《保温施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保温施工合同范本.docx（148页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、保温施工合同范本保温施工合同范本（精选18篇） 保温施工合同范本 篇1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度根据规范要求。其它施工内容：4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。5、外墙外保温面积(暂按)： 。6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米27、合同价款总额(约人民币大写)：8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按绽开面积，累
2、计计算。二、甲方的权利与义务1、开工前 天，向乙方供应已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。3、乙方在施工过程中须要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责供应，费用由甲方担当，现场与其他施工单位的相关协作甲方现场协调，乙方不担当费用。4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际状况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，便利乙方开展施工
3、。5、甲方托付乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明担当费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。三、乙方的权利与义务1、参与甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方供应外墙外保温技术规程和本工程施工方案2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。3、乙方必需严格执行施工规章、操作规程、平安规程、防火平安规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。4、按施工方案进行施工，主动与现场甲方代表、监理，接洽、协作工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进
4、行爱护。6、如乙方违反平安操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。四、关于工程价款及结算的约定2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。3、乙方对工程质量负责。五、有关平安生产和防火的约定1、甲方供应的施工图纸及工程作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应遵守建筑安装工程平安技术规范、建筑安装工程安装操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担
5、当由此产生的一切经济损失。4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。六、嘉奖和违约责任1、甲方不按合同的约定刚好支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。2、因设计变更，非乙方缘由造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。3、因单方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付
6、违约金。七、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或调解。2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。(1)淮安市仲裁委员会;(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。八、附则1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。2、本合同履行完成后自动终止。3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。九、其它约定甲方(盖章) 乙方(盖章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址
7、：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：合同签订时间： 年 月 日 保温施工合同范本 篇2 甲方(发包人)： 乙方(承包人)：依照合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，行政法规、本着同等、自愿、公允守信的原则，双方就本外墙保温及外墙涂料工程施工事项达成一样，订立本合同。第一条 工程概况1 、工程名称：2 、工程地址：3、 承包工程范围： 楼的外墙保温及外墙涂料工程其次条 承包方式本合同为人工费合同，即承包方式为：包工。第三条 施工价格外墙保温施工人工费为25元/，外墙涂料施工人工费为28元/。本面积为实际发生面积，工程量已实际施工面积为准。第四条 付
8、款及结算方式1、付款及结算以实际施工面积进行计取。2、外墙保温工程施工完成后，甲方向乙方支付20万(大写：贰拾万)人工费;外墙涂料工程施工完成50%时，甲方支付乙方外墙保温工程全部人工费;外墙涂料完工后，甲方支付乙方除质保金外的全部人工费，质保金为 元，质保金 月后退给乙方。第五条 工程工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日如因发包方缘由造成工程拖期及窝工、阴雨天气等，工期顺延。第六条 质量保证：合格第七条 甲方的权利和义务1. 与乙方做好施工交底及施工要求等告知工作，如未提前告知，发生返工等损失均由甲方担当。2.对现场施工质量、平安、进度进行检测和监督，保证工期顺当进行。3.凡因材
9、料质量问题造成的工程返工等损失均由甲方担当。4.甲方负责现场管理及协调工作。5.按合同刚好向乙方拨付工程款。第八条 乙方的权利和义务1、乙方根据甲方的要求严格进行施工。2、 施工平安、环境爱护和文明施工乙方施工人员进入现场施工时自行佩戴好平安防护用品，例如：平安带、平安帽。乙方在施工过程中不得与其他施工班组发生冲突，如需协调事宜刚好通知甲方管理人员。3、乙方运用材料、施工用的半成品由乙方负责爱护并应堆放整齐、剩余杂物应刚好清理做到文明施工。4、施工过程中听从甲方的指挥和支配。第九条 纠纷解决本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。本合同一式肆份，
10、甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力，自签字之日起生效。甲方签字：乙方签字：身份证号： 电 话： 身份证号： 电话： 保温施工合同范本 篇3 发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司承包方(乙方)：签订日期： 年 月 日施工合同发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司 承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理和工商行政管理局的规定，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方友好协商，就 泾河新城崇文镇3#地块保障房 工程事宜达成以下协议。第一条 工程项目概况：1、工程名称：2、工程地点：泾阳县崇文镇虎杨村3、工程承包范围及内容：其次条
11、承包方式及费用支付1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.00元/。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的选购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工协作费。2、工程量按图纸面积计算。3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。第三条 工期及延期责任1、施工工期：暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，施工周期 天。详细日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽搁甲方施工。2、因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方供应的基层主体
12、外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不行抗拒因素等。3、非上述缘由造成工期延误由乙方担当相关责任及费用。第四条 材料及质量标准1、厂家参照外墙保温构造图集陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满意图集要求的前提下加固措施。厂家应供应完整可行的施工方案。2、质量验收应执行建筑工程质量检查评定标准。3、厂家供应主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。4、供应的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止运用不合格产品。5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场
13、清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。第五条 施工协作及责任规定1、甲方无偿供应施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。2、甲方应满意乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应刚好处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行刚好处理，以达到满意外保温标准。3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方缘由造成乙方二次安装，甲方应担当相关责任和费用。4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质
14、量问题的，乙方不担当责任。如甲方托付乙方开槽、开洞，乙方担当质量责任，发生费用双方另义。5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方刚好处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。6、甲方负责与其它工种的协调，供应乙方施工工作面。7、开工前，甲方供应施工图纸给乙方复印。8、乙方依据工程详细状况向甲方供应符合技术要求的施工方案。9、乙方进场后严格根据操作规程和施工方案平安施工，听从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。10、乙方应刚好向甲方供应完整的产
15、品资料、技术资料、施工验收资料等。11、乙方施工现场必需有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参与工地工作例会。乙方施工现场必需有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。12、乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施保证施工人员平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方缘由造成的伤亡事故，由责任方担当责任和费用。13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品爱护;完工验收合格后，交给甲方负责成品爱护。第六条 违约责任1、由于发包方缘由造成停工窝工时应按实际发生状况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包方任
16、务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方担当。3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭遇的经济
17、损失担当连带责任。5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂担心排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方担当。7、因承包方对单项工程施工力气不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。第七条 其它约定1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。第八
18、条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。发包方(章)： 承包方(章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日 保温施工合同范本 篇4 发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、 工程名称：龙城福第三期二、 地 址：江阴璜土小湖三、 承包内容：外墙外保温系统四、 承包方式：包工包料五、 工程总价及付款方式：1、 工程单价：每平方米程
19、量结算依据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。2、 付款方式：(1)、工程完工后年底支付 ，其余 ;六、 施工工期： 天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。 由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有变更，甲方须提前一周通知乙方。由于工期变更误工造成的干脆误工损失，由责任方负责。七、 工程条件为了保证工程质量，甲方必需供应以下条件：A. 施工基面满意相关规范要求。B. 供应施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方协作。C. 施工现场所需水、电。八、 工程管理1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得随意更改设计，如
20、发觉设计与实际状况不符时，经双方探讨确定。2、乙方施工人员进入现场时，甲方帮助供应施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的贮存场地。3、乙方进入施工现场与生产单位方面的协作，由甲方现场代表进行协调，听从甲方的统一管理。5、现场代表：甲方派 为工地全权代表。乙方派 为工地全权代表。九、 工程质量：1、 工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。2、 乙方必需按规定对施工现场成品进行爱护，费用已含在合同价款内。3、 工程完工后由于甲方保管不当及甲方运用不当出现的问题，由甲方负责。4、 本工程不得分包，如需分包必需得到甲方书
21、面同意，否则视为违约。十、 平安施工：1、 乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级平安教化。2、 遵守甲方管理，遵守建设单位的各项平安管理制度，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。3、 由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方担当。4、 乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整齐卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。十一、 违约责任：应由违约方担当所造成的全部损失。1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满意甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔
22、偿因此给甲方造成的损失。2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人担当由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;十二、 工程验收1、乙方材料进场后，供应产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方担当，如检验不合格，因此产生的费用由乙方担当。2、乙方施工完毕后，甲方应刚好验收，验收未完之前，甲方不得运用已施工区域，如甲方未经乙方许可运用，即视为验收合格。3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发觉质量问题时马上提示承包人，且承包人应在接到发包
23、人通知后48小时内组织修理，否则发包人可托付第三方进行修理，其发生的修理费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提示承包人，擅自托付第三方进行修理，责任与修理费由甲方担当。十三、 争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。十四、 合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效，结算清全部款项后终止。十五、 合同份数本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。十六、 本合同附件： 报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。甲方(签章)： 乙方(签章)：年 月 日 年 月 日 保温施工合同范本 篇5 发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)：
24、（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、 工程名称：二、 地 址：。三、 承包内容： EPS外墙外保温系统四、 承包方式：包工包料五、 工程总价及付款方式：1、 工程单价： /(包括材料、施工、运输)2、 工程量：暂定，工程量结算依据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。3、 工程总价：元人民币。4、 付款方式：(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;(3)、余款5%自工程竣
25、工验收一年且无质量问题的1个月内付清。六、 施工工期： 20 天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有变更，甲方须提前一周通知乙方。由于工期变更误工造成的干脆误工损失，由责任方负责。七、 工程条件为了保证工程质量，甲方必需供应以下条件：A. 施工基面满意相关规范要求。B. 供应施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方协作。C. 施工现场所需水、电。八、 工程管理1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得随意更改设计，如发觉设计与实际状况不符时，经双方探讨确定。2、乙方施工人员进入现
26、场时，甲方帮助供应施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的贮存场地。3、乙方进入施工现场与生产单位方面的协作，由甲方现场代表进行协调，听从甲方的统一管理。5、现场代表：甲方派 为工地全权代表。乙方派 为工地全权代表。九、 工程质量：1、 工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。2、 乙方必需按规定对施工现场成品进行爱护，费用已含在合同价款内。3、 工程完工后由于甲方保管不当及甲方运用不当出现的问题，由甲方负责。4、 本工程不得分包，如需分包必需得到甲方书面同意，否则视为违约。十、 平安施工：1、 乙方施工人员进入施工
27、现场，甲方事先对施工人员进行三级平安教化。2、 遵守甲方管理，遵守建设单位的各项平安管理制度，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。3、 由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方担当。4、 乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整齐卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。十一、 违约责任：应由违约方担当所造成的全部损失。1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满意甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人
28、确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人担当由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;十二、 工程验收1、乙方材料进场后，供应产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方担当，如检验不合格，因此产生的费用由乙方担当。2、乙方施工完毕后，甲方应刚好验收，验收未完之前，甲方不得运用已施工区域，如甲方未经乙方许可运用，即视为验收合格。3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发觉质量问题时马上提示承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织修理，否则发包人可托付第三方进行修理，其发
29、生的修理费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提示承包人，擅自托付第三方进行修理，责任与修理费由甲方担当。十三、 争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。十四、 合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效，结算清全部款项后终止。十五、 合同份数本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。十六、 合同签订地：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 保温施工合同范本 篇6 施工单位(甲方)： 安装单位(乙方)：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法以及国家相关的法律、法规
30、的规定，甲方将榆林市中承建司榆林市苏州中学综合楼的外墙内保温工程分包给乙方，并就详细事宜经双方协商达成以下条款，以资共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：榆林市苏州中学综合楼2、工程地址：榆林市苏州中学院内3、结构类型：框架结构4、结构层数：地下一层，地上四层。二、分包内容1、包工包料，含外墙内保温材料(挤塑板)、网格布、粘结砂浆、抗裂砂浆及其安装。2、材质要求：保温材料为25厚挤塑板。工程量暂定为20xx余平米。3、根据规范要求，保温材料要做导热性能试验，达到设计要求。三、工程质量：质量标准：本工程根据国家现行验收规范必需保证合格，供应本工程所需的工程技术资料。严格根据标准图要求施工。四、根
31、据甲方制定的工期进度要求必需保证按时完成，每拖延一天甲方有权罚乙方人民币1000元，并视其状况作终止合同，清退乙方出场，造成的一切损失由乙方担当。乙方供应所作保温的墙面必需刮槽其垂直度不大于3。五、单价及结算方法：根据国家标准阅历收合格 元/。工程量按实结算。结算程序：经工长结算技术审核项目经理确认，财务负责支付，乙方供应材料发票及人工工资表。六、付款方式：本工程无预付款。材料进场后付结算总价的30%;工程施工完阅历收合格后付至结算总价的80%;竣工验收合格后付至97%;剩余3%作为质量保修金，满一年后付清。七、施工平安：1、供应主要技术人员的上岗证。2、乙方进入施工现场仔细接受甲方平安管理人
32、员的平安教化，平安登记，平安培训等。严格遵守施工现场各项平安管理制度。甲方有权对乙方漠视平安的行为做出惩罚。3、乙方施工过程中应严格根据施工平安操作规程及甲方制定的平安保证措施施工，正确运用平安三宝用品，刚好作好四口及临边防护。4、乙方应教化工人严格遵守甲方对施工现场的各项规章管理制度，遵守建设单位治安秩序管理，不发生扰民害邻事务，不得聚众赌博、酗酒闹事，不得在宿舍内乱拉乱接电线、电炉、不允许在宿舍内运用煤气灶、蜂窝煤、明火、电饭煲、电热水器等做饭、烧水。5、若因乙方自身违章违规造成的工伤事故，应担当全部责任，并担当全部相关费用。意外伤亡事故，由责任方担当全部责任。6、乙方应在作业前检查平安设
33、施、电器设施、因无书面交底而造成平安事故，全部由责任方负责。八、成品爱护：1、乙方根据甲方制定的成品爱护方案，对自己已完成工程实行成品爱护措施。未正式验收并交付甲方前的成品爱护工作由乙方负责，造成损坏并由乙方负责。2、对于乙方工作面内非乙方工作内容的成品，乙方施工不得随意损坏，经查明甲方有权对乙方做出经济惩罚。九、乙方权利和义务：1、全面负责工程质量管理工作，落实质量责任制和质量保证措施，使工程质量达到如期目标。2、负责现场平安防护设施的搭设，支配专职人员对施工平安工作进行全面监督检查。3、制定施工作业安排，配备足够的高素养、高技能的操作工人进行施工，确保施工工期不拖延。4、作好现场文明施工工
34、作，负责宿舍、生活区、办公区及施工现场的环境卫生工作，每天保持卫生清洁，努力协作甲方创建文明工地。十、合同说明：1、本合同正本两份;甲乙双方各持一份。副本两份，甲乙双方各持一份，双方相互监督执行。2、本合同自签字之日生效，甲乙账款双清后自行失效。3、合同条款需增补时，甲乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)甲方代表签字： 乙方代表签字：签约时间： 年 月 日 保温施工合同范本 篇7 发包方： (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)为明确甲、乙双方在施工中的权利和义务，经双方充分协商，签订本合同。第一条 合同文件组成及说明依次1.1 变更等明确双方
35、权利义务的纪要、补充协议;1.2 本合同;1.3 中标通知书;建设工程施工合同范本1.4 招标文件、招标答疑及承诺;1.5 投标文件及其附件;1.6 设计、施工图纸;1.7 工程量清单;1.8 工程报价单、预算书及双方有关工程的变更等书面文件其次条 适用法律、标准及规范本合同适用法律法规：中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律、法规。第三条 工程概况3.1工程名称：3.2工程地点：3.3工程内容：3.4 工期： 本合同工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。3.5 图纸3.5.1 甲方向乙方供应图纸的名称、日期和套数： ;乙
36、方在收到甲方供应的图纸后 日内向甲方书面提出疑问， 日内没有提出书面疑问，则视为没有疑问并完全、精确的理解图纸要求。3.5.2 乙方额外要求供应的图纸和资料费用由乙方担当 。3.5.3 乙方在合同签订之日至图纸失密时止，应对图纸履行保密义务，保密措施费用由乙方自行担当，乙方泄密的，应担当合同总额 %的违约金，给甲方造成损失的，还应担当赔偿责任 。第四条 甲方驻工地代表(甲方工程师/工程师代表)4.1 甲方委派项目负责人 为甲方驻工地代表(工程师/工程师代表)，监督检查工程质量、进度及其它事宜。4.2 甲方的指令、通知由甲方代表签字后，以书面形式发出并监督执行，确有必要时，甲方代表或其授权人可发
37、出口头指令，乙方对指令应予以执行。4.3 若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必需全面接着担当前任应负的责任。4.4 甲方的监督不减轻或免除乙方的责任。第五条 工程监理5.1 甲方托付 (以下称监理单位) 对本工程实施全过程社会监理，负责本工程施工质量、施工进度、平安文明等方面的监理工作。5.2 监理单位委派 为监理工程师，乙方必需听从监理工程师的指令，接受监理工程师的检查、监督，协作监理工程师进行见证。5.3 甲方委派的监理单位和详细监理人员以甲方书面通知为准。第六条 乙方项目经理或驻工地总负责人6.1 乙方任命 为项目经理或驻工地总负责人，并与投标文件中所确定的人员相一样，如发生变动时，
38、应提前三天书面通知甲方代表或/及监理工程师，经甲方确认后方可变动。乙方在合同签订前向甲方供应的其他现场施工人员(包括技术人员)，在施工过程中不得变动，如需变动，需提前三天书面通知甲方，经甲方确认后方可变动。否则，项目经理或驻工地总负责人擅自变更的，应向甲方支付违约金 元;其它人员擅自变更的，应向甲方支付违约金 元/人;甲方或监理工程师赐予乙方项目经理或总负责人的任何书面指示将视为已经有效地赐予乙方。6.2 乙方项目经理或驻工地总负责人代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理或驻工地总负责人签字后递交甲方代表/或甲方监理工程师，甲方代表/或监理
39、工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。6.3 乙方项目经理、驻工地总负责人和技术负责人必需常驻现场，若离开，须向甲方代表提出申请，同意后方可离开。6.4 乙方项目经理、驻工地总负责人、技术负责人，如出现影响工程进度、质量、平安、协作等问题，甲方有权要求乙方撤换，乙方必需根据甲方的要求更换到位。6.5 乙方项目经理或驻工地总负责人或技术负责人认为甲方的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，甲方代表可作出修改指令或接着执行原指令的确定，逾期视为认可。在紧急状况下，甲方要求乙方马上执行的指令，乙方应无条件予以执行，乙方拒不按时执行指令的，甲方有权解除合同或按合同有关约定追究乙方的违约责
40、任 。第七条 双方一般权利义务7.1 甲方在开工前供应水、电接口至施工现场，由乙方安装计量表具并负责施工期间的水、电费用。乙方进场后，双方应刚好办理临时水电设施的移交手续 。7.2 开工前甲方将水准点、坐标限制点提交给乙方，并于现场交验。水准点、座标限制点交验完毕，即由乙方负责爱护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方担当 。7.3 乙方应每周供应本周施工进度统计报表及下周施工进度安排。冬季施工质量保证措施应在开工前 日向甲方供应，经甲方确认并以书面通知后方可执行 。7.4 依据工程须要，乙方供应和维护施工运用的照明、围栏设施并负责平安保卫工作，阻挡未经授权的
41、人员进入现场，相关费用由乙方担当;若乙方未仔细履行上述义务而造成工程、财产损失和人身损害，由乙方担当一切责任及所发生的费用。7.5 乙方依据招标文件规定，自进场之日起至工程竣工及移交之日止，负责甲方及监理人员办公区的全部水、电、 排污及环境卫生等管理，并担当相应费用 。7.6 乙方需按政府规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，以书面形式通知甲方，并担当相关费用 。7.7 乙方在已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工程的爱护工作，期间发生损坏，乙方自费予以修复;竣工验收合格交付后由甲方负责。7.8 乙方对施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护提出方
42、案并报甲方、工程师及有关部门批准，依据有关指示，负责修理被破坏的公共设施，复原原状，并担当费用 。7.9 乙方保证施工场地清洁符合环卫等政府相关管理部门的有关规定，交工前清理现场，直到工程完工。担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款 。7.10 乙方必需按本施工合同进行组织施工，完成并修补施工中的缺陷。在甲方及监理工程师授权的范围内，涉及工程或与工程有关的事情，乙方都应依照并严格遵守甲方及监理工程师的指示，否则担当违约责任。7.11 乙方应建立健全全面质量管理体系，严格根据操作工艺流程、技术要求施工，设置各级技术管理和质量检查人员，并严格按技术标准进行质量检查，对不符合合同要求的，乙方须返工修补，直至符合要求为止，延误的工期乙方担当责任。做好自检和工序交接检查，符合质量要求后方能进行下一工序的施工。假如甲方代表或监理工程师发觉乙方所报项目不符合合同质量要