《2022年一级造价师考试题库高分预测300题(答案精准)(福建省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库高分预测300题(答案精准)(福建省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】 ACE10I1W2O1O6E3N4HV6C3U8K5H7K8S3ZK7M3O2D4P5X6C72、（2018年真题）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 AC
2、L5X9V7L6U5Z10E3HE2U8P9Z3F7I6A4ZE3V10D6X3H6Q2X13、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。 A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】 DCE5W4N9U6C3Q2Y2HI8F8I9N3J6M1J8ZA5E1E8L2G8Q7X94、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加（）。A. 300B. 400C. 1100D. 1400【答案】 DCC8
3、F5S3K8O8J1D9HM7S9U6K1F6P8I9ZZ10G7V1G1J2A6S65、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCH2X5X10T7T7J6D7HK5W1C10W4Q6G7U4ZL8N3F7S5D3Y7B36、在计算施工机械台班单
4、价时，不计算安拆费及场外运费的是（ ）。A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机【答案】 BCX4L7Z9A6I6V5Z6HC7J4B8O9W3I10J4ZJ7T7L3L8C10M3O97、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间B.筑路机在工作区末端的调头时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】 ACW2E2M1L2J8Q3F10HK8I3U1U7V3J3K7ZM1B6F4L10S6F9Z108、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量
5、指标进行表示的是（ ）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标【答案】 BCU8P9D1M2Z4Y9S9HU1A7M10N1T6O3G3ZY1M8X3M10I9O6L89、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】 BCE5B3I6Q3V10C7E8HO10R5R9T10Y2M8X2ZB7C7X7K1O7B7H110、根据建
6、设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCA9V10F5R9M6F4V5HK10Z8M8L6T9F8C7ZN6P10H7H
7、2M4E8K811、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCH2Z8Y5P7Z9S3N9HQ7C2F3Z8G4A4C4ZN10O5L5A9X6E5K312、以下不得由投标人自主报价的是（ ）A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费【答案】 CCT4O3V2T7D7Q1F4HO6W10M7C8B3Q1S3ZC1H
8、2O3J3Q3Z9S1013、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCX5A1V1R8X9B10B6HP2R3I10N10U6I7Q8ZV3G3O1Q4F1G7O414、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算
9、指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每 100m2 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.960D.993【答案】 BCS10I4R3V3R2P2N3HJ9C5Z5M7C10H9O5ZF8J10O8M6V1O7C515、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】 DCR7
10、B10O3F7W9B6G7HS3W3C5V10H1Y4L9ZM5S1K9D8W8T5H916、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、3500 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】 BCB9A1L5D9V8L4E5HH6D2D1C2M3J4I8ZT2C6I3W9K7K1X917、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用
11、。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】 ACR4Q8F2K5T1Y4W9HO1W4E7P8P9J8T4ZQ7I2U2J10P5V6V718、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】 CCC1Q8F6A1U10C9R7HZ8S6G5H2T8R5O6ZS6H3D5S3Q1J10M519、定期休假属于人工
12、日工资单价组成中的（ ）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCK4V7B10P4O5B8A2HU1B1D9M2Z3Z4G5ZT10T2Z7F8V2Z6P120、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCQ5I1D8J6U6A
13、9S3HC6B1L5E9F4T9H7ZW2O4Q8X1B2K3O121、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】 CCH6Q10P3L7L7E2A4HG3Y8F8U1Y10T1T6ZA3M7I1A3K7F10F722、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。A.全费用综合单价B.成本单价C.计日工单价D.实物量单价【答案】 ACQ7N9I3S9A8U7T7HB2F10J9H2J
14、3V2W3ZO4J1I4D8C7Z10X723、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为25万元，辅助材料费为1万元，加工费为5万元，已知专用工具费率为5，废品损失费率为2，外购配套件费为6万元，包装费率为1，利润率为6，增值税率为13。则该台设备原价中的利润额为()万元。A.2.78B.2.38C.2.36D.2.02【答案】 DCN7U6H5G6O6O7Z5HR8V9C2V3T4C9F3ZJ5K3P4Z7X1X9O224、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额
15、中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】 CCR6S8Z4V6T3J8G9HU3N10P7E3D2Q6W4ZZ7S4N9Q6J3V3R525、措施项目中采用综合单价计算的项目，其综合单价的构成是（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费的分摊C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、风险费的分摊D.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、税金【答案】 BCY1L10M9S10Y
16、6S2B9HF1C3T4B4U5I7X9ZA1J9N3L9B3C9H926、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力【答案】 BCH9C5A9C6M6V5L2HD8T2P8I7Z5C4M2ZD1C10W6V10V1F4B527、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCN2X9B6R10A5K5Z1HO2W9J2P5G3P6R5ZO3P2X7G7N6H6O1028、施工过程的影响因素不包括（ ）
17、。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素【答案】 DCZ8T10S6J7R6Q6N7HW8I9A3K7T9R7R1ZZ3C5S1J6T4G2W129、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）。A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】 CCK2A1W8V4F7J10B8HK3W9Y1V3N5C9R8ZR5A5G1H10D1N8Y330、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】 BCZ10L2D4C1J2G9X3HK5L3R
18、9X2D5A4N4ZC6R4B4R6B6V1I131、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法【答案】 DCW7X6U1K4R9L4W7HN5C5P3S8V7K1U7ZX7N2P4Q4I9Z1J732、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。 A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】 ACG10S7Z2M2Y4L8Z3HZ7T9C10H8C6J1G7ZZ7J2Y8N9X6I2W133
19、、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】 CCD7S1I9I10I2P3I5HI8V1P1B4L7Y9O4ZP10W8N9O4N4O6B634、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项，
20、应指定2 名及以上鉴定人共同进行鉴定【答案】 DCI8J8I5M9P4J2C7HR9Z10X10T3F9V3D10ZU1L10P6T10J10A1H935、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】 DCN6C4P4K5I10B3P2HI10A4R8P10V6M9P10ZZ2O9Y5Y7C1G6O636、用工料单价法计算建筑安装工程费时
21、需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】 DCT7H10Z8A3K10H3C1HT2I5X9X9Z9D10S4ZZ1D4U8Z2L10J3S237、以下各项中属于工程计量依据的是（ ）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】 BCR3S7Q1E5C9D5L8HA2M4Q3P5Z10X4V4ZJ9R8L4R6R6
22、L6R938、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCM10B1F7K5F5R2S5HD2T6N2E5E4T10S9ZP8Y10E10F3A9E7K739、施工过程的影响因素不包括（ ）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素【答案】 DCK2L10N2P1B6P1A6HF9L4D2H5M8V7R9ZU2Y5F3J3I7J3I640、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承
23、包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】 BCV2Y7X10Y8J7B3T3HL8P4K9T4H7P9D3Z
24、T9H9D7L3X5S1J341、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACB10N4C2Q1P2O1I1HC2W1A10A5D10J4K5ZI1U7V6Y8D1I4W542、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概
25、算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACQ8L5Q1T8F10J9Q3HC4F4X4O8N1U4T4ZV10U5L6X1E4U2S743、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。 A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCR6Z4V5N7F5Y7W5HK7B7A6L8R8W6U4ZC3F2H8F9Q2C9M344、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10
26、，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.575.53B.648.18C.752.73D.1311.02【答案】 DCE10D9N5S9P3N5K5HT9M1E4N9B5R10H3ZX2N2R6N8X7V9K545、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】 BCW10B8K5M8G8S2R10HB8W8U6P8U5Y4R9ZT8E7E8I3Q3C2V446、关于专利及专有技术费的
27、计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCP10X5H4M4V9X8C7HC3Q10S8V7K6I6H3ZI6L2F4O2Z9H4Q447、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制 B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用
28、 C.应由招标工程量清单编制单位负责编制 D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】 CCM9B9Y10J5Z6F8I6HS8V10M3X8C2V5H5ZC8X1X4H1X8Q5O448、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】 ACI8M10O4K7V10Q10A2HJ7A1J1P4K1F10R8ZQ5L7Q7Z6T8Z5I149、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款
29、结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCM10I3V7J7F4I4B2HJ6C4V9J5J5N5C5ZM2W10L9L6T2X6Y650、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】 DCT8B9F5N2O5Z4L2HT4O6B4C4G9N6J1ZK10R7B5R4Q1M5R751、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转
30、包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCH8L7D8D9E5C5V6HR10I10U5K4R6P1K10ZD2M6Z7D5G6V8X1052、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCU6Z8U5N5Q4E3G6HD4M2R6Q7P7J9H9ZL9X4S1S2Y6G8I353、在建设工程
31、领域，建设工程发承包的主要方式是（ ）。A.直接发包B.招标投标C.邀请招标发包D.公开招标发包【答案】 BCX6A3R4E10P6I8S10HY2R5S10L5D10A4W10ZK8C10A10L3G10T9P254、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】 BCT2Y5V8P1L8K7L9HA5L1Z7S7E6O3Y5ZW10A9L7M4B9W3V1055、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）
32、，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACR7N1L1T7L5B10X2HX4A6J8K4R5C6Z9ZE7W10Z10C5M6K10A456、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C
33、.36.00D.39.27【答案】 CCE4A10X7X3K8Q5C9HX8W10Y9K6P1M3O1ZG5H9D4Y7T7I4D957、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费【答案】 DCT2L4P4G1S6T3S7HD2P7G2D6B6G7W7ZQ4N1D7V3E8V9N858、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工
34、方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCN2P6P4S1T6K4V7HJ1C6Y8P9Y1H4R4ZP3X4M2E7L1H8K859、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】 CCL7B5E1G3R1C3T3HV3C5Y5X2I1R2K7ZN6U7Y8M8D10Y1P160、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差
35、有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】 ACY10Y2T9S1X7I7S1HX8E9Z2U10E1J7V5ZC4D1A6H5S5O9W261、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%3%计算D.
36、招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%5%计算【答案】 DCA1X10S5P4W3L3S5HN4C6N9L8N10E6V7ZZ8J6I8O9R1Z8C562、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCB7H2X7Y8I7E9K3HO7
37、J4Z7P1V8T1O4ZJ1E9N8G5H4K9S763、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写的。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】 CCV5T2H3A9H10R6U6HC4H5R7U4Q4Y3O1ZV10J3B2E5T1J8Q264、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】
38、ACS3Y10T6C1O4N2M3HP7T3V9Y7P8T6T7ZT6Y10I5R6Y3C5K965、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算【答案】 CCX6A5Q10C4V2P1V7HM8F4R9O2X5F5V4ZX1I1B5C4U4C1Q766、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算
39、指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACA6H8T10A6P10F5G6HF5C5Q2J4O9R10S8ZE9H9S3I2J1W1G567、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)，下列有关分部分项工 程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目， 投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单
40、位，而措施项目清单计价表中计 量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施 项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】 BCB4C3Q9H6Z4Z7Z1HC7W8H2P2L10F2H1ZN1B9X3Y3N9V3W268、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应
41、资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCX9U10V2N9G7V1A4HI9M6K3Y8L4T9P7ZN7Q4N6X7C1U5B569、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】 DCT10M2U6L5U3B9N5HA2X1A4W9W2Z6Z4ZB7T5V2H7V6I9U770、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（
42、 ）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCS1N10F7E4D9E3S10HN4D5O5W3V1M10I8ZA9L8C7D8T1T5Q971、概算定额的确定基础是（ ）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 ACZ2H9J7S1O8Y8N1HD2B4B6M2U1T9Z5ZG5R10J7A1I7F6R272、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属
43、于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】 ACY2C3P8T8B2Q3P2HA1P2T4Q7L1V10M1ZH7I5Z8Y4B3U6B973、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】 CCT2D10U3H6M3D4S4HX8L2C9Z5X10L4X2ZX3U1I5N9C8D4D77
44、4、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】 BCE8D5H8D4J5B2C6HT2A10P1A6E4U3A7ZV8G2P5H4G2W9Y175、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】 CCQ1C5D3Q6E10M6O6HL5S4M10T1F5I6D6ZU8M1M3R
45、1S2X3U576、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】 ACO10H2P6J4M9Y2F5HC3H6O4A8I1A7K7ZW7G4G9N10K10I2Q877、在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（ ）A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断【答案】 BCK6R5V1D9E6H2K2HZ1E1Z8Q7J3P5U10ZV6Z1U5T10V4Z6A778、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】 ACE2Q4S10T10L7X10O7HE4F1E7K5C10N9Z2ZF6J5D9F6B9U1G1079、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()A.10B.15C.20D.25【答案】 CCP3D7R3Q5S4W5U1HA5Y7E1M9P10T2U5ZM9Q