供电工程施工合同2023.docx

《供电工程施工合同2023.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供电工程施工合同2023.docx（116页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、供电工程施工合同2023供电工程施工合同2023（精选18篇） 供电工程施工合同2023 篇1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间： 年 月 日根据中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。三、建设工期5、 依据有关工期定额和运用须要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。6、 如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能供应施

2、工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及

3、技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特殊是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当责任。12、 乙方严格根据电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 担当费用。五、

4、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方：乙 方：年月日： 供电工程施工合同2023

5、 篇2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：签定时间： 年 月 日根据中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥元。三、建设工期5、 依据有关工期定额和运用须要，天。6、 如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停

6、水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。(6)非乙方缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收规范。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。10、 隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标，特殊是主要设备应符合地方供

7、电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当返工责任。12、 乙方严格根据电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 担当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效

8、，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造 价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方：托付代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 电 话：乙 方： 托付代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号: 电 话： 供电工程施工合同2023 篇3 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规，遵循自愿、同等、诚信的原则经双方协商，七二安置房室外供电工程由乙方担当施工总承包，为了明确双方的责权利，

9、保证工程按期保质保量竣工交付运用，现就有关事项协议如下：一、室外供电工程施工安装承包范围：依据供应的室外供电总平图纸、技术文件等，自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;1)安装每栋分支电缆线路，防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责，强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、限制装置等;3)预埋穿越水泥道路电缆管;二、工程决算执行标准：1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;3、材料价格按施工当期的市场价执行;4、工程量根据设计图纸、设计

10、变更签证计算;三、甲方责任1、审核乙方供应室外供电总平面布置图、路灯照明平面布置图及其它有关图纸、技术文件;2、刚好向乙方通报其它室外工程施工进度状况。3、对乙方的安装工作进行监督和检查。四、乙方责任1、仔细根据甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先运用甲方库存材料。3、紧密协作甲方其它室外工程施工，刚好做好电气预埋工作。4、乙方应严格根据建筑电气工程质量验收规范施工安装。5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要刚好整改。6、乙方必需严格遵守建筑施工、建筑电气安装平安操作规程，确保人员、材料、设备的平安，并对全过程的平

11、安负全责。7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。8、工程竣工验收前乙方应供应七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;五、违约责任1、乙方未根据设计图纸及要求安装或者擅自安装变更设计、变更工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方担当。3、乙方未根据设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方担当。六、工程造价及付款方式1、工程造价：工程总价款按七二0厂职工宿舍强电工程预算造价： 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、七二0厂宿舍路灯工程预算造价：943

12、64.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为： 616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。七、合同工期以及工程质量保证的承诺1、开工时间：20xx年12月20日;2、竣工时间：20xx年03月30日;3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。八、其它约定1、室外供电总平面布置图、路灯照明平

13、面布置图及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方担当经济损失。3、在承包期内，乙方未做好施工平安工作，造成设备、人身事故或者损害到他人应当担当由此而造成的全部经济损失。4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可托付他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。5、签订合同时，乙方应供应电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。6、本合同一式肆份

14、，双方签字盖章生效;7、本合同说明权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。甲方：七二0安置房项目部 (盖章)代表：电话：乙方： (盖章)代表：开户行：账 号：电话：年月日： 供电工程施工合同2023 篇4 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，结合本工程详细状况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区凹凸压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方同等协商一样，达成如下协议，以兹共同遵守.一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区二、施工内容及范围：由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的全部工作内容(包括地埋管，电

15、缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的供应等)。总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。三、合同价款：本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必需供应主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有变更的状况下，总价款不发生任何改变。包文明生产、包平

16、安作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再担当小区交工后配电工程的管理、维护、修理责任。五、施工工期：一期工程必需在 年 月六、运用材料、规格：本工程必需按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必需符合国家相应标准。七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;7.2全部工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的50%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够运用，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的25%

17、7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。八、质量要求：本工程必需经红安县供电公司验收合格。乙方严格根据设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必需为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等缘由造成的损失，全部由乙方负责。九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。十、双方权利和责任甲方：1、 按合同刚好支付工程款。2、 帮助乙方协调施工环境。3、 甲方现场代表在发觉乙方的施工有可能甲方小区将来的运用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步

18、的施工。乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方帮助乙方解决;2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保证工程按期竣工且施工质量满意合同规定的验收合格要求;3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因乙方施工作业缘由造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;5、乙方必需保证文明平安施工、用工，主管部门对乙方的管理费用由乙方自行担当。6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。7、乙方必需向甲方供应红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方(或开发有限公司)与

19、红安供电公司签订产权交接手续。十一、事故处理及平安防护：乙方在施工过程中自行负责平安文明施工和平安防护措施并担当其相关费用，无论任何缘由发生重大伤亡事故及其他任何平安事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方担当发生的全部费用及法律责任，甲方不担当其任何费用和法律责任。十二、成品爱护及维护：工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品爱护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合运用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。十三、

20、工程移交：工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。十四、保修：本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品爱护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应担当修理、重作更换、复原原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责，由乙方负责与协调，协调不成由乙方担当全部责任。十五、违约责任：乙方违反工期约定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不听从甲方现场代表的管理，甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。十六、

21、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。十八、其他：本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(章)： 乙方(章)：法人代表(签字)：或托付代理人：签订日期：法人代表(签字)： 或托付代理人： 签订日期： 供电工程施工合同2023 篇5 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一样，订立本合同，以供共同遵守。第一条 工程概况工程名称：

22、 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机场10KV线路安装工程工程地点： 阿克苏地区库车县境内其次条：承包范围和内容承包范围：新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及运用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。根据库车电力公司要求安装电费计量装置等。详细内容详见询价文件。第三条 承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。第四条 工期条款1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。2. 乙方必需

23、按甲方的施工安排要求，编制分包项目的施工安排，经甲方核定后，按工期安排执行，确保按期和提前完成施工任务。3. 若乙方工程工期与进度安排明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进，或乙方无 实力担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方工程款中扣除。4. 因遇大雨和人力不行抗拒的自然灾难，经甲方签字认可，工期按实顺延。第五条 合同价格及结算方式合同价款：本工程合同价款：为510000.00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。第六条 质量要求1.乙方承包项目的施工质量以询价

24、前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。2.乙方必需听从甲方管理管理，严格根据以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。3.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并担当延误工期的责任;造成严峻质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必需负责赔偿及担当相关责任。第七条 工程师：1. 监理单位委派的工程师，姓名;范庭梅，职务：总监理工2. 甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁;职务;工程师;3. 乙方项目经理，姓名;

25、齐军;职务;项目经理。第八条 甲方责任：1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及详细管理人员名单向乙方交底;2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。第九条 乙方职责：1、负责此项工程的施工平安、工程质量、施工进度的详细管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报2、在开工前向甲方供应四措一案、作业指导书。3、必需根据国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。4、应接受甲方的监督和检查，并供应必要的帮助。5、负责施工人员平安、生产技术的培训。6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。7、遵

26、守发包人对项目统一管理的相关规定。8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。第十条 平安文明约定1.人员进场必需做好平安教化工作，刚好做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度;2.施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，刚好做好平安自检与整改工作;3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;5.对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;6.由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方担当一切责任。第十一条 工程设计变更1.设计变更施工中甲方需对原

27、工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应根据甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延;施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。2.其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条 保修事项：1.本工程保修期为 2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;2.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修

28、范围;3.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以托付他人修理，发生的费用由乙方担当，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。第十一条 付款方式1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方干脆划到乙方户头内,而乙方收款时需供应有效票据。第十三条 附则1.本合同一式十六份，甲方执十二份

29、，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。4.甲方要求该工程的材料选购乙方必需干脆由厂家进货,不得通过任何代理机构进行选购.发包方(甲方)：承包方(乙方)：年月日： 供电工程施工合同2023 篇6 甲方名称：_地址：_法人代表：_乙方姓名：_性别：_年龄：_民族：_文化程度：_籍贯：_省_市现住址：_属

30、于：_(农业人口/非农业人口)居民身份证号码：_务工许可证号码：_甲方因生产(工作)须要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，依据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：一、合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方须要接着留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。二、生产(工作)任务甲方依据生产(工作)须要，支配乙方在_岗位，担当_临时生产(工作)任务。乙方若同意，须听从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，须要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

31、三、劳动时间与劳动酬劳(一)劳动时间：甲方实行每周_日，每日_小时工作制。严格限制加班加点，确因生产(工作)须要加班加点的，应限制每日加班不超过_小时，每月加班不超过_小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。(二)劳动酬劳：按国家有关规定和单位的实际状况，依据乙方的岗位和担当任务，甲乙双方协商定为每日_元，每月_元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，依据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。详细方法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_元。(三)在合同期间，如发生停工待料状况，甲方每天发给乙方基本生活费_元。四、劳

32、动爱护、保险福利待遇(一)从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳方法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_元，乙方负担_元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可伴同转移，合并计算缴费年限。(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。(三)乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解

33、除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_元，一次性发给供给直系亲属救济费_元。(四)乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定支配乙方探亲，服务每满一年假期为_天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定支配假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。(五)依据工作岗位须要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动爱护用品。从事起重、电焊、司炉等特别工种作业的，需持有关部门核发的专业岗位操作证方可上岗。五、劳动纪律(一)按时上下班，不得迟到早退。(二)严格遵守操作规程，保证生产。(三)爱惜单位财产，不无故损坏公物。(四

34、)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。(五)听从指挥，听从调动。(六)保质保量完成任务，不得投机取巧。(七)有事刚好请示报告，不得擅自主见。六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职(一)甲方因转产，调整生产项目或者由于状况改变，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。(二)合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产(工作)须要，甲方接着招用乙方，须要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。(三)有下列情形之一的，可以解除劳动合同：(1)双方一样同意的;(2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的;(3)乙方培训(娴熟)期满，不符合录用条件或乙方不情愿供职的;(4

35、)乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：(1)甲方宣告破产，或者面临破产处于法定整顿期间的;(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。(五)乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退;(1)严峻违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的;(2)违反操作规程，损坏设备、工具，奢侈原材料、能源，造成经济损失的;(3)服务看法恶劣，损害消费者利益的;(4)有贪腐、盗窃、赌博，假公济私等违法行为，尚未构成刑事责任的;(5)无理取闹、打架斗殴，严峻影响社会秩序或犯有其他严峻错误的。(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：(1)经国家有关部门确认，劳动平安卫生条件恶劣

36、，无有效劳动爱护措施，严峻损害工人身体健康的;(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;(3)人格受到甲方负责人羞辱的;(4)甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工人合法权益的;(5)经国家批准应征入伍的。(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：(1)合同期限未满，又不符合第六条第3项状况之一的;(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属于全部或大部分丢失劳动实力的;(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。(八)甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第(四)款所列状况外，必需提前半个月通知对方。并办理有关手续。七、违约责任甲方违反合同有关条款或无正值理由在

37、合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，详细数额由双方协商。乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可依据实际损失状况要求乙方予以赔偿。详细数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_元，否则甲方不予办理离单位手续。八、双方认为须要约定的其它事项(一)甲方为乙方供应住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_元;如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_元。(二)甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_元。(三)甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_元。(四)

38、计件工资制的，月工资结算方法：_。(五)其他需约定事项：_。任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权依据责任和造成的后果，追究违约金_元，赔偿金_元。九、本合同经双方方签字后生效，甲、乙双方各持一份。 供电工程施工合同2023 篇7 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：(二)工程地

39、点：2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期 30天4、工程造价工程造价为： 元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20_406号建设工程工程量清单计价规范(GB50500-20_), 湖南省建设工程造价管理方法(

40、省人民政府令第192号), 湖南省建设工程计价方法,20_湖南省修缮定额、20_湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、20_湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20_237号文件综合工资单价计取,材料价格根据施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨

41、200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约