《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题及1套参考答案(山东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题及1套参考答案(山东省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】 DCZ7I2E4Y2D9G9Z2HK6A10L4L10S5P8G4ZL5V6H2J2B10Q6O62、通过计时观察资料得知：人工挖三类土 1m3的基本工作时间为 7 小时，辅助工作时间占工序作业
2、时间的 2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（ ）工日/ m3。A.1.16B.1.14C.0.94D.0.875【答案】 ACH4O10V6L3V5W5O3HU6E3S6S3F9N1C8ZT5F4J6H9N5Z2G23、关于设计概算的说法,正确的是（ ）A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响【答案】 DCI1Q2A6X5A3K4W5HO1P5O6D7K5M6C6
3、ZQ8T9S5Y1H8B10M64、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中， 工程费用为 8000 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCH8N2W4I2D5H10B9HK3Q8G5L8G8M7G9ZT3U5A4V1I6A5N65、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（ ）。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工
4、程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件【答案】 DCA9V6X3S5X1G6B6HV2C9D2N8P3W5C9ZW8M9B4Q5R8Z10Y66、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 CCO1U1W8W4W10F10L6HW1J5A9U2L2F10N8ZU9B10B10Q3V10Y7R67、在工业项目总平面设计评价过程中，关于
5、建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【答案】 CCS9H2Q5H1A2E6R9HH2R7P5E10V8J6G10ZQ4J5D2G10I5I6Q98、（2021年真题）在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（ ）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】 CCW5I10B2T3W9Z4A10HE5O5P4T6K3G4U10ZV10F4J3Y10D1O2L19、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程
6、各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCN7N4E8A5X5F8A7HW2Q3C4J5X2W7O4ZL7E4I2I6G6P3X510、某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（ ）万元。A.455B.460C.720D.830【答案】 BCU6D9J3U10H4E3T2HS5L10N5K3B6Q6F10ZO4M1S2O10V4R6D311、某项目发承包双方，根据建设工程施工合
7、同（示范文本）GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（ ）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价
8、应予调整【答案】 DCL6R1Z9X5C8K7V6HQ2M8F9V9U8J6H4ZY5S4E10Z5R2H5M1012、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，下列费用中，属于通用措施项目费的是()。A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费【答案】 ACU6J7E6F10S5I6J4HG3S9E1J6N3T5V10ZR5Y5N4G5T10L8Z1013、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化
9、D.管理费、利润的风险【答案】 DCW6J2Y10M1E4X7P5HP8A8Z8V7D6X5P9ZZ6N3X1M8Z5U5L214、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3% ,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5% ,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。A.6198.0B.6201.6C.6204.8D.6208.6【答案】 DCF1J5D10G1Q10X9H3HU2I8J9A4S4T2M5ZU2I5C1S7R8N6O215、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（ ）。A.单机无负荷试运转
10、的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】 DCW3Z10O5N4D8M3D3HI10J9D6S2W8I10H6ZE7S9M9S3Q6K10I116、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在
11、竣工结算时一并支付【答案】 ACB2P3H7H10D10F9Q5HB2S10F1Y9O9Y5V2ZZ6I7R7B9N8Z3Q417、根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138 号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCV5S5S4V1N10O9H3HK5C9F9A7C5G5L7ZD9J8V9K7B5Q10E918、已知某建筑工程施工合同总额为8000 万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCY7G10
12、N8P4D1W4Q5HI2M4R5K1D1F7X9ZE9N10V2C9A4Z3A1019、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】 ACM6J10D5L6D1T8C1HZ3T7Z10P9K1B6M8ZV6H4S8T6O7P5C220、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCL6H
13、8T9Y9E8M2A3HG3F1O8S5T2N2Q5ZH7I4L1K5Z5T5I721、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33 B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCG7A2G1N8T9Q6R8HI10N7E6A7Z10U5N8ZY5Q5A7X9V10Q9O722、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（ ）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄
14、清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】 ACC4S8V1B5G2W3T8HB2S2F4J3U8S9P3ZR3D2Z7B7H9I6O523、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自
15、主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】 BCI1N8Z3V9K3B5B9HH10Z7X2Z9W5N8L2ZD9H1J6K7B6A9S124、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】 BCB1S1J5F9Z8C8F7HW10P5S7J5M8S1M3ZN5U6U9A6J4W7J425、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是（ ）。A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间【答案】 ACH4U5T7W7I7I8L3HV8L7
16、W9E3M7T4A2ZX9L9S8H4I4W7P726、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】 CCE5V2B1Y1S3Z9N6HX4R5W5X5O10X2Z4ZW6A4H10B6I2K8U627、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。A.地方政府直接投资的政府核准的投资项目目录范围内的投资项目，应报国家 发改委审批 B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告D.地方政府
17、投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告【答案】 BCI10P5B6P6C7P10G2HD9S2E9Y4N10F1A4ZF3W5T4L6L7X10Z928、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCR2E9J1A9D7C6U6HY2S1G7D3O10C3D1ZO10Q8F7S1O6A5L129、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为 4%。现投标人甲同时投、标段，其报价分别为 7000 万元、6000 万元。在投标
18、人甲已中标标段的情况下，其标段的评标价应为（ ）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】 BCG4U1Q1J6Z1A2D1HN3G9E7N1T8M9Q9ZE4U4D7A9S7B2K1030、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%， 贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。 A.415B.400C.565D.450【答案】 CCG2F7M7G1U6F2I6HF8T10C10K6U3J8B9ZJ4X5K4X7Q2D3R131、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从工
19、程竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】 DCB5F5I3H8W3D9U7HF3G3O5Q6F10C8T7ZQ5Q5F4R5Q9K6G232、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。A.515.56B.520.64C.537.04D.542.33【答案】
20、CCQ1U1E8H6Z9W5R4HO8A2L8P7E9L9N4ZT3D9Y10J8V3Z9C133、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有 7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月 25 万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价 5000 万美元，承诺较投标要求工期提前 2 个月，则甲投标人评价标为（ ）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】 DCQ7F10W7T3I2G6X10HN7C9E5K2C8C7K8ZG3D2O4Q7J4O5P734、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。A.结构面积系数越大
21、，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】 BCE6G5E6C7W1Q9Z2HO7Q5Y6F4N4K5D2ZT10U8A3U7J4Z7P535、（2010年真题）根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】 BCB2U7P10W10J9L5M8HH9H1O4T6Y6S8V10ZX9S8W7G5F7W2L436、在施工中根据设计规定必
22、须进行试验、验证所需要的费用应列入( )。A. 可行性研究费B. 建设单位管理费C. 建筑安装工程间接费D. 固定资产其他费用【答案】 DCS7T8L9N2K9B3F10HJ9C6P10U6A4E7P4ZU8G1Q9L3G4Q3Q537、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】 ACA8Z10J3
23、V7Y5Q6V8HL6V2A7J5Z8K3G2ZD9Q9X5J10I5T10U138、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】 BCN4R8B7Q2K1S1G6HL6U7B8N4L6A10Z10ZJ9X9H4Z2Q9S4S939、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（ ）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】 CCC9D9P8A3S8G8D5HV4Y10O9Z5R
24、2Y2I10ZP5U3R9K8Q4F1A140、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCB5G4H5O2U5B8N8HC9B9N7D4G4L6B7ZH10N5F6A4B2A6V841、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】 ACC2W2N5Y2L6L9X2HJ
25、9P1M8Y2E8R4M7ZB9B4V6C10P3S9Q442、某进口设备的到岸价为200 万元，银行财务费1 万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。A.244.0 B.284.8 C.293.2 D.484.0【答案】 BCO8I6Z2Z1N6E5I8HG9K8O7M9Z1U9T7ZY7E10A3D8Z7R2L343、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合
26、同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】 CCG3I9A9O10L9I2Z6HE1O1N8Y7K3U7E8ZV5R1N10L7J8T1Y744、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。 A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】 CCT2S10V1H7D8B8U2HD6K10
27、F2R3V9R1T4ZX3G4V10V2B5F7K645、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】 ACF8R1B1V4W6Y2N6HI4D5D8M10H3P6D3ZH4O2R5P8G10A7U846、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器
28、具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】 CCN7I9K6L6F2M1S4HA1O2S7A5E5S8M10ZR1R5X7G4X10V1K647、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】 DCM1J10L1S2Z4G9I4HU9B7A3B9I8T6S3ZX7Q10G1X10K8K7I748、关于招
29、标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】 DCG9K8G7W8F8G6D8HG5Y1V4F3H5Z10L4ZM2Y3M7C4E2Z9W349、机械消耗定额的表现形式是()A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额【答案】 CCI10Y3O5M4K5S1Q10HP9P9P2Q1J8C5X10ZB3X6D1V7U8Z1D
30、1050、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】 ACR9Y3G4V3M10G10A2HX5W8M10C3V2U2F10ZT8R5H4C2V5L5Y451、根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】 CCW7H5Y1J6C5P1K6H
31、I7G7I6H1X7J8B9ZO7B2W4X10D7X4E752、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】 DCZ1P3Y10B1D7E10K4HC10V1Q3F9Q7J1Y5ZO2P1Y8W4N5M9R553、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】
32、DCL8J1Z1I9T1L8C6HU5F7B4Y7Q6D10S7ZH5G7K2Z6Q10G3W654、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】 CCZ2L10F5U2O8Y1S5HN6X10Y7E10C10K5L10ZV10G1N8J5C5R6H455、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCR7K2P2Y2O3F10G9HB4R
33、2S7G5M4Z8C6ZP8I3Q6L1D2M9X356、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACN1P2J6H1D2T2S8HW3K4A10Y7E5E8N5ZC2L3P7S9Z5R7Z657、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为3
34、00t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【答案】 DCS2G9K9Y5Y7H5E10HW10R4D4G4X5B2R10ZP10Y9K9K2O7R3L858、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m3/台班。（1m3=1000L）A.27.43
35、B.29.54C.32.00D.48.00【答案】 CCC8U8I2L4P3U7S9HZ8U9D3N5D6C1Z9ZK4C8J5M1P9P6I859、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCC1W5C9M4Y3V1T9HL7T8P4I10X8X2B6ZU2M6K9P2L6S4R960、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（ ）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费【答案】 BCS1H6J3Y10T5A9O1HF8C6X8
36、Z6P6D2U7ZQ4N6U5F2I2I8J961、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCJ3Z3T8W5Y9I9X3HB6T9B8F8L1M6I1ZV7U5Y10F1S4S2E262、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发
37、包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】 BCH8O10J4J1C6W4Z6HL10V6T5R6H9J5N8ZB9L3C5Q10D1Y2I163、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。A.工程进度计划与措施B.分包计划C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】 BCA4G8X9T10R10B10I9HH6M1X4Q8G6X5W5ZW10L3C10G5S4K3P764、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出 拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态
38、投资，这种估算方法称 ( )A.设备系数法 B.主体专业系数法C.朗格系数法 D.比例估算法【答案】 DCJ7C4D5M8S9J3Q10HW6F8U7V2C4Y10O4ZE10P5H9P3Y7T2X665、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCW7P5P9N8N8Q7C10HP7R8T2Y9Z10A3L7ZW1D2T1D6D3A2I466、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。
39、A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCK5U10F10E4D8D7H1HU7E7C5J7Z7N2Q7ZN6O9H2K1X6Y5X367、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。A.17.
40、5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACL1Y3T10P7A1C5T10HV8Y3L2A6O8E4M2ZM7H7I7J3K6F8A768、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】 DCJ10H7K5E4R4R8I5HM2R10Y8J10N9V6R6ZE2J6J7A4A3F1J669、在用起扣点计算公式 T=PM/N 确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的 M 通常是指（ ）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材
41、料及构件所占比重【答案】 CCD3D5X8V1R4M7M2HY9U2M10W8K2A6W8ZN9R1U5R5B5Z9C770、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=单位工程报价【答案】 ACT5Y9N1P7H9V3O5HC8Q2Q2T9B8W6U4ZM10W1A10D1U9H1F1071、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】 A
42、CE2O3E3K6D3X1D6HZ4B5O8T2H8Y4P10ZX2V4G1N2W6G4M272、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCC2C9J9F1Y6G4W5HR5O2S8F2O3I8G7ZM1G9E8D9E8H9U773、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.105.13B.130.22C.142.78D.167.88【答案
43、】 CCO3H3O7C8S9X1H5HY10H8H10A3L7Z10B7ZE1I7L1V5P5R7I874、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCZ2F5W1U3G2U7G4HG4H4Y1J2V10I10T3ZP4R3S7L8I9K4V975、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、
44、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】 ACB5W2X1L1J6Z8P4HR5G6G8E4S9S10R8ZT4R7E5X2J1O9U776、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】 CCY3D4X9N6T7B1E7
45、HC7F3Q2S4G9R3K3ZU4U7Q5T8R2T5E977、根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】 BCP3A3D2H8U4U9B10HH10D9O7J9M1D8B7ZB6E3D5E2D9B8X778、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包
46、人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCN3U10V6V1L5S5H4HN9B1U5Z5O3P3W9ZB3U1H10Q7F6N10I979、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B 和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必