《消防设备设施安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防设备设施安装合同.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、消防设备设施安装合同 消防设备设施安装合同 篇1 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_其次条承包范围：第三条工程承包方式：_第四条合同工期开工日期：_竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_付款方式：_价款调整：_第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。2.工程质量必需符合建设
2、工程施工质量验收统一标准gb50300-_.火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992.自动喷水灭火系统施工及验收规范(_年版)gb50261-1996.机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-_.室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-_.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条平安施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2.乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由
3、此造成的一切损失。第八条质量保修1.本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2.乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。4.保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接
4、到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。第九条双方的权利和义务1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2.乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。4.乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工
5、图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第十条违约责任、索赔1.甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2
6、的违约金。2.工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4.由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造
7、价2的违约金。第十一条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条其他约定1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_合同经办人：_ 合同经办人：_电话：_ 电 话：_传真：_ 传 真：_开户银行：_ 开户银行：_帐 号：_ 帐 号：_通讯地址：_通讯地址：_邮政编码：_邮政编码：_签订时间：_
8、年_月_日签订时间： _年_月_日协议签订地：_协议签订地：_ 消防设备设施安装合同 篇2 甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国经济合同法和山东省消防管理方法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条、建筑消防设施概况：(一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火限制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)修理至正常。(三)开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条、图纸、预算交付甲方在开工前十日向乙方供
9、应竣工图纸壹套;乙方在合同签订前十日向甲方供应预算报告。第三条、合同价款、拨款和结算合同价款：工程款支付：(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款(二)修理结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的(三)修理结束一年后 甲方付清余款。第四条、双方责任(一)甲方：为乙方供应用水、用电便利和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，刚好组织验收并付款;(二)乙方：应刚好选购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，听从甲方的进度支配。第五条、验收和工程质量乙方在竣工后帮助甲方组织验收;工程质量：要求系统达到正常运行状态。第六条、违约责任(一)甲方责任1、未按合同规定供应图纸资料等，除工
10、程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。(二)乙方责任1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，实行( )的方式解决：A向( )仲裁委员会申请仲裁。B向( )人民法院提起诉讼。第八条、如需担保，另立合同。第九条、本合同自双方
11、签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十一条、其他合同订立时间 年 月 日甲方(章)： 乙方(章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人： 消防设备设施安装合同 篇3 发包方：承包方：甲方就位于泸州市合江县 阳光置业房地产开发有限公司 进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方经协商一样，订立本合同。一、工程名称：合江县阳光置业房地产开发有限公司二、工程地址： 合江县川源第一城A
12、-54-58门市 三、工程承包范围与内容：合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(详细内容说附件平面布置图)。四、承包方式及合同价款：承包方式为包工包料，完成本合同约定的承包范围及内容，合同价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整 (含税票)。五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格。六、工期：自月日起至年月七、工程款支付：1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元(大写：整)，合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款
13、尾款人民币￥元(大写： 玖仟元 整)。2、合同价款支付形式为现金。八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并担当费用，乙方帮助。九、违约责任：在合同有效期内，假如一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。十、合同附件：火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。 十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成的，可以向签约地人民法院申请诉讼解决。十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执甲方： 乙方：代表人(签字)： 代表人(签字)：联系电话： 联系电话：合同签订地址：合同签订时间：年 消防设备设施安装合同 篇4 甲方：乙方：依据中华人民共和国经济合同法、
14、建筑法、消防法和山东省消防管理方法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20xx年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充：1、 修改第一条第三款，修改为：开工日期：20xx年10月3日竣工日期：20xx年10月31日2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统(第一条其次款的B项)，聚酯车间的12套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%。其余车间的15套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件
15、后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%;乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款 5% 。3、20xx年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍旧有效。合同订立时间 ：甲方(章)： 乙方(章)：地 址： 地 址： 消防设备设施安装合同 篇5 甲方：乙方：甲方托付乙方安装位于 ××× (项目地址)的 ×××·×××项目 (项目名称)的电梯，现经甲、乙双方协商一样订立以下条款，并遵照执行。一、设备型号
16、、数量及安装费价格 详细规格参数详见电梯设备买卖合同中的附件一：本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工平安及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(￥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的全部手续，并协作智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等，此部分调试费用包含在电梯安装费用中。二、付款规定1、乙方依据甲方要求时间进场安装，甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。2、乙方安装完成，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括：平安检验合格证、电梯验收检验报告、电梯运用
17、注册登记证等)，乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方运用。在未收到全部安装款的状况下，乙方有权停止交付甲方运用。3、电梯设备根据甲方要求分批发货，则以上付款方式根据分批安装的数量支付。4、如因甲方缘由导致乙方不能刚好安装，或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能刚好通过当地质检部门验收的，则从设备发货之日起六个月，安装费另行协商。5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。三、电梯安装工期1、本合同拟定预料第一批到货时间月日，
18、其次批到货时间月20日，每批施工周期为 7 周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不担当责任。2、上述工期为安装调试完成，并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方缘由造成工期延误，则每延误1个日历天，乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天，并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时，乙方应无条件协作。3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装，并负责将接口引至机房电梯限制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方
19、的限制中心，该主机由乙方供应。由限制中心到机房电梯限制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含限制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。4、依据工地现场实际状况，乙方制订的安装安排及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活，确保平安，并应严格遵守甲方各项管理规定，详细方案由甲乙双方另行商定。5、乙方对自己安装过程中的生产及生活平安负完全责任。施工现场必需听从总包单位的统一管理，严格根据建筑工地平安施工规范进行施工作业。四、电梯安装相关的工作责任和费用1、甲方责任和费用(1)在电梯进场安装后，因甲方缘由发生停工，则工期顺延，停工期间的保管责任由甲方担当。(2)在乙方进场前，甲方在安装施工现场供应满意须要
20、的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。(3)供应符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;供应各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清晰的承载标示)，其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前供应符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。(7)负责供应电梯设备的吊装场地。(8)依据国务院颁发的特种设备平安监察条例之规定，电梯产品未经当地特种设备
21、监督检验部门验收合格，甲方不行擅自运用，否则由此产生的一切后果由甲方担当。(9)货到现场开箱前，帮助乙方的保卫和看管工作。2、乙方责任和费用(1)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方供应询问服务和提出整改要求，与甲方约定详细开工日期。(2)在设备到货后，会同甲方代表依据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品爱护和设备部件爱护工作由乙方负责，直至电梯安装完毕，取得验收合格证书交付甲方运用为止。(3)在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。(4)根据国家电梯安装规范和×××质量
22、标准完成设备的安装和调试工作。(5)遵守施工现场的有关规章制度。(6)参与现场施工协调会议，协作甲方建筑施工，脚手架及水电费。(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。(10)进场前必需将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必需加盖公章)。3、甲乙双方负责费用清单(1)负责现场起吊工作 甲方负责 乙方负责(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运甲方负责 乙方负责(3)供应符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台甲方负责 乙方负责(4)供应符合要求的库
23、房和工具室，内须有照明电源和消防器材甲方负责 乙方负责(5)负责井道、机房杂物和积水清理 甲方负责 乙方负责(6)供应井道护栏 甲方负责 乙方负责(7)负责水电费用 甲方负责 乙方负责(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用 甲方负责 乙方负责(9)供应符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内 甲方负责 乙方负责五、质量保证1、保修期：自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起，乙方向甲方供应为期12个月的免费保修服务。2、在免费保修期间，乙方免费供应正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因非乙方缘由造成的设备损坏由甲方担当责任和费用
24、，乙方供应有偿服务。3、保修期间，乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方修理或更换保修范围内故障部件。(1)假如乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场刚好更换修理，乙方同意甲方实行必要的补救措施，可动用银行质保金保函，请第三方修理。如超出保函金额的部分，甲方先行垫付，但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的修理金并补足修理费用。(2)如甲方违约，自行支配乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不担当任何质量和平安责任，以及免费保修的责任及费用。4、若须要时，双方于保修期满日前15天签订电梯设备保养合同，乙方将供应完善的保养服务，并在保养期内供应实惠价格的配件。5、验收标
25、准必需符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试，费用由乙方担当。7、安装完毕后，由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报平安运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检，所发生的费用由乙方负责)。8、由于乙方安装质量缘由造成他人损害，其责任由乙方负责。六、土建与安装协作1、甲方负责向乙方供应安装的协作工作，在安装工程起先前，完成现场清理等工作，并供应规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。2、在电梯安装施工期间乙方应无条件协作电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。3、轿厢内的电梯
26、管理规章制度的张贴由乙方负责。4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准，在此偏差范围内乙方应负责修复。七、价格调整假如因为甲方缘由造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的缘由造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格调整要求，并另行签署补充协议。八、司法管辖任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、不行抗力指任何提出不行抗力事务的一方所不能合理限制其在该方没有过错或过失的状况下发生的任何事务、条件或状况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、斗争、封锁、恐
27、怖主义事务、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事务。且在该等事务发生后，尽管提出不行抗力的一方已实行合理的措施阻挡其发生或将事务的负面影响降低到最小，但该等事务仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。十、违约条款在未得到对方许可的状况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。十一、合同生效1、本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。2××××××律效力。3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主见。4、本合同以中文书写，一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日