《园林建筑绿化施工合同样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林建筑绿化施工合同样本.docx（118页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、园林建筑绿化施工合同样本园林建筑绿化施工合同样本（精选19篇） 园林建筑绿化施工合同样本 篇1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例等有关规定，结合工程的详细状况,经友好协商，签订本合同。第一条 工程项目(一)工程名称： 园林绿化工程(二)工程地点：(三)工程内容及承包范围:1、 小区园林绿化工程设计方案及图纸设计2、种植区内种植土回填至设计标高。3、种植土整平、施基肥和耕翻，绿化植物的选购及种植、修剪整形，管理养护，绿化施工和绿化养护期内的保养管理。4、种植土复土前、后现场杂物的清理。5、给排水工程，包括给水管网接驳至各绿化点，相关管沟开
2、挖、管线铺设、水表(阀门)井修建，给水配件安装调试等。6、园建工程，包括管沟开挖、场地的铺装、保修等。7、照明工程，包括管沟开挖、管线铺设和电气系统安装调试等。第三条 工期本工程开工日期以甲方开具的书面开工令为准，试运行阶段时间为10天。工程交付运用时间应满意下列要求：安排开竣工时间： 年 月 日至 年 月 日施工总工期： 日历天(给排水、照明、园建保修时间为1年，绿化养护管理时间为6个月)。由于不行抗力或甲方缘由(包括甲方提出的设计变更)导致工期延误，由乙方供应书面的工期顺延要求报告后，经监理工程师及甲方确认后，则按批准的工期顺延。但顺延的工期不得超过甲方交楼日期。第三条 承包方式及工程造价
3、1.1乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工，包工、包料、包工期、包质量、包平安文明施工、包工程通过本工程验收。1.2合同金额：工程总造价为￥ 元，此价为大包干价，含风险、税金等一切相关工程费用。第四条 付款方式1 完成总工程量的50%后，经双方核实所完成的工程量及工程造价并签字盖章后，十五天内支付合同总价的30%。2 工程完工后付至工程总造价的55%。3 全部工程验收合格且竣工结算书经我司预算部审核确定后，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，并赐予确认或提出修改看法。两个月内支付至总价的95%。4 保修期满后(以最长保修期为准)七天内一次性付清余下
4、5%工程款。(园建、照明、给排水部分保修期为一年，绿化部分保养为六个月)。第五条 双方责任(一)甲方责任1、负责供应乙方因设计和施工所须要的原始土建图纸和资料。2、施工过程中，对有须要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并供应施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方担当。4、负责组织工程验收。5、甲方指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。(二)乙方责任1、
5、在合同签定后七日内乙方负责将甲方供应的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织安排交与甲方审定。2、根据经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料选购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。3、负责系统的设备安装、线路全部施工工作，并派出常驻工地代表 工程师负责与甲方工地现场代表干脆联系;并呈报施工组织构架图。4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到平安、文明施工，并对施工过程中的平安、防火、防盗等工作负全部责任。5、乙方负责系统的全部调试工作并提交调试报告。6、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生
6、状况良好;如因技术须要的确要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方担当。7、验收合格后，乙方负责供应竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。8、开工前，乙方应供应工程进度安排及主要工程技术人员名单，严格按甲方审定的工程进度安排施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。9、在施工过程中运用的水、电所产生的费用，由乙方据实按月支付给甲方。第六条 工程质量标准和保修期1、工程质量标准：符合国家及行业规范标准。2、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付运用之日起计算。3、乙方在保修期限内，接到故障通知后，乙方
7、应在12小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，乙方负责保修或退换，在甲方指定的合理时间内，如乙方不进行修理，则甲方有权请其他具有相应资质的单位进行修理，其费用由乙方担当。如属甲方运用不当而造成损坏，则不属于保修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。第七条 工程验收1、乙方在规定的期限内完成系统的全部调试工作，达到系统运行胜利，经10天试运行后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。2、验收前，乙方应刚好向甲方供应一切有关技术文件(包括系统操作说明书、技术标准和软件，)资料，竣工图纸、设备材料清单、相应软盘原件与说明书、调试报告和有关记录及
8、所验收的竣工资料等。3、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。4、隐藏工程的验收：隐藏工程在乙方自检后填制记录表，并通知甲方一天内到场验收，经检验合格由双方签字确认进行下一工序的施工。5、材料、设备的验收：按工程进度，选购设备与器材，并运至工地。由乙方自行选购的材料、设备必需提交产品合格证书及检验报告;如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用;由甲方及监理联合对选购的材料进行检验;如已运用，对工程造成的损失由乙方负责赔偿;甲方可随时抽查现场的设备、材料，若发觉不符合设备清单要求的产品，由乙方负责退换，直至符合设备清单为止。材料、设备的保管由乙方自行负责。6、工程未
9、阅历收通过和办理移交，甲方不得启用系统，确因特别状况须要启用局部系统或全部系统，应经乙方同意，同时办理移交手续。移交后，甲方负有看护责任，但并不代表该局部系统或全部系统验收合格，该局部系统和全部系统仍应按合同约定经过竣工验收。7、乙方在工程交验前，应提前向甲方操作人员传授操作学问，做到会操作。系统工程阅历收合格后，乙方应在现场举办培训班，向甲方操作人员教授系统学问和故障推断、解除方法，直至全部人员娴熟驾驭操作技能。8、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的爱护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。第八条 违约责任1、甲方未能按期向乙方支付各期费用，按中国人民
10、银行有关逾期付款的方法支付逾期付款利息，滞纳金在甲方最终一期付款时一起支付。2、因乙方缘由而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。3、如乙方未经甲方同意，擅自停工的，属乙方违约，甲方有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为乙方违约惩罚。如拖延工期超过甲方交楼日期的，甲方一切损失由乙方担当。4、在工程施工过程中、工程验收时，如发觉工程有偷工减料、或乙方私自削减工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属乙方违约，乙方支付违约金，起罚点为人民币壹万元，发觉一次按合同总价的2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。5、因乙方缘由导致出现质
11、量平安事故及由此造成的一切损失由乙方担当。第九条 争议的解决方式双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、同等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。第十条 本合同的生效1、 本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 园林建筑绿化施工合同样本 篇2 建设单位：施工单位：_经双方协商，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，现就本园林绿化建设工程施工项目达成如下协议：第一条、工程概况1、工程名称：固安红城小区2#、3#
12、、4#楼小区绿化工程。2、工程地点：固安红城小区。3、工程内容：路灯安装，公路牙砖、停车位、大理石路面镶铺、绿化树木种植。4、承包方式：包工包料。单价(含税价格)：路灯700元/个 大理石路牙砖80元/米 车位草皮砖65元/平米 大理石路面150元/平米 绿化种植_平米。5、工程做法：1、路灯安装：路灯的安装调试，电缆敷设。2、公路牙砖镶贴：大理石砖镶贴，嵌缝。3、停车位镶铺：路基素土平整、夯实100厚c10砼垫层70厚300*300彩色水泥4、 大理石路面镶铺：素土平整夯实100厚c10砼垫层大理石面砖5、绿化种植;种植草坪、树木、花卉等。其次条、合同工期1、开工日期： 年 月 日2、竣工日
13、期： 年 月 日3、合同工期总日历天数： 天第三条、工程结算工程款支付工程竣工后，经甲方验收合格后拨付到90%，乙方剩余工程款的10%为质保金，质保期为一年，质保期过后付清。结算以实际测量为准。第四条 职责1、乙方按甲方要求，保质保量、按时完成，自愿接受甲方监督。2、乙方在施工过程中，不得擅自调整工程内容，不得擅自增加或削减工程量。3、乙方供应绿化图纸及办理手续的各类材料，帮助甲方完成园林绿化验收。3、乙方负责现场土方倒运及垃圾清理外运，交付甲方成品运用。4、乙方向甲方供应主要的材料质量证明文件及各类质量证明文件。5、乙方在施工过程中，必需加强平安生产管理、做到文明施工。对于违反平安文明施工所
14、发生的各类经济损失，由乙方负责。第十条 违约责任1、施工当中，乙方听从甲方的指挥调度。乙方必需严格根据图纸施工，不得随意修改和变更。对不根据绿化施工规范和操作规范施工的，甲方有权解除合同。2、工程按期完成，工期每滞后一天，罚款20xx元。第十一条：未尽事宜，双方协商解决。本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。甲方：(公章) 乙方：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话： 园林建筑绿化施工合同样本 篇3 建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行院 内 园林绿化工程施工，本着相互协作，紧密协作
15、的原则和 保证工程顺当进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括苗木、土方工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配 置方案。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化类工程标准收取，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价为人民币 元(大 写 元整)。注：附价格表一份。三、付款方式：工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额，剩余款 额保活期满一次性付清。(保活期一年)四、双方责任：1、施工中甲方应对乙方供应地下埋伏线路及管路有关图纸，或由甲方指定人员进行指导，
16、如指导人员误导损坏，由甲方负责，乙方不担当责任。2、花苗成活率不行限制，乙方应刚好更换。(一)甲方责任：1、甲方无偿给乙方供应水源、电源。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任：1、按施工有关施工技术规范进行施工。2、担当绿化工程完工后保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。五、本合同一式四份，双方签字生效，各执二份，具同等效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表(签字)： 代表(签字)：年 月 日 园林建筑绿化施工合同样本 篇4 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)由于工程建设须要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工
17、程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一样签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：依据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行选购运用，工程材料符合国家相关标准。其次条 合同价款(工程
18、款)及支付1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3)付款方式为银行转账。第三条 双方权利义务1.甲方权利和义务1)按合同要求刚好支付工程款。2)供应本项目施工图3)向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。4)按合同约定刚好组织工程验收和办理工程结算。5)帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6)在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现7)甲方负责
19、开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2)严格根据设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3)负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。第四条 工期的约定1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。4.因甲方缘由致使工程中
20、途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收起先后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应刚好办理
21、工程结算及支付工程款。4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出看法)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条 免责条款施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方居处地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执
22、一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日： 园林建筑绿化施工合同样本 篇5 甲方(发包方) 乙方(承包方)为明确甲乙双方的权利义务，依照中华人民共和国合同法、武汉市园林绿化工程施工规范条例及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就花山大道绿化补植项目的事宜协商一样，订立本合同。第一条 项目概况项目名称： 花山大道绿化补植工程; 项目地点： 花山大道 ;其次条 工程内容双方约定树种、规格、树形的移栽及养护，并且乙方包工、包料、包工期、包平安、包质量、保成活。第三条 工期及苗木工程施工及养护期：自开工日期至20xx 年2月3日 详细开工日期由甲乙双方协商
23、确定。 苗木种类：见附件第四条 合同价款与支付1.合同总价为壹拾壹万元整。(￥110000.00)2.本工程全部完工后，由甲方组织验收，甲方自全部工程验收合格之日起 日内向乙方支付合同价的65%，养护期满达到业主标准后余款付清。3.施工及养护期内因养护不当造成的绿化苗木、花卉死亡或损坏，由乙方无偿补种修复，其费用由乙方自行担当。4.合同总价包含：1)本项目实际完成内容全部劳务费用;2)绿化施工期间的苗木费及养护费;3)施工期间全部劳务费、交通费、工人保险费、垃圾清运费等其它费用。5.本合同为固定总价包干合同，不因市场改变、政策性调整导致人工、机械、材料价格改变等任何因素而调整。第五条 养护质量
24、根据武汉市城市园林绿化养护管理标准以及武汉市道路绿化养护管理考核评分标准，苗木成活率99%。甲方如有其他质量要求，以书面通知为准。施工中甲方视进度不定期组织验收，假如质量不符合约定标准，乙方必需返工，返工费用乙方担当，返工若造成甲方损失由乙方担当。第六条 双方责任与义务甲方：1.将工程范围列明清单，双方进行现场确认签收。2. 协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系。3.加强工程质量、进度的监督检查;4.向乙方施工供应的便利;5.负责进行工程验收。乙方：1. 按苗木清单，做好种植养护管理。自行做好养护浇灌工作。2. 严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境爱护和平安生产等的管理规定，文明施工
25、。3.按甲方要求和约定达到规范标准进行施工、养护，按时开工、完工并按时养护;4.协作甲方或业主方的工程验收、检查。第七条 平安防护及事故处理1.一般要求(1)乙方在养护期间，应当严格遵守平安生产作业的有关管理制度，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当，并担当因此造成甲方损失的责任。(2)乙方应对其在养护场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。 (3)甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行养护工作。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。2.平安防范(1)乙方在从
26、事喷洒农药、限制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防火防汛等工作时应自行实行相应的平安防护措施。除双方另有约定外，平安防护费用由乙方自行担当。(2)乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应运用符合环保要求的药剂，不得运用国家禁止运用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路途进行喷洒。残留药剂和容器，乙方应按规定妥当收集和处理。乙方未按规定运用药剂，造成的责任由乙方自行担当，并应赔偿由此给甲方造成的损失。3.环境爱护(1)养护期间，乙方应遵守国家有关环境爱护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、
27、废水未处理达标前，不得干脆排入河道或其它公共设施，以免造成污染。(2)乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。(3)养护期间产生的绿化垃圾须集中堆放在甲方指定地点，若甲方未指定堆放地点，则由乙方自行组织车辆运走，相关费用由乙方自行担当。4.事故处理(1)养护期间，若发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方担当发生的费用，双方对事故均负有责任的按有关部门认定的责任比例各自担当。(2)甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第八条 施工所需机械、材料、器具设备除双方另有
28、约定外，乙方应自行配置工程所须要的机械、材料、器具设备以及交通工具，费用自行担当。第九条 违约责任：甲、乙双方同意在合约期间，除非得到双方书面同意，任何一方不得擅自违反、终止或更改本合同，否则由此导致对方产生的经济损失、法律责任均由违约方担当，受损害的一方有权向违约方索取赔偿。第十条 合同争议的解决双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请武汉仲裁委员会仲裁。第十一条 附则本合同正本伍份，具有同等效力，甲方肆份、乙方壹份。 本合同附件为本合同有效组成部分施工过程中甲方对工程内容的书面通知为本合同附件甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_
29、月_日_年_月_日 园林建筑绿化施工合同样本 篇6 建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：依据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围：本工程位于 第一小学绿地总面积为 280 平方米三、工程内容：1.乙方依据设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.工程竣工后，乙方必需养护三个月 (20xx年4月5日起算);3.施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。四、工程造价：工程总造价为人民币 (附苗木结
30、算清单)，经过审计结算后根据实际支付。五、付款方式：1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。八、养护期内遇自然灾难、人为引起的缘由导致绿化死亡的由甲方负责。九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表(签字)： 代表(签字)：年月日： 园林建筑绿化施工合同样本 篇7 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1.工程名称：绿化工程。2.工程地点：。3
31、.施工范围：绿地面积X平方米 (详细见绿化设计图) 。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1.开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：X元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。四、承建方式1.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款方法1.本合同自甲
32、、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：X万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2.待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：X万元整。3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：X万元整。4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1.乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均
33、由乙方负责担当。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方根据施工图保质、保量
34、、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2.施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3.开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合'三通一平'要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生
35、效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方代表：_乙方代表：_签订日期：_ 园林建筑绿化施工合同样本 篇8 托付方(甲方)：承建方(乙方)：本着同等自愿，公允公正的原则，依据中华人民共和国合同法、省市各级政府、园林部门的有关规定，托付方 托付陕西金品艺海景观设计工程监理有限公司(以下简称：乙方)承建 的施工，双方协商一样，签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：4、工程期限：施工工期合计 工作日(从 年 至
36、年 止)5、工期的计算：根据国家相关对施工工期的有关规定和说明，因甲方缘由、规划设计变更及特地天气缘由(如下大雨等)所耽搁的时间应不计工期，并作相应顺延。其次条 工程施工承包范围本景观硬质工程(详见甲乙双方确认的施工图)景观设计施工图内的全部内容。如:廊架、园建基础、道路、土方等园建工程以及与园建工程有关的电系统、给排水工程等。第三条 工程质量要求：1、建筑工程质量达到国家及本地区有关技术规范规程，检验评定标准，保证工程质量达到合格。2、质量要求:本项目全部材料进场时根据规范要求，双方进行必要的检验，阅历收合格者方可用于本工程。3、该园建工程一切材料由乙方选购。4、园林景观工程中的特别材料和设
37、备在用于工程之前，乙方必需向甲方提交制造厂家的质量合格证。5、乙方应确保通过综合验收，如综合验收过程中甲方提出整改，乙方应刚好整改，整改费用由乙方担当。第四条 工程款及支付方式1、本工程采纳乙方包工包料承包方式，总造价按人民币 元(大写： )，不含税金。总造价含景观施工工程费(园建材料选购，运输装卸、测量放线等费用，以及综合管理费用、行业取费等一切费用。乙方预算书和施工图纸和说明附后作为本合同附件。2、工程款支付方式：(1)乙方施工人员进场时，付合同总额的备料款为人民币 元(大写： )。(2)当本工程施工完成总工程量的一半时，甲方需再付人民币 元(大写： )。(3)经甲乙双方共同验收后3天内付
38、清合同总价款余款合计人民币 元(大写： )。(4)甲方采纳现金形式支付。第五条 双方义务1、甲方义务(1)应向乙方供应经双方确认的设计施工图纸，同时供应施工区域内地下隐藏工程资料及地下管线图纸等资料。(2)供应施工人员的施工场所、堆料场所并负责小区物业相关的施工手续和费用以及和周边邻里关系的协调。(3)主动协作乙方仔细完成此项工程。(4)施工区域其他单位占用的场地，堆放的材料及建筑垃圾由甲方负责清理。(5)免费供应施工所需水电;乙方进场后甲方供应水电接头，线缆材料等由乙方自行选购。2、乙方义务(1)依据甲方要求和国家有关规定、规程进行施工，确保工程质量。(2)依据甲方供应的施工图纸和甲方单位有
39、关书面要求及说明进行施工，确保施工质量合格。(3)施工过程中，乙方担当全部的平安责任，并保证施工期间噪音低于国家相关规定。第六条 违约责任1、由于甲方缘由造成施工变更、返工，经甲方确认后，乙方施工期限可相应顺延并按国家规定计算及确认索赔费用。2、因甲方变更施工内容或增加工程量，甲方应补付因变更内容而增加的工程费用，详细取费数额由双方商定，另作签证或另行补充协议。3、由于乙方施工质量不符合设计图纸要求，造成施工返工的所需费用由乙方担当。4、乙方必需在工程期限内竣工通知甲方验收，若乙方拖延工期每天按 元(人民币 )，计违约金;乙方在施工完成后递交验收申请，甲方应在1周内审核并组织验收，超过两周就视
40、为默认工程质量合格。5、如甲方不按期付款，乙方有权单方面终止施工，停工期间不计算工期，并按每天应付款的千分之五计取违约金。6、施工时期发生不行抗拒的自然灾难所形成的损失，经双方核实后商议处臵。第六条 附则1、本合同经双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和工程决算的依据。2、其他未提及的内容，根据工商总局20xx版标准合同说明依次处理。2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份。甲方： 乙方：法人代表：单位盖章：时间： 时间： 月 日 园林建筑绿化施工合同样本 篇9 甲方：乙方：经甲乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立关津乡育林学校校内绿化工程。签订以下协议。一、工程概况。1、工程名称：关津乡育林学校校
41、内绿化工程。2、工程地点：关津乡育林学校。二、工期。工程工期从20xx年2月25日至20xx年3月5日为期10天。三、工程合同价款。经协商本合同总承包价为人民币玖千捌百柒拾伍圆整。四、承建方式。乙方对绿化工程包工。包料。包质量。包验收合格。包文明施工。五、工程付款方法。工程完工后甲方验收合格，于三月底向乙方支付工程合同价款。六、工程质量要求。1.乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为绿化种植保期。在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2. 工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。七、合同生效与终止。1. 本合同自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，合同即告终止。2. 本合同壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。八、项目清单附下：甲方负责人签字： 乙方签字：(单位盖章)年月日： 园林建筑绿化施工合同样本 篇10 建设单位：施工单位：依据甲乙双方协商，甲方托付乙方全面完成凤阳县政府_年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，详细内容如下：一、工程名称：省道S101、S307、S310绿化工程