单位计算E.地下室施工时所采用的照明用电费用计入非夜间施工照明费中【答案】： BD 46、我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的有()。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： D 47、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招
36、标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 48、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 49、【2017年真题】下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件【答案】： ABC 50、下列情形之一的属于无效合同的是（ ）。A.损害社会公共利益B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益【答案】： AD