《建筑装饰工程合同样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程合同样本.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑装饰工程合同样本建筑装饰工程是建筑工程不行分割的组成部分,一般属于装饰公司同业主的合同范畴。建筑装饰工程合同是怎样的呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的建筑装饰工程合同范文，感谢您的阅读。 建筑装饰工程合同范文1 发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1、 工程名称：1.2、 工程地点：1.3、 承包范围：1.4、 承包方式：1.5、 工期：1.6、 工程质量：合格1.7、 合同价款(人民币大写)：第2务 甲方工作2.1、开工前7天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明贰份，并
2、向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，并担当所相应费用。2.4、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应申批手续。2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成
3、施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收、编制工程结算。3.3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方为按约定完成工作。影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙
4、方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JG73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理
5、复验。若复验合格，甲方应负担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应担当竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采纳第 (3)种：(1)固定价格(2)固定价格 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)可调价格：6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%进行付款。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有
6、关资料送交甲方。甲方自接到上述资料第7条 有关平安生产和防火的约定7.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第8条 嘉奖和违约责任8.1、由于甲方缘由导致延期开工或中途
7、停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方20xx元。甲方不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的3 %支付滞纳金。8.2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方20xx元违约金 。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方5000元，作为嘉奖。8.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同 5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 / 元，作为嘉奖。8.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。8.5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建
8、筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故 (包括罚款)，由乙方负责并担当损失。8.6、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。第9条 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或清有关部门进行调解。第10条附则10.1、本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲乙双方各执 份。10.2、本合同履行完成后自动终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑装饰工程合同范文2 建筑单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)一、工程项目及施工期限：二、工
9、程总造价(大字)三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐藏工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行选购，甲供材料由甲方负责选购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及平安文明施工。五、其它事项：1、甲方在开工前应办好各项施工打算手续，做到施工现场路通、电通、水通。2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。3、由甲方缘由造成工期延误由甲方负责，乙方造
10、成的由乙方负责。4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑装饰工程合同范文3 甲方：(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)：依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：4、工程概况：建筑面
11、积700平方米二、工程装修内容1、嬉戏厅墙面、地面;2、办公区域墙面、地面;3、前后厅接待台;4、嬉戏厅外立面局部装饰。三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据; 工程造价为：_元。(以甲方认定的单位为准，工程量竣工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：_年_月_日工程竣工日期：_年_月_日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73-91建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。六、付款方式1、工程预付款施
12、工前2日甲方支付乙方合同价款的_即人民币_元整，作为施工储备金。2、工程进度款：施工进场后，10日历天为一施工阶段，由乙方提前制作工程用款安排提交甲方，甲方在接到安排后应刚好赐予乙方回复，并在2日内支付乙方相应工程用款。因工程增减而增加或削减的实际费用，在工程结算时一并按实结算。七、双方责任1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整，办理施工前全部施工相应手续。2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商
13、定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日