《劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本.docx(116页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本(通用15篇) 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇1 甲方: 乙方:(下称甲方) (下称乙方)甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程,托付乙方担当本工程水、电安装工程的人工单包工作,为了加强协作,明确双方责任、权利、义务,经甲、乙双方友好协商,订立以下条款,共同遵守。一、工程承包范围 仁和苑小区住宅楼安装1、电气部分:强电为公共部分图纸全部内容,住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮,电线预埋管和焊防雷接地(桥加与电缆除外)。2、弱电为预埋线管。3、报警线管为预埋管(铁管)
2、全畅通。4、给排水全部图纸内容,给水管从水表到户内(冷、热、水管)全部到位。5、屋面雨水管,空调管作到位。以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间修理,以及施工所需工具、劳保用品。二、工程质量要求按规程、规范施工,经简阳市质监局验收工程质量合格。三、工期要求在施工各阶段必需满意甲方的工期要求,主体配全阶段保证满意土建劳务队工期要求,如因乙方缘由造成土建劳务队停工、窝工,所造成损失由乙方全部负责赔偿,反之由于甲方缘由造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。四、质量管理、平安生产、文明施工要求1、乙方必需派住有高层施工管理阅历,有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作,并对质量、平安生产负全责。
3、2、乙方必需常常性对自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、规范、现场一切管理制度等的教化学习,进行新工人平安教化和三级教化。3、乙方必需根据甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接,电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一爱护,一切根据省市有关工地文明施工要求进行,做到工完场清、料净。五、材料、设备管理1、一般材料(如线管、水管、开关盒)乙方必需严格根据甲方工期要求,提前二周填写材料安排,材料进场后负责协作甲方材料员进行验收,并签字领用。2、珍贵材料设备(如开关箱、配电箱、线缆)驾驭有订货周期的材料,设备应按甲方工期安排,提前1-3个月填写材料、设备安排,并经甲方审批
4、,到场后必需协作甲方材料员进行质量,数量验收,并签定领用。六、土建、安装协作及建筑成品、半成品爱护1、乙方必需根据甲方的总工期和月、旬、周进度安排支配材料安排和生产满意甲方要求,因乙方缘由造成甲方停、窝工、返工损失,由乙方负责赔偿,反之由于甲方缘由造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行爱护,有责任对整个现场的成员、工人进行教化,爱护好成品、半成品,否则由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。七、承包总额及付款方式 1、本工程实行人工费20元/m2。2、本工程垫支至三层楼面以上起先付款,付款额为已完成工作内容人工费80%,其余20%在工程完工一个月内付清。八、
5、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,工程款支付完毕后自动失效。甲方签字:乙方签字:年 月 日 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇2 合同号:甲方:承包人:为了确保客户的生产经营顺当进行,提高本公司的劳务管理水平,增加劳务管理人员的责任心,提高经济收入。依照中华人民共和国合同法、及其他有关法律、行政法规的规定,在同等、自愿、公允和诚恳信用原则基础上,双方就本项目工程劳务用工事项协商达成一样,订立本合同。第一条、工程项目及内容:一、项目部:二、工程名称:三、工程地点其次条、劳务酬劳与结算:1、根据客户所付的劳务费用公司与承包人各的50%,公司担当开发票所产生的费用,剩余全部费用由承包人
6、担当。2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。:第三条、公司的权利和义务1、公司有权在工作期间对承包人所管理的劳务派遣人员进行统一管理。2、公司有权力对承包人的账目进行核查。3、客户对承包人的管理工作考核不满足或提出剧烈看法时。公司有权力进行核实后处理直到客户满足。第四条、承包人的义务1、承包人应仔细履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。刚好与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。2、承包人应当与所属劳务人员根据国家规定签订劳动合同,办理有关劳动用工手续,并刚好为所属劳务人员购买国家规定的社会保险及其它保险,按时交纳规
7、定费用(含单位及个人应缴纳的部分)若承包人未办理相关保险或未刚好参保并缴纳费用,全部与此相关的责任由承包人完全担当。3、接受公司和客户及有关部门的管理监督和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术水平,教化劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进行岗前;转岗;岗位的平安培训和技术要求。负责搞好生产区域的平安卫生工作4、承包人在工作期间不得无故离岗,如有特别状况需提前两个月书面通知我公司,等公司支配好新的工作人员到现场进行交接并签订工作交接单方可离去。第五条、平安施工与检查:1、的确贯彻实行国家平安法规。承包人应与客户签订平安管理协议书,对所属劳务人员
8、进行平安教化和管理,必需遵守一切平安生产管理制度2、负责对生产工作中可能发生的伤,残等平安事故(包括高原职业病),对劳务人员刚好实行平安保险措施。3、对劳务人员发生的小损伤,不刚好上报工伤保险部门的,产生的一切费用有承包人支付,对于赔偿超过一万元的,公司经领导批准后可适当赐予补助,如应承包人拖延造成严峻后果的由承包人负责。4、劳务人员发生伤残事故,先有公司出面解决处理,事后经过调查与承包人的责任关系不大,公司依据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。若承包人具有不行推卸的责任,公司将根据利润分成的比例要求承包人赔偿。第七条、违约保证金为保证本合同的顺当履行。承包人须向公司交纳保证金2万元,作为工程平安
9、及人工工资保证金。公司与客户合同期满1年内分期无息退还保证金。第八条、争议1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议,有双方协商解决,协商不成的可通过法律诉讼解决。2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。四、合同份数:本合同正本两份,具有同等效力,由甲方、承包人各执一份甲方(盖章):代表人:日期: 年 月 日承包人:(签字)地址:身份证号:电话:日期: 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇3 甲 方:乙 方:甲方将位于 (工程地点) 的 (工程名称) 围墙修建 工程项目中的部分建设项目以清包工的方式交于乙方组织施工。双方经过协商,签订本劳务用工承包合同,以资信守。一、 总则。乙方已经具体阅
10、读了甲方于 20xx 年 5 月 25 日与一包方签署的分包 工程合同,乙方清晰地知悉并完全同意,甲方对总合同所约定的相应责任,已随着分包的建立同时转移给乙方。乙方明白,总合同全部条款,是本劳务用工承包合同的约束,因乙方的行为不当和管理不善,造成的各种损失或一包方对甲方追讨赔偿及惩罚时,乙方须担当由此而引致的全部责任。二、 工程承包范围及内容。范围: 部分围墙修建工程,(严格根据施工图施工) 内容: 见附表及施工图。 以及包平安、包质量、包文明施工、包员工食宿、包员工平安、服装和鞋帽、机械运用和维护、砂网、灰桶、铁铣、看护、放水、雨工、基础回填 及除现有机械外一切小件用具。 因甲方原料不到位造
11、成停工,由甲方补偿每 人每天100元。甲方报乙 方开工来时路费(以车票凭证报销),回时路费由 乙方自己担当。三、 工期本劳务用工工程工期为 60 天(暂定 20xx 年 5 月 31日至 20xx 年 7 月 30日)详细以甲方通知开工日算起。四、 管理标准按一包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和工程建设施工企业质量管理规范(GB/和50430-20xx)及甲方实施的质量、环境和职业健康平安三个管理体系为标准:1、 质量目标:合格,并符合一包合同的相关质量要求;2、 环境管理目标:环境污染事故0次;施工现场的噪音限制在标准范围内;固体废弃物、污
12、水和粉尘根据法律法规要求达标排放;3、 职业健康平安目标:轻伤率不超过6‰重伤率0;死亡0;重大机械事故0案次;重大平安责任事故0案次;重大火灾事故及火灾伤亡事故0案次;急性中毒事故和严峻职业病0案次。乙方劳务用工的工程应确保以上目标的实现。基于上述的前提,本劳务用工合同只对本劳务用工工程的特定细微环节制订相应条款,其余的责任按总合同执行。五、 承包方式选定下列第 1、2 种方式1、 担当。2、 本工程的全部材料由甲方供应,乙方负责施工。六、 工程承包价格选定下列第 种方式1、 固定劳务酬劳方式:本劳务用工劳务费为人民币¥155元 (大写:壹佰伍拾伍元整 ),除双方另有签署的工程
13、变更文件外,本工程完工后,双方将以本造价进行结算。2、 零工计时单价或计件单价方式:双方现场协商定后,根据合同约定的单价及过程中新增内容签证的单价,以乙方实际完成的工作量办理结算。未经甲方签字同意,乙方擅自施工,由此发生的一切费用由乙方担当。七、 付款方式。1、 劳务费的支付选定下列第种方式(1)、采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的,按下列方式支付:A、合同生效,劳务工人进场施工后10天内,甲方预支乙方生活费一万元整,(在次月支付乙方进度款之前甲方不再预支乙方任何费用)。此费用在次月计量结算时扣除。B、工程款支付:每月26号-30号由乙方申请甲方验工计价。次月15号按甲方在收到一包商上月进度款
14、后,按上月实际发生劳务总费用 100 %的比例,在甲方收到乙方有效发票后7个工作日内支付。完工最终一个月支付总劳务费的60%,余下40%在整体围墙工程经业主方验收且结算后一个月结清。(2)、采纳计时单价或计件单价方式(即零工)支付劳务酬劳的,双方约定支付方式为:按7款B条执行2、 劳务费结算方式全部工作完成,经甲方认可后7天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方根据本合同约定的计价方式,依据有甲方授权代表签字并盖公章认可的文件确认结算后,进行劳务酬劳的最终支付。3、 付款保留条件一包方的支付是甲方向乙方支付的前提,在甲方未收到一包方款的时候,上述的支付约定可能延迟,但最长时间不超过10个工作日
15、。对此乙方不得追究甲方的违约责任,乙方情愿接受此条件约束。八、 甲方责任1、 负责工程全过程的施工质量监督管理。 签署本合同规定应由甲方认证的事宜。 负责解决施工过程中应由甲方解决的技术工作,包括施工进度、质量等的监督工作。2、 负责工程施工过程中的验收工作,组织工程总验收,并签署验收文件。3、 根据进度要求,刚好地支配各种甲方供材料进场交予乙方施工。九、 乙方责任1、 在施工过程中严格执行中华人民共和国消防条例、建筑工程平安技术规程、国家现行的施工规范及根据甲方质量、环境和职业健康平安管理体系的文件进行施工,确保工程质量达到合同要求。2、 乙方是本劳务用工工程消防和平安干脆责任人,负责对辖下
16、人员进行平安教化和纪律约束(包括在施工现场和工地生活区的纪律约束)。3、组织娴熟工人投入工作,特种作业人员须具有相应资格证书。 自觉接受甲方的监督和检查,接受甲方随时检查其运用的机具、设备、材料保管和运用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;并按甲方指令内容时间刚好订正。5、 乙方须为从事现场施工作业及危急、特种作业的工人办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备购买保险。6、 乙方负责供应其劳务人员在施工现场内运用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品)。必要时,对特别工种作业人员进行入职时的健康体检和职业病检查。7、 乙方须自觉规范用工管理,依法与聘请的员
17、工办理各种社保关系。按时发放工人工资,代扣代缴个人所得税。担当由此导致的有关法律责任。8、 按国家规定的施工规范及甲方质量、环境和职业健康平安管理体系的规定,协作甲方做好各种质量记录和竣工资料的整理归档。9、 准时参与甲方召开的工程协调会,执行会议纪要的指令。10、 帮助甲方编制工程所需主材清单及材料进场安排。11、 负责工程竣工后应由乙方负责的保修工作。12、 乙方在开工前一天向甲递交劳务用工员工证,花名册,工资表,身份证复印件。13、 按国家劳动法规定,乙方每天工作时间不得超过8小时。14、 因天气缘由或不行拒抗的因素而引起的停工,一切费用由乙方担当。15、 因乙方未按施工标准而验收不合格
18、,所产生的一切费用由乙方负责。16、 乙方清工队长必需以合同方式与每个工人签订劳动合同,此项必需经甲方项目部监管下完成,甲方且留一份归档。17、 清包单价内包含:社会保险、劳动保险、医疗保险费用,乙方必需为每个工人购买。十、 验收、保养1、 本项目按国家现行的施工规范及总合同约定的相应条款进行验收。2、 乙方在工程完工并作出自检合格报告后,乙方向甲方提出验收申请,视工程完成状况由甲方组织乙方进行预验收。3、 乙方对本工程的保修期按总合同及相关法规规定的保修期限中较严格的要求执行,保修范围和内容为乙方承包范围和内容。保修期由工程竣工验收合格日起计。十一、违约责任1、 乙方如发生违纪违法行为或不遵
19、守甲方职能部门的规范管理要求2、 乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准。当施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复。3、 如因一方违约,造成本劳务用工合同不能履行,违约方要向对方赔偿相应经济损失。十二、冲突处理本劳务用工承包合同未尽事宜,应参照总合同的相关条款执行。对在合同执行过程中出现的纠纷应友好协商解决,协商不成则向当地仲裁委员会恳求仲裁。十三、合同有效期本合同壹式肆份,双方各执贰份。自双方签订之日生效,至工程竣工结清工程款及保修期满后自动失效。十四、合同附件本合同另附工程施工图一份,附表一份。甲 方: 乙 方(清包队长):代 表: 代 表:日 期:20xx年5月30日 日
20、期:20xx年5月30日监管单位: 北京城建湖北世纪亚轩农贸科技一体化基地项目部项目经理签字: 日 期:20xx年5月30日 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇4 甲方:乙方:为明确双方的权利和义务,依据相关的合同法和有关法律法规,本着同等互利的原则,确保本工程主体内外装饰,以低耗高效,顺当地完成全部承包工程,经双方友好协商共同遵守执行。一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上
21、1-7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水全部工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,打架子,倒砼,内墙粉刷拉毛,外墙三方拉毛前面一方贴瓷片,以及明沟散水。三、乙方施工职责:从进场起,必需组织好各班组的施工队员,依据工地的人员须要,主动协作好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一支配,同时保证农夫工的工资到位,如须要材料方面,必需提前一天至二天预报安排,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员,乙方所承包的摊销必需提前进场。维护甲方利意,不能奢侈甲方的全部材料。四、甲方职责,甲方必需保证工地须要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同约
22、定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,供应吃水和正气水,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工, 。同时,如工资拖延不能到位,乙方不能正常施工。五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,每层付除下的30%,内的80%付款,待外架拆完后3天按100%付清。六、全部施工队伍人员,必需按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必需
23、提高平安意识和平安防护措施,如有平安隐患应即时整改,达到从头到尾不发生平安事故,如没有平安意识盲目蛮干牵强施工,发觉的平安事故,甲方概不负责。七、质量要求:主体工程必需装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必需倒平,不能找平。八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。九、本合同自双方签字生效,受法律爱护,本工程款付清终止失放。十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇5 甲方:乙方:甲方将中标的 标二灰石基层及沥青混凝土路面施工托付乙方承包实施
24、,经双方协商,共同达成如下合同条款:合同一般规定:1、合同为单价合同,甲、乙双方同意合同总价按双方认可的工程单价,以实际验收合格工程量进行结算。见附表(一)2、同文件及说明依次。本合同的组成和说明依次如下:2.1协议条款;2.2双方协商确定的工程量清单、工程预算书和图纸;2.3标准规范和其它有关技术资料、技术要求。2.4经双方确认的信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。2.5乙方支配有实力的管理人员负责现场的管理,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。3、合同单价及调整:合同附件所列工程单价由双方代表签字确认后,即成为双方结算的依据,任何一方不得擅自更改。3.1质量
25、保证金。单项工程的完工结算,均应扣留单项工程总价的5%做为质量保证金,质量保证金周期为1年。3.2工程款预付。甲方向乙方供应工程预付款以及柴油预付款,或供应柴油的供应,其款项在工程计量中扣回。4、工作内容:4.1 施工二灰石路面所需的机械设备、操作人员,以及负责施工路面现场的施工、组织实施、管理、协调,摊铺和碾压4.2 施工沥青混凝土路面所需的机械设备、操作人员,以及负责施工路面现场的施工、组织实施、管理、协调,摊铺和碾压。4.3 施工二灰碎石拌合站所需的机械设备、操作人员,以及负责施工、组织实施、管理、协调,包括水电。5、人员、机械设备的数量要求和进场时间:乙方根据实际工作须要合理配备机械和
26、人员,以确保工程正常施工。机械设备的配置详见附件清单(二)、(三)5.1合同单价、总价:见附表工程量清单(一)。5.2结算及付款方式:乙方机械进场后甲方酌情支付部分预付款给乙方(此款在进度款中逐步扣除);工程进行中甲方每月计量一次,并按计量工程款的95%支付给乙方,工程款结清后乙方出据收据给甲方。(工程结算时根据工程质量保证金5%预留,一年后无质量争议返还乙方)。6、 质量要求:6.1乙方应严格按国家、地方、行业的现行规范、标准及规定组织施工,确保工程质量达到合格标准,力争评为优良工程。6.2若由于乙方的责任造成其承包范围内可分部分项工程质量不合格的,乙方应负责进行整改、整修或返工,所发生的全
27、部费用由乙方担当。7、 平安生产:7.1乙方应仔细贯彻平安生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合本工程特点及施工全过程状况,制定各工程平安生产管理方法,并监督实施,保证生产平安。7.2由于乙方自身平安教化不到位、平安措施不力或违反平安操作规程所造成事故的一切责任和后果由乙方担当。8、双方权责:8.1甲方权利和义务:8.1.1向乙方供应施工场地的工程资料,保证数据真实精确;8.1.2办理施工所需车辆上路的申报批准手续;8.1.3将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;8.1.4组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.1.5对乙方进行平安生产方面的技术指导,检查乙
28、方平安设施的配备状况。8.1.6有权对乙方的工作和平安生产进行监督、检查和指导。8.1.7甲方负责工程资料整理以及对竣工后的工程质量进行验收。8.1.8工程质量验收合格后,按协议规定支付工程款。8.2乙方权利和义务:8.2.1根据本协议规定的范围、内容和质量标准,依据和有关技术标准和有关规定进行作业,保证工程质量。8.2.2听从甲方施工组织和安排支配,自觉接受并主动协作甲方检查、监督和指导工作。8.2.3做好平安教化及防范工作,严格遵守各项平安的法律、规章和制度,做好施工平安生产管理严格贯彻执行平安平安技术标准和平安管理标准,刚好发放各项施工的平安和劳保用品。8.2.4乙方的住宿、办公、伙食、
29、生活和人员劳务费费用由乙方担当。9、 其它:违约责任:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约方必需向另一方支付工程合同总价款的3‰作为约金,另外因违约所造成的经济损失,均由违约方担当赔偿责任。10、本合同未尽事宜,双方另行协商确定,签订补充协议。11、争议的解决:凡因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议,双方应首先通过友好协商方式解决;协商不成的,可提请有关主管部门协调,协调不成的,任何一方均可向原告所在地人民法院提起公诉。12、本合同(协议)一式肆份,双方各执贰份,双方签字盖章后生效。本合同作为传真件时同样具有法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表
30、人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇6 发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、同等、互利的原则下,经甲乙双方协商,就甲方投资控股的清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程内部劳务承包达成如下合同。一、 工程概况(一) 工程名称:清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程(二) 工程地点:清镇站街经开区(三) 工程内容
31、:爆破、挖装(四) 工程方量:此标段挖方总量约 万立方米(以施工图纸红线范围内实际测量为准)。二、 工程期限依据双方协商,工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止,共计日历天 天。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、管理状况、施工检查等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾难等不行抗力因素外,出现其他因素工期甲、乙双方协商调整。三、工程质量乙方依据甲方供应的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为(人民币 元/立方米,此价款为税后价,此价款包括爆破、挖装费。全部石料不分大小,随场装车,如甲方须要分类
32、装车,费用另计。)(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同测量后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。(三)施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式1、施工履约保证金和平安生产保证金:人民币 万元整,乙方于合同签订后进场正常施工10个工作日向甲方支付 万元。20xx年 月 日补 万。2、保证金退还时间:乙方进场正常施工,并将全部施工人员的员工意外损害险买齐后,即进场满一个月返还 万元。第三个月退完保证金,乙方所交保证金,甲方需供应等同价值以上实物作为反担保,保证金退清后,乙方无条件返还担保实物。(四)付款方式刚好间
33、1、付款方式:采纳银行转账支付。2、付款时间:乙方每月25日报进度完成工程量,经甲方审核后在次月5日内支付实际完成量的80%,从第2个月起先,每月支付实际完成量的100%,如甲方未按时付款超过10日,甲方应担当国家银行同期贷款利息的4倍计算给乙方,付款时间超过1个月乙方有权停工,甲方应担当停工中的一切人工、机械损失费用(人工每天按180元计算,挖掘机每天按1500元计算)。其他设备按市场租用价格计算。停工不能超过30个工作日,超过算甲方违约。直至甲乙双方款项清算为止。五、甲乙双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、向乙方供应施工图纸。因甲方供应施工图纸,地质勘察资料及地下隐藏设施(包括水、电、煤
34、气管道等地下管网设施等)。不详、不刚好或与实际不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的停工或停工的实际损失。2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方缘由造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。5、工程完工后,甲方应组织特地人员在3日内进行验收。6、甲方向乙方供应炸材、油料,该材料款在乙方每月进度款中扣除,价格按物价部门定价执行。甲方
35、负责办理爆破相关手续,乙方负责供应相关资质。乙方在爆破过程中所产生的振动波,造成周边的一切损失,由甲方全权负责,与乙方无关。7、乙方进场后由于甲方手续不齐或农夫闹事等缘由造成停工,甲方担当一切损失费用。8、乙方爆破开采后,每月最低量 万方以上,甲方无条件把石材转运出去,把场地开平,施工面留给乙方,不能正常施工并造成停工,一切损失费用由甲方担当。9、一切手续及青苗赔偿等与乙方无关。(二)乙方责任1、向甲方供应工程进度安排及相应统计报表和工程事故报告。2、负责施工区域内的平安爱护,制定相应的施工平安措施,担当由于自身平安爱护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必需严格根据施工平安操作规程进行施工,按
36、规定设立警示牌;乙方自身人员平安由其自行负责,乙方在施工现场和施工过程中对行人、过往车辆造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并担当相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身损害由乙方自行担当。3、对于施工现场地下管线、接近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应实行有效措施加以爱护,费用由甲方担当,如造成损坏的,乙方应刚好修复、赔偿。如乙方不刚好修复、赔偿的,甲方将根据对方要求赐予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除。4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通平安、环保管理和平安生产规定。5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品爱护工作,发生损失,乙方自费负责修理。6、文明施工、保证施
37、工现场清洁整齐。施工期间必需听从市容市政管理,交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,担当因违反有关规定造成的损失和罚款。7、全体施工人员必需严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。8、乙方必需与项目管理人员亲密协作,协调一样,如乙方没有刚好提交材料供应安排申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。9、乙方施工中的电费由乙方自行担当。甲方负责将水、电接到施工场地。七、平安方面乙方进场时甲乙双方必需共同对工人加强平安教化,如发生平安事故由责任方负责,乙方对工人购买意外损害保险,除保险赔偿外不足部分由甲方负责3
38、0%,乙方负责70%。八、违约责任(一)甲方违约1、甲乙双方合同签订后,如甲方下达开工通知令后因甲方缘由致使乙方超过15个工作日无法进场的,甲方全额退还乙方所交的履约保证金 万元,并担当违约金 万元给乙方,合同接着生效。2、乙方进场正常施工后,若甲方无任何正点理由,单方面终止合同,除全额返还乙方履约保证金及平安生产保证金 万元外,并赔偿乙方损失 万元。(二)乙方违约1、因乙方缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准,返工达到质量标准费用由乙方担当,标高正负15公分为达到质量标准。2、乙方违约后,另乙方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后,仍应接着履行合同。3、乙方必需支配详细人员常
39、驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。九、其他事项1、如遇政府政策性的停工及自然灾难影响工程工期及停工,甲乙双方互不再追究责任。2、因履行本合同发生的一切争议,或合同文件内容模糊不清或不相一样时,在不影响工程正常进行的状况下,由甲乙双方协商解决。双方协商不成时,双方约定实行下面方式逐级解决。(1)、调解;(2)、向贵阳市仲裁委员会提请仲裁解决;(3)、依法向贵阳市人民法院起诉。十、其他事项(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行失效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以依据详细状况议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲乙双方各执一份,副本应按
40、相关法律法规的规定向有关部门签证备案。十一、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,再依据本合同签订补充协议。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日 劳务承包用工合同范本_劳务承包用工合同样本 篇7 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将 以劳务大包方式承包给乙方。为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:二、工程承包和结算方式该工程以劳务大包
41、方式承包给乙方,承包价格实行分项单价组和总价的形式,按陕西最新定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为 元/(不含税金)的承包单价一次性包死 。要求承包企业(队伍)必需具有施工劳务企业资质、平安资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。三、工程承包范围和内容施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等全部的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下详细内容:(一)、包含内容:1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防
42、水爱护层浇筑(不含卷材防水)2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并担当费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并担当费用);主体施工测量放线(限制线由甲方负责)。3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、PVC排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及城市管网,供水点到施工现场的管道、管件。8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方供