基础设施施工合同模板.docx

《基础设施施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基础设施施工合同模板.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、基础设施施工合同模板基础设施施工合同模板（精选5篇） 基础设施施工合同模板 篇1 发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设须要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，依据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：其次条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工

2、期、包平安、包一般桩尖、包焊条等协助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、一般桩尖( 元/个)，含税金。如运用标准桩尖，价格另议。桩接头采纳焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指奢侈桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全

3、部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条、付款方式：(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支

4、取工程款。(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并刚好支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：依据设计图纸和地质资料(material)，乙方确保单桩设计承载力，2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质

5、量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的三通一平，供应水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必需回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式供应细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和担当，乙方负责供应有关资料6、甲方供应

6、桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方根据乙方供应的进桩安排，刚好供应合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方供应编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工打算工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项看法及

7、要求。7、严格限制工程进度，不得拖延工期，刚好按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方担当。9、乙方应留意施工平安负责进行平安教化，做到文明施工留意用电平安，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置平安员。10、乙方应做好现场保安工作及教化，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，汇合施工技术资料(material)作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条、留意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图

8、及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质缘由所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。第十条、当不行抗力因素消退后，双方应接着履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权托付中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇

9、合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后马上生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表签名：托付代理人签名： 托付代理人签名：合同签定日期： 年 月 日合同签定地点： 基础设施施工合同模板 篇2 发包方(甲方)： 承包方 (乙方) ：依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一样，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程其次条 工程地点：黄陂区罗汉街工业

10、园第三条 工程内容：以甲方供应的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价：设备基础根据 元/m³砼(按实际工程量结算)。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。工期为 天。第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方详细技术、运

11、用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发觉偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中留意平安，施工中发生一切平安事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方详细技术、运用要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的状况下，予以支付。第十四条 保修：按现行建筑工程保修方法执行。竣工验收时乙方出具保

12、修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十六条 附则：一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它：甲方： 乙方：电话： 电话：签约时间： 年 月 日 基础设施施工合同模板 篇3 发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承

13、包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准： 合格五、合同价款金额暂估价(大写)： (人民币)(小写)： (人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%;2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%;七、质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收

14、标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方缘由

15、造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范根据国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责选购的材料、设备须严格根据国家有关价格条例规定，且均应为符合

16、设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责选购的材料设备，必需按甲方详细的要求选购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决;协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必需向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。

17、 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。听从甲方正确指导，协作甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采纳可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订

18、立时间： 年 月 日合同定立地点：本合同双方约定 签字、盖章 后生效。甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：代 表(签字)： 代 表(签字)：年 月日年 月 日 基础设施施工合同模板 篇4 甲方：乙方：甲方中标信阳街跨沪陕高速桥梁项目，为保证该工程的顺当施工，经双方自愿协商本着公允、同等、公正的原则达成如下合作协议。一、合作项目信阳国际家居产业小镇街标段(跨沪陕高速桥梁)二、合作原则自愿、同等、职责明确、各负其责。三、合作形式1、甲方负责合作项目前期的招标，乙方负责项目中标后的详细实施。2、甲方负责项目招、投标前(含招标、评标等一切事宜)的费用支付(中标返还相关费用归甲方)，乙方负责中标后项目

19、的详细实施(含中标后中标方的一切义务及项目的临时垫资及中标施工的一切费用)。3、合作项目完结甲方负责结算，乙方负责供应施工结算详细资料。4、甲方按工程总价(含合同价款、变更价款、项目基础建设价款、违约赔偿等由乙方支付的工程总价)叁仟万元以内(含中标价)甲方提取伍佰万元技术服务费。超出叁仟万元按总价的20%提取技术服务费，超出叁仟伍佰万，按%提取技术服务费。5、甲乙双方按合同双方应得比例担当税款，在施工中发生的其余费用由乙方全部担当。6、工程款拨付后，由甲乙双方共同各自设立帐户，工程款由业主拨出后，三日内由甲方付给乙方，甲方如无理由挪用截留工程款，乙方如违反质量、平安、拖欠民工工资、债务等承诺，

20、违约方应得工程款比例作废，赔付守约方。7、乙方依甲方中标合同约定对工程的工期、质量、平安文明施工等担当责任，详细以甲方与发包方合同约定的合同义务为准。四、双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)负责投标中的一切手续，履约金、诚信金等一切有关事宜，中标后上述资金的返还归甲方全部。(2)负责协调业主方、政府等方面的关系督促发包方按合同履行义务，支付工程价款。(3)帮助协调施工中的一切事宜。(4)负责施工中对发包方涉及施工的证照的许可、批准、备案等许可的督促催要，在获得相应文件后五日内刚好转发乙方，保证施工顺当进行。(5)甲方全面负责施工中与发包方的协调事宜，费用由乙方负责。(由施工引起的)(6)

21、甲乙双方依与发包方合同约定，保证在取得发包方支付工程款后，甲乙双方按此合同有关条款约定，应各自得到应得款项。(7)甲方刚好传递发包方对工程的指令通知、图纸资料等事项要求，监督乙方履行的状况，刚好提出整改看法(但不属于乙方施工范围乙方不担当任何责任)。2、乙方权利与义务(1)依合同的约定取得工程款(含变更、增加工程)的权利。(2)负责依合同的约定(含甲方与发包方合同约定)工程及变更追加工程施工的建设任务。(3)担当因工程(含甲方与发包方约定)质量事故及人员损害事故一切损失的赔偿责任，担当甲方与发包方约定责任。(4)工程(含变更、追加)中一切机械设备、材料、人员及项目管理等一切费用均由乙方全部担当

22、。(5)保证施工资质、人员资质等符合发包方工程要求，供应文明施工、平安施工的一切条件，保障工程施工的顺当进行。(6)担当因工程延期、工程质量、平安施工的赔偿责任。担当由工程引起的一切税、费用。(技术服务费按所得比例分摊)(7)除不行抗力的缘由，乙方不得以任何理由停止工程的施工或撤离施工场地，否则应担当一切损失赔偿。(8)应向甲方供应平安质量保证金150万元， 其中100万元打入甲方帐户，另50万元存入银行第三者共管，80片梁板架设完毕并通车后，在铺油面之前，此项目并无平安质量等责任事故，5日内退还保证金，否则，按挪用资金惩罚。五、工程款项的管理及拨付甲乙双方依照比例合同约定，具有同等的对工程款

23、项管理权力，依据比例约定，得到应得款项。六、违约责任1、对此合同涉及部分双方有共同知情权，如任何一方隐瞒与跨沪陕大桥合同中工程款有关事项，将视为违约，由守约方提出起诉后，违约方将担当五倍赔偿。2、乙方施工的进度及质量符合发包方的要求，应为工程延期、工程质量、工程平安担当责任，如造成损失，由乙方担当责任。3、在甲方负责的权力与义务中所造成的开支由甲方担当，在施工中有关施工的开支由乙方担当，由于催要工程款，协调业主与现场施工事宜所产生的费用由乙方担当。4、施工中一切平安生产事故的处理及费用均由乙方担当。5、工程完工乙方不得拖欠因该工程产生的债务、包括人工费、材料费、事故赔偿等费用。6、在甲方与发包

24、方签订的合同约定应担当的责任由乙方全部担当。七、合同的终止或解除。合同履行完毕并经结算自行终止。2、双方协商一样解除。3、因一方违反合同另一方提出解除。八、争议解决1、协调解决。2、依法解决。九、本协议双方自愿达成，如有违反应担违约金 万元，本协议一式二份，双方各执一份，签字并盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 基础设施施工合同模板 篇5 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于20xx年XX月XX日与“x房地产有限公司”签订了工程承包合同及其补充协议，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的全部合同、补充协

25、议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一样，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中全部承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并担当因此所引起的一切责任、甲方不担当任何连带责任。四、乙方必需完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必需急时实行相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必需根据甲方、监理公司、职能部门的要求供应

26、完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价询问有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工

27、程款项。十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。十二、解除合同签订后，甲方重新支配施工单位进行本项目接着施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不担当乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：年月日签订