《2022年一级造价师考试题库模考300题有精品答案(浙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库模考300题有精品答案(浙江省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（ ）是项目公司资本结构决策的依据。A.权益资金成本B.边际资金成本C.个别资金成本D.综合资金成本【答案】 DCD8R2N9Y7Y5K2N6HM9L7V2V4M7D1C9ZB4Q1N10J4L5V1M92、根据民法典（合同编），电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，( )为交付时间。A.接受服务人签收时间B.电子凭证生成时间C.合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间D.提供服务人发出合同标的物时间【答案】 CCU2H7L9T4D8G10W10HU5C2H4M9T5K5C10ZT
2、1M3I2G7A7B6S103、在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（ ）指标。A.抗风险能力B.财务生存能力C.盈利能力D.偿债能力【答案】 DCH10Z3O10C9O9Z9A3HZ4I7M8S7T8X3F9ZD3A9R10X4L4J4Z94、根据我国招标投标法及招标投标实施条例，下列说法中，正确的是（ ）。A.资格预审文件或招标文件的发售期不得少于3日B.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人C.开标时间就是提交投标文件的截止时间D.招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少20日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。【答案】
3、 CCI8M6E3C4S1A5K10HW7V7E9N2Q2T8H10ZY5J10U7X2G9D7K15、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】 CCW10W2U2C9B7M4P7HY10K10K10T7C6A3E7ZQ6N10H4M1P6C5X106、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上（）。A.加盖人名章和执业印章B.签字并加盖单位公章C.加盖执业印章和单位公章D.签字并加盖执业印章【答案】 DCS6S
4、7O4K10F10H6O8HL5Z5H2H10D10X9C4ZU6F8H5I5E9O3I107、按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于()。A.意外风险和不可预见因素索赔B.工程加速索赔C.工程延误索赔D.合同被迫终止的索赔【答案】 BCM1D7Q8L4P10Y10K3HT9Y9Q9P4U4R9T7ZJ2T1I5X9H6M7T98、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】 DCR8O8W4P10Z6I1B9HG9U
5、2X1D3H9U2U5ZN1M4D4W3I7F6U59、（2016年考题）单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间隔时间均相等【答案】 BCX1H7S3T4C3A9V1HB7Y1V4O7P7K6J5ZM5N1E2Q5R6E10C1010、根据标准设备采购招标文件（2017 年版）规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（ ）。 A.0.5%B.1%C.1.5%D.10%【答案】 ACV8C9R7O1A9G5D3HZ8I
6、10I7A6P2M3V3ZD4N1B9I1V9V1C311、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（ ）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能【答案】 DCS2K5V6A6F6Y8K10HK9R4B9M4D10B4N9ZI2X7O8O9F8E8Y312、（2015年考题）某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4【答案】 DCQ7G8C8C10O2V2O7HL7A9W3M7B3O4Z8ZW2U3Z
7、5M10X2P8E913、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【答案】 ACT4G2I2S4F1P3C7HG5T7U8K3T10R7L10ZZ4Y10E4I1S2O7T614、某项目预计投产后第5年的息税前利润为180万元，应还借款本金为40万元，应付利息为30万元，应缴企业所得税为37.5万元，折旧和摊销为20万元，则该项目当年偿债备付率为（）。A.2.32B.2.86C.3.31D.3.75【答案】 ACQ1M5O7U5T4O8R2HZ4Q6K5B4C10B1B10ZF1R1S1K3C6C3V515、应用价值工程
8、法对设计方案运行评价时包括下列工作内容：功能评价；功能分析；计算价值系数。仅就此三项工作而言，正确的顺序是（）。A.B.C.D.【答案】 BCI5M10N3O4R2N2T8HV4A9L9K9H1E9H4ZF5L6G2X2B5T8O316、某企业今年的利润总额为100 万元，所得税率为25%。由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100 万元的借款，期限三年，年利率10%，而金融机构同类借款年利率仅为8%。则该企业今年应交所得税为（）。A.30 万元B.33.66 万元C.29.4 万元D.25.5 万元【答案】 DCA5N1Z9T10M8F5N9HJ2R4V3L3E10S6A2ZY6V3W5C
9、6J6P3P917、甲公司2018年发生了如下两笔业务：购买某建筑材料共计300万，迟延付款120天；购买某建筑设备，价值500万，迟延付款200天。根据标准材料（设备）采购招标文件（2017年版），甲公司应支付的违约金为（ ）。A.28.8B.187.5C.216.3D.78.8【答案】 DCW5D6J3F1D5B7P1HI1S2R4X7D6B7D2ZB2V8R7I10Z7R10M618、根据价格法，政府不需要建立听证会制度是指（）。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格【答案】 DCJ2F8Z2P2K2Z5U8HN7E7H4W10P8Z6U
10、1ZW2H5K9V6N9E3O519、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目【答案】 DCL1J2E6R1N3C7N1HT4Y5A3T1W4H5Z8ZS8R6R2I5S10J3R520、在项目融资中，银行贷款的数量、融资成本的高低以及融资结构的设计都是与项目的（ ）直接联系在一起的。A.现金流量和资产价值B.现金流量和项目资本金C.预期的现金流量和资产价值D.预期的现金流量和项目资本金【答案】 CCO8E5T6P10A7I1K7HI4Y5Y3X9S
11、1C3G8ZG4Q6P9Y10E5Q7M321、某公司发行总面额2000万元的5年期债券，发行价格为2500万元，票面利率为15%，公司所得税率为20%，发行费用率为6%，则该债券的成本率为（ ）。A.6.81%B.10.21%C.12.77%D.17.63%【答案】 BCJ9Y2I1S2G8H4G2HP5T8K1K2P9G5X1ZD8A9S9S1N10S8S822、某公司发行总面额2000万元的5年期债券，发行价格为2500万元，票面利率为15%，公司所得税率为20%，发行费用率为6%，则该债券的成本率为（ ）。A.6.81%B.10.21%C.12.77%D.17.63%【答案】 BCH1
12、0S8D5K1Q6V9T5HJ10L1E2M1Y7Y5J8ZZ6H2H8I1K4W1A823、设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（ ）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构建D.工程项目建设方案设计【答案】 BCW4G10Y5A4K8R1F1HW7E5U6G1J6U9S7ZC8V3K9D10M3U3Z424、下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（ ）A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP【答案】 ACS8D1S1O3Z4V2L5HZ5Y10C1
13、0J4P3E10J5ZU2Q7V2T7U6I8C425、下列关于合作体承包模式的描述错误的是（ ）。A.建设单位的组织协调工作量小B.建设单位承担风险较小C.和合作体分别签署合同D.各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体【答案】 BCB3U6T7X10O9O2U10HO5Z3V7M9R7K1Q4ZL1T5S2D1H8V1V526、（2016年真题）根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（ ）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】 ACO1E6O7E6N6T8T2HI9H9B8I1P
14、6R3A3ZN7F1A10R2C6W3N227、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00B.35.71C.36.56D.40.36【答案】 BCM2S7T10Z1E3Q5G3HA8Y5M10Y6D10R6C10ZI5J2S8G7N7O6E728、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值【答案】 CCX2W
15、7R8Z8M9K10G2HD10B2J1Q7D4H2U4ZI10I6C2D1E8M3V129、甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】 BCE1V5U10U8S7J4C1
16、HU7X5A7Q2B8Q2M10ZW2E4W10K9Z8D9W530、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C.28D.35【答案】 CCD8P6X3I9W9J2U9HY10W4S6O4S6E7Y5ZB9A5C4K10F2G1I131、（2020年真题）某项目设计生产能力为年产60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本为160元，年固定成本为600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%。该项目的盈亏平衡产量为（）万件。A.30B.20C.15D.10【答案】 BCE2S7R10Y4E3V1B5HA6G6N10W4Z8F
17、1Q2ZT1Z1E8I6A9U5W232、新项目法人筹备组的成立时间是（ ）。A.项目建议书被批准后B.项目可研报告批准后C.申领施工许可证之前D.项目开工之前【答案】 ACO10H6G4R3F10R3M8HC8I7G7F9E10F5J2ZM4H1J5R7C10S2Q733、根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】 ACV8M6F5E7J9K5U6HJ4D5N6Q4Q6Q2X8ZB9S9B2O9L3W5A1034、在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用
18、偏差的经济措施是（）。A.落实费用控制人员B.检查工程变更有无必要C.进行技术分析D.加强合同日常管理【答案】 BCU10F6J6B1P4U8S9HS9J8N2B3M2B4M7ZE7G3K1Y3P4D7T735、（2015年真题）根据标准施工招标文件，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（ ）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润【答案】 DCG9B6H7I5V6Y8G7HS7Q4C1H10M4H6P6ZI1J9J4S1N5O10I93
19、6、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（ ）之和。A.建筑工程费用和安装工程费用B.固定资产投资和铺底流动资金C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和工程建设其他费用【答案】 BCP10U8R6P9O2D8M7HJ8Z9Y5N1Y3V10F9ZS9K2X7O10V3S6J237、加权评分法主要包括的步骤不正确的是（）。A.确定评价项目B.根据各方案对各评价项目的满足程度进行评分C.计算各方案的价值系数，以较大的为优D.计算各方案的评分权数，以较大的为优【答案】 DCJ9X5F1J7J5A6A5HR3W9V4B4R6M4Q5ZT4H7T9D8
20、A1A3F238、（2015年考题）某工程划分为3个施工工程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35【答案】 ACL5L3L10J4A10B8W8HC6B1C8F5E6W7K4ZB2J9B2G4W7V6E339、下列（）不是建设工程造价咨询合同的主要内容。A.委托人的义务B.咨询人的义务C.支付D.履行地点【答案】 DCL4U4U6V4Y6N2E10HY3Q5L2Z10S8H4Z4ZA10M8Y7K3P2P4N640、（2018年真题）某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为50
21、0万元，筹资费费率为4%，年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%【答案】 BCY5D10S10W6T3A9G8HP7G1U7O2C9D9N10ZE2W8W3C5Z4C3B141、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（ ）。A.通信建设项目B.企业管理机关的办公楼C.广播电视大楼D.咨询服务建设项目【答案】 ACK9V5F5B10S9Q5X2HQ4P9W1I5S4X3U8ZO5L10G10U2F1V7F1042、在投资方案经济效果评价指标体系中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。A.内部收益率和利
22、息备付率B.投资收益率和资产负债率C.利息备付率和净现值率D.资本金净利润率和净年值率【答案】 BCR9E9G1F5D7L7Z4HP3D9S9M6M1D6P3ZH6L3G4E7E1H5H943、在通常情况下，平均利润率（ ）。A.是利率的最高界限B.是利率的最低界限C.等于利率D.等于利率乘以某一百分比【答案】 ACX6E8K3H8A9T3W10HP2I1H5Z4B3W7D6ZA2Z3C4U10S1R1N744、根据民法典规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前【答案】 CCW8C8V
23、8M9H4P5O4HG1Y10C4Y1E2N1L6ZW6S7F10V4T1I7A445、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿【答案】 DCE8L6G3P6G1C4D6HG6Y7X3M9G9V2G9ZM8W4A8B4B2W5B846、（2019年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】 CCC5T9K8Z8M4Y2V5HW2H6T8V9L9I9U8ZT
24、3P9G7B1F3K2X247、某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（）。A.16.4%B.18.0%C.23.0%D.24.6%【答案】 ACO10K6P9I4L4T9I10HD2C4A5A1F8F1J3ZE2P6E1X9P4E7S648、选定对象应用价值工程的最终目标是（ ）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗【答案】 CCT10F7N1B4B5X4C2HN7T9U5E6T4S3Y4ZS3K9O6I10Y2B5R149、根据标准施工合同文件，发包人
25、经过验收后同意接收工程的，应（ ）内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.在监理人收到竣工验收申请报告后的56天B.在监理人收到竣工验收申请报告后的28天C.监理人提请发包人进行工程验收后的28天D.监理人提请发包人进行工程验收后的56天【答案】 ACF7K7H4V6N9C1O7HZ5K8H3V6M5E1T10ZQ9G1G1Y8C1Y10X1050、项目融资过程中，在融资决策分析之前应进行的工作是（）。A.融资结构设计B.投资决策分析C.融资执行D.融资谈判【答案】 BCY10G9V2F6B10J4R3HV1Z5N3J7D2K7A5ZC8D1H10Y5W8U2K551、仲裁裁决
26、被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】 DCQ7T6J5U1X5V1O6HL5V1I3N4F2X3K8ZJ10G2B7U7U2L4O152、根据建设工程质量保证金管理办法由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（ ）天后自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.90【答案】 DCV1K6S7I6J6M6D10HV9D2P2G7E8C4S6ZK5B8H1U6D1U7H653、根据中华人民共和国合同法，下列关于格式条款合同的说法中，正
27、确的是( )。A.因格式条款的特殊性，合同法规定的合同无效的情形，不能适用于格式合同条款B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释【答案】 DCQ7U9A8O5I5V9S9HD9I1X6Z4C10P5Q6ZM4Z1S3O1G6W4Z754、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（ ）。 A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.建立有效的信息反馈系统C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.计划应有适当的松弛度【答案】 BCH10
28、F6W7G7Y8X4D10HK1O6J9V9J4F3R5ZG2G9Z5P7O6U8J155、关于建设工程全面造价管理，以下说法正确的是（ ）。A.建设工程全方位造价管理是指要实现工程成本、工期、质量、安全与环保的集成管理B.政府部门，行业协会，建设单位、施工企业及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于全面造价管理C.项目经济评价属于工程设计阶段工程造价管理的主要内容D.全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制【答案】 DCS1U7B10C1T3K6A4HA6N10R2Q2X3C6T2ZM5Y5Q9H2X7W6E556、组织流水施工时，划分施
29、工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工【答案】 DCV6X9F4S4P10W6C1HC6Z3U3J6H6Y6K7ZX9G7N1X10Y2M5I1057、（2020年真题）工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产,新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（ ）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表【答案】 BCR5Z9G10U9F10J3O6HS8Z10E9B2P6S8Y4ZU4E1F3D9R4H10N658、根据招标投标法，下列关于
30、招标投标的说法，正确的是（ ）。A.招标人不得修改已发出的招标文件B.投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以视为有效投标文件,招标人应当接受D.开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行【答案】 DCB10C5B2R3M7X7W3HM8J9Z3M7J9G3A5ZL3F10R6Q4I5G7F159、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在
31、不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（ ）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】 CCY7H8S3V3Z9R9A4HO4I2Z2D5K3P8J6ZZ6U1P5V3L5O7L860、关于附条件和附期限合同的说法，错误的是（ ）。A.附解除条件的合同，自条件成就时失效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附终止期限的合同，自期限届满时失效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就【答案】 DCZ4B8V1Z5Q2K6E3HL5K1K5L7M10N2V8ZN9Z1L8R3C8K1E361、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须
32、进行招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】 ACT4P9J3Y2X3S7A7HA8F9I3A4K4F5F3ZH8O7M9I6T9C3R162、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。A.分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C.分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D.分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能【答案】 CCH10F4N6S2C7C3Z
33、3HM8Y4S2D1E5R3Q10ZB6X6U6Y9A6W10K263、（2014年考题）关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越低C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强【答案】 ACS4D9L8Z5F9F5U3HE8B1Z2Z9P9V4N6ZN1F9R4N4H6V8F264、下列关于价值工程的说法，正确的是（ ）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的交换价值D.
34、价值工程需要将产品的功能定量化【答案】 DCX10F10I5U2D9L6C10HF7O7M10U8I3Z5K1ZX1W10W3M8Y5A1B865、（2020年真题）采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】 CCJ3G9M7L8I10Q3S10HJ9S1S6X10Q3Q5F1ZY8F10B5K9M10L3L1066、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限6年。净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A.685
35、7B.6000C.9143D.9520【答案】 CCO9S3Y7K9Y6Y2L4HL8A5A1K8U1J9M5ZB5S4Z1I3S6Y5X767、下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.合同的成立，需要经过要约邀请、要约、承诺三个阶段B.要约到达受要约人时生效，承诺通知发出生效C.要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销D.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达要约人，要约才能撤回【答案】 CCK4X3R7V5K10C8S4HY8B1I9P10U10M8A3ZW7G5V6C7E2D4Q768、（2018年真题）PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照
36、（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率【答案】 CCY5X7K2S2V3B5Q6HW10F6Y10B6S6P7V3ZD7K10C2I1Q7W10G969、分析和研究创新方案能否使价值工程活动对象的功能和价值有所提高，属于对方案进行概略评价中()的内容。A.技术可行性方面B.经济可行性方面C.社会评价方面D.综合评价方面【答案】 DCI5U6Z10G5Y8E7X5HA10X10C2M9K5Q8Y7ZI1J3U8T8S9U4C1070、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时
37、间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】 DCX1Y8L7W5H1I7F2HC9G4A9A1N1Q7T3ZC3E5C3F7O6X3I871、根据工程造价咨询企业管理办法，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。A.12B.10C.8D.6【答案】 DCE8M9Y9W6P2G3U3HK2V1U5N6I7R4L5ZQ3C4Q1F3T5D4G872、在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.歌顿法C.专家意见法D.专家检查法【
38、答案】 ACK2U10C3F4H8R1H5HV2D3V8H4X10M8M6ZE6B6A10Z3Q4K3O973、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】 ACA10E3M7U10K3Q4J1HC9E2U8U8V9X5T10ZR6O7H9K10K5O7C174、香蕉曲线法是根据工程网络计划，在以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价的坐标体系中，绘制工程数量或造价的（ ）。A.ES曲线和LS曲线B.EF曲线和LS曲线C.ES曲线和LF曲线D.EF曲线和LF曲线【答案】 ACZ10O9V1V7N
39、6E3B6HZ5H8X3P1H10D6Z4ZE4V2R1N4G3T4C675、根据FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约保函的说法正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.履约保函应担保到(咨询)工程师颁发工程接收证书为止C.业主应在收到工程接收证书副本后21天内，将履约担保退还承包商D.业主应在合同终止后21天内，将履约担保退还承包商【答案】 ACI2J6T10C4H3R9W7HS5R4P9Y10H3T8B3ZK1O4Z2L7Y4C5C376、（2013年考题）下列费用中，属于建设工程静态投资的是（ ）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程
40、有关税费【答案】 ACF2Y7E5E1B7V4U3HY2J9O3G6X4I8U4ZS9Y10P7B4R4F1Q777、（2021年真题）根据标准施工招标文件，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（ ）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告【答案】 ACL2F10E10M8G2L8X9HG7I7Z6P3I2T3Z8ZX1H7G2F10S6Q7J378、FIDIC施工合同条件的附件不包括()。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书【答案】 BCC7Z4L7N3O9E1V10HV9Y6E8O7P1C1C5ZG1
41、P7G2S8P2C7T979、针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。A.成本和数量占比均高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高【答案】 BCA7Q10H10J3U1D5F8HX7W9Q5S5Y6F10K10ZD6K9Q6Z7A5P4K1080、（2020年真题）根据标准施工招标文件在对投标文件进行初审时，属于投标文件形式审查的是（ ）。A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知规定B.投标人是否完全接受投标文件中的合同条款C.投标承诺的工程是否满足投标人须知中的要求D.投标函是否经法定代表人或其委托代理
42、人签字并加盖单位章【答案】 DCD3U5A7S3O2S2S4HG10S2H8O5Y7K3B10ZH5W6Q9R1X2R10E581、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率【答案】 CCT10G5X2M7Z9F1Y4HN2E7Z2V3O5N3L2ZC8U5X4P2K8A2C182、关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全
43、要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理【答案】 DCM1M7S3A7O5H7C10HM4I4G6Y5M2C6Q3ZF7C7P2F2L7C6A183、下列关于 PPP 的说法正确的是（ ）。A.广义上的PPP泛指公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而建立的长期合作关系B.广义上的PPP泛指政府在项目公司中占股份来加强对项目的控制C.PPP模式适用于风险小、价格稳定的基础设施项目D.财政部门（或政府和社会资本合作中心）组织编制PPP项目实施方案【答案】 ACA8E8C3A2F10V6F1HU6M8X5K3
44、V2V7W3ZU10H3X2A9Z7U5S584、下列对于中标单位的确定说法错误的是（ ）。A.招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位B.排名第一的中标候选人放弃中标则重新评标C.招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位D.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同可确定排名第二的中标候选人为中标单位【答案】 BCW10X10S4K3G3J10R2HN9D6Q10Z5W6F1C4ZU8I6L3H5O3D3H185、基于互联网的工程项目信息平台的核心功能是（ ）。A.基本功能B.关键功能C.核心功能D.辅助功能【答案】 ACZ5N9E8U1Z1E10N2HD3I5J8K4N5U4N1
45、0ZO5A1H9M2R10N4G886、（2021年真题）因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用 8 万元， 根据标准施工招标文件，应由发包人承担的费用（ ）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】 BCT4E2Y2E7K4X10T1HD6F9V10V5E1L1C6ZN10N9E9L3G2I5F387、在建设项目实施阶段，主体工程与环保措施工程应（ ）。A.同时设计、同时施工B.同时设计、同时施工、同时投入运行C.同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时竣工验收、同时投入运行【答案】 BCP9U8P9S7S7K7R8HW1M4P3H7B4I8B7ZC10M9K4A8Y7M1J488、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况