《外墙保温施工合同格式怎么写.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙保温施工合同格式怎么写.docx（138页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、外墙保温施工合同格式怎么写外墙保温施工合同格式怎么写（精选15篇） 外墙保温施工合同格式怎么写 篇1 建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏-公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳-厂生产、锚
2、栓为上海-公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的'三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方
3、负责。6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程
4、序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以
5、质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供应合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、
6、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实施，否则总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)，假如在质保期内因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施
7、工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：假如给甲方造成损失的，则乙方还需担当赔偿责任。12.4阅历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，若协商
8、不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号：电话：电话：_年_月_日 外墙保温施工合同格式怎么写 篇2 甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规规定，甲、乙双方
9、经友好同等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一样协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1工程名称：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程。1.2工程地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建设工地。 1.3工程范围及内容：1.3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程的施工。详细的施工内容以甲方供应的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。1.4工程量：温泉中心外墙内保温工程施工面积约800，工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。2、承包方式2.1本合同工程的承包方式为：包材料、包施工、包质量、包平安、包工期和包检测验收合
10、格、包保修等。2.2本合同工程施工运用的全部材料由乙方采供，其中保温主材采纳华强牌中空玻化微珠保温材料。3、工程工期3.1本合同工程工期为：20天。3.1.1开工日期：以甲方书面通知开工之日计起。3.1.2竣工日期：以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。3.2非乙方缘由或不行抗力造成停工的，工期顺延。3.3乙方因自身缘由造成工期延误的，每延误一日，应向甲方支付1000元罚金。4、工程质量标准及验收4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程
11、质量必需达到国家质量评定合格标准。4.2本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案组织施工。施工技术方案为本合同必需附件。4.3本合同工程施工运用的全部材料必需符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程运用的全部的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质量标准或样品质量、满意设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认
12、可的，应禁止运用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。4.4施工质量标准：4.4.1 保温层与墙体之间及各构造层之间必需粘接坚固，无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。4.4.2保温层表面平整、干净，接茬平整，无明显抹纹，线脚、分层条顺直、清楚(毛面纹路匀称，平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求)，厚度匀称。4.4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于25mm。4.5工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后，由甲方组织相关人员进行验收，要求一次性交验合格。否则，赐予乙方惩处性惩罚1
13、0000元。验收合格后，甲方组织相关人员办理现场交接手续。5、工程价款及付款方式5.1本合同工程采纳固定综合包干单价计价，综合包干单价为：56元/平方米，该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品爱护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为￥44800.00元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。5.4付款方式：
14、5.4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。5.4.2本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。5.4.3本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须供应正式发票。6、工程质量保修6.1乙方应根据国家相关规定对本合同工程担当质量保修责任，并担当由此产生的一切费用。6.2在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并在48小时内修理完毕;若乙方修理不刚
15、好，甲方有权自行确定修理，其费用和损失由乙方担当。6.3本合同工程的质量保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日计起。7、关于平安文明施工7.1乙方应严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复;严格平安文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的平安保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以惩罚。因
16、乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并担当相应责任。7.3在施工过程中，由于乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故等，乙方应担当全部责任和一切损失。8、违约责任及争议处理8.1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达5日以上的，应担当违约责任，支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除担当违约金外，还须担当本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。8.2甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。8.3因乙方缘由造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除担当返工责任外，还应担当违约责任。同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来
17、的损失。8.4本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。9、其他9.1本合同工程所运用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必需附件。本合同全部附件均系本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。9.2未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。9.3本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准，或由双方另行协商解决。9.4本合同经
18、双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。甲方： 乙方：单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人：授权代理人： 授权代理人：开户银行： 开户银行：账号： 账号：签订日期： 年 月 日 签订日期： 外墙保温施工合同格式怎么写 篇3 甲方：乙方：(工程名称)，采纳新型的建筑节能产品外墙保温装饰一体板。为保证工程顺当实施，进行统一组织设计和施工管理。依据建筑法合同法及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、同等、自愿、公允、诚信的原则，甲方现将(工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此
19、合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：_3、工程内容：4、承包方式：二、工程承包范围：施工蓝图所包括的全部外墙外保温装饰人工及材料。施工时，根据甲方确定签字盖章的设计效果图施工。三、合同工期：1、工程从年 月 日起先至年 月 日结束，工程有效工期为天。2、乙方根据甲方合同中确定的施工进度安排进行合理支配施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。3、乙方应根据甲方的工期要求进行施工，如由于乙方缘由致使工期拖延的，甲方有权利对乙方实行相应的经济惩罚措施。四、质量要求：1、乙方依据建筑标准设计(DBJT05-185)、外墙保温墙体构造图集号：辽20-SJ121及相关的国家规
20、范和产品外保温施工工艺施工。2、乙方必需建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。3、外墙必需平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必需做到工完场清。4、材料进场必需供应进场验收记录。5、乙方在施工过程中必需遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。6、乙方在施工过程中,严格根据国家施工规范施工，否则甲方将对乙方实行相应的经济惩罚措施。五、工程造价：1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量，总面积按施工图测算约 m2，综合单价 元/。工程总造价约人民币 万元整(￥ )，欧式线装修材料包
21、含其中，不再决算取费(详见附表)。2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量，建设单位指定加工施工单位，甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。3、复合铜门按设计面积实算计算工程量，报价元/m2，由建设单位指定加工施工单位。六、付款方式及结算：1、外墙保温付款：合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%计 ;2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。3、工程施工完毕且验收合格后，无质量问题甲方应付清余款。七、甲方的责任：1、依据本合同向乙方支付工程进度款。2、甲方在乙方进场前2日，协调中标施工单位为乙方供应施工用水和用电，满意乙方工程须要。3、甲方负责协调其它工种之间的施工协作。八、
22、乙方的责任：1、乙方应根据相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理支配施工，听从项目管理，不得以任何理由拖延工期。2、乙方进入施工现场的作业人员，必需熟识外墙外保温施工工艺并能娴熟操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一支配，甲方供应工人休息场所。3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权托付其他人员进行修理，费用乙方负责。4、乙方在施工过程中，要建立完整的平安保障体系，支配专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的平安防护用品。依据平安技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切平安事故由乙方全部担当。5、乙方应严格依据国家平安操作规程及
23、文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理惩罚管理方法对乙方实行惩罚措施。乙方在工程完成后，刚好清理施工现场的建筑垃圾，做到工完场清。九、其它事项：本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字、盖章后起先生效。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)日期： 年月日 外墙保温施工合同格式怎么写 篇4 甲方;乙方;依照建筑法合同法及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、同等、自愿、公允诚信的原则，甲方现将 (工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。一、
24、工程概况：1工程名称：2工程地点：3工程内容：4承包方式：二、工程承包范围施工蓝图所包括的全部外墙外保温。三、合同工期1、工程从 年 月 日起先到 年 月 日结束，工程有效工期为 天。2、乙方必需根据甲方编制的施工进度合理支配施工，雨季和其他客观缘由影响工期。可有甲乙双方协商解决。 3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙缘由致使工期拖延的甲方有权对乙方实行相应的经济惩罚措施，乙方没拖延一天甲方将最终 元的罚款。四、质量要求：1、乙方应依据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300)、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。2、乙方必需建立完善的质量管
25、理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方缘由，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方担当，并担当一切质量后果和经济损失。3、外墙必需平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必需做到工完场清。4、材料进场必需供应相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。5、乙方在施工过程中必需遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。6、乙方在施工过程中必需听从项目部的指挥，严格根据国家施工规范施工。五、工程造价：外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元m六、付款方式及结
26、算1、工程按施工蓝图进行确定。2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工第一遍外墙，施工其次遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%七、甲方的责任：1、依据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方担当。八乙方责任：1乙方应根据项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理支配施工，听从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观缘由需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协
27、商)2乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。3乙方进入施工现场的作业人员必需娴熟外墙外保温施工工艺娴熟操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一支配。4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权托付其他人员进行修理，费用从乙方修理金中扣除，乙方负责由此产生的后果。5乙方在施工过程中，要建立完整的平安保障体系，支配专人定时定点检查施工机械和操作人员的平安防护用品。依照平安技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切平安事故由乙方全部担当。6乙方应严格依照国家的平安操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管
28、理惩罚管理方法对乙方实行惩罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。九其他事项：本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：乙方：日期： 年 月 日 外墙保温施工合同格式怎么写 篇5 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理和工商行政管理局的规定，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方友好协商，就 工程事宜达成以下协议。第一条 工程项目概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围及内容：
29、其次条 承包方式及费用支付1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为： 元/。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的选购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工协作费。2、工程量约为，单价元/，合同总价约 元。工程量按实际计量面积计算。3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的 %支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余 %工程款。4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。第三条 工期及延期责任1、施工工期：暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，施工周期 天。详细日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽搁甲方施工。2、因以下缘由造成工期延误，经甲方
30、确认，工期相应顺延;甲方供应的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不行抗拒因素等。3、非上述缘由造成工期延误由乙方担当相关责任及费用。第四条 材料及质量标准1、厂家参照 保温做法施工。厂家可在满意图集要求的前提下加固措施。厂家应供应完整可行的施工方案。2、质量验收应执行建筑工程质量检查评定标准。3、厂家供应主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。4、供应的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止运用不合格产品。5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完
31、料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。第五条 施工协作及责任规定1、甲方无偿供应施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。2、甲方应满意乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应刚好处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行刚好处理，以达到满意外保温标准。3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方缘由造成乙方二次安装，甲方应担当相关责任和费用。4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，
32、造成质量问题的，乙方不担当责任。如甲方托付乙方开槽、开洞，乙方担当质量责任，发生费用双方另义。5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方刚好处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。6、甲方负责与其它工种的协调，供应乙方施工工作面。7、开工前，甲方供应施工图纸给乙方复印。8、乙方依据工程详细状况向甲方供应符合技术要求的施工方案。9、乙方进场后严格根据操作规程和施工方案平安施工，听从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。10、乙方应刚好向甲方供应完
33、整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。11、乙方施工现场必需有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参与工地工作例会。乙方施工现场必需有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。12、乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施保证施工人员平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方缘由造成的伤亡事故，由责任方担当责任和费用。13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品爱护;完工验收合格后，交给甲方负责成品爱护。第六条 违约责任1、由于发包方缘由造成停工窝工时应按实际发生状况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发
34、包方任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方担当。3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭遇
35、的经济损失担当连带责任。5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂担心排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方担当。7、因承包方对单项工程施工力气不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。第七条 其它约定1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决
36、。第八条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。发包方(章)： 承包方(章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日 外墙保温施工合同格式怎么写 篇6 甲方：乙方：依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议：一、 工程概况：1、工程结构：框架结构空心砖砌筑;2、工程名称：海上郡小区外保温工程;3、工程地点：瓦房店长兴岛海上郡小区 号楼;4、施工项目：保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;5、质量标准：执行国家外保温质量验收标准及
37、规范和辽宁省地方标准;二、 承包方式及人工费单价：1、承包方式：包清工;2、人工费单价：外立面聚苯颗粒抹灰 元/m2，挂网抹灰 元/m2，聚苯板粘贴(包括锚栓固定) 元 /m2，造型 元/m，(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。三、 工程价款及付款方式：1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，协作单价结算;2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，依据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。四、 甲乙双方权利和义务：一)甲方责任和义务1、甲方指派项目管理和技术人员进驻现场，负责
38、协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作 ，保证施工现场的进度、质量、平安生产、防火 、材料管理等;2、甲方向乙方供应施工图纸 、工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并供应技术支持 ，避开施工中出现技术问题，出现返工。3、甲方供应施工用水、用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和运用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、运用和管理(包括用水、用电及故障解除)，依据进度安排，组织材料进场，保证施工现场正常施工。4、按期拨付工程款(特别状况除外 )，保证施工现场正常施工。5、
39、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济惩罚及作出处理确定。二)乙方权利和义务1、乙方依据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工;2、必需做好施工现场各项管理工作(平安、防火、质量、材料、进度、成品爱护、文明施工管理等)，协作项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由 乙方负全责。3、必需听从项目部的全面管理及惩罚确定，遵章守纪;以施工现场管理及惩罚条例为准。4、做好材料防潮、防水、防盗爱护工作，根据公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料奢侈现象，尽心尽责。5、 专人负责材料领取及现场管理，进场材料及设
40、备由乙方负责保管和运用，出现损失，由乙方负责。严格材料运用，不得偷工减料，私自变更材料运用方法、配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必需经检查验收合格后，方可下道工序施工。6、按时参与项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以惩罚条例惩罚。7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1-10万元罚款。8、乙方必需24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，刚好解决出现的问题。9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外损害保险费，在施工期间出现任何平安施工由乙方负全责，甲方不担
41、当任何责任;10、乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。五、 违约责任1、因甲方责任造成停工，工期延顺;2、因乙方缘由造成停工，工期不予延顺，由此产生的责任自负;3、由于乙方缘由没有按期完工的，担当违约责任,，每超出一天以20xx元计算，在工程款中扣除 ;(不行抗因素、工程量增加、设计变更除外，另行约定工期)4、由于乙方人力不足，造成工期缓慢，甲方有权利组织施工人员进场施工，费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方缘由造成停工，甲方有权拒付工程款，造成损失的，甲方予以追究经济责任和惩罚;5、由于乙方施工质量问题，造成的返工，材料及人工费由乙方负责;6、乙方在保修期内
42、，必需无条件执行修理任务，在接到公司修理通知48小时内，必需有专人到场修理，修理完成电话通知甲方，否则，甲方有权指派他人进行修理，并扣除质保金，不予再付;六、 甲乙双方在合同期内，发生争议，可协商解决或经当地法院裁决;七、 此合同一式两份，甲乙双方各一份 ，附件与本合同具有同等法律效力，本合同 自签字之日起生效，工程验收交工，合同自动解除，后期维护到质保期满结束。八、 合同附件：管理条例、施工现场管理惩罚条例、外墙保温施工工艺、工序及质量要求、身份证复印件甲方： 乙方：法人签字盖章： 法人签字盖章：代表签字盖章： 代表签字盖章年月日： 外墙保温施工合同格式怎么写 篇7 发包方： (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)为明确甲、乙双方在施工中的权利和义务，经双方充分协商，签订本合同。第一条 合同文件组成及说明依次1.1 变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议;1.2 本合同;1.3 中标通知书;建设工程施工合同范本1.4 招标文件、招标答疑及承诺;1.5 投标文件及其附件;1.6 设计、施工图纸;1.7 工程量清单;1.8 工程报价单、预算书及双