《2022年最新二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整版含答案（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整版含答案（完整版）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年最新二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库完整版含答案（完整版）第一部分 单选题(50题)1、下列组合，错误的是A.听眦线-听眶线约呈20B.听眦线-听眶线约呈12C.听鼻线-听眦线约呈25D.听口线-听眦线约呈35E.听眉线-听眦线约呈10【答案】： A 2、住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（）。A.建筑物平面形状、周长系数B.单元组成、建筑结构C.户型、住户面积D.占地面积、建筑群体的布置形式【答案】： D 3、三合诊指下列何项A.B超、阴道、腹部检查B.腹部、阴道、直肠联合检查C.B超、阴道镜、腹部检查D.直肠、腹部、阴道镜检查E.B超、阴道镜、直肠检查【答案】：
2、B 4、以下属于计算建筑安装工程费用依据的是（）。A.用地指标B.工程建设其他费定额C.费用定额D.运杂费率【答案】： C 5、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。A.1B.2C.3D.4【答案】： A 6、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元m2，运杂费30元m2，当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%，该花岗石的预算价格为（ ）元m2。A.1034B.1040.3C.1044.34D.1054.68【答案】： B 7、下列因素中，不影响照片对比度的是A.胶片的值B.X线质C.X线量D.X线入射角E.被照体
3、本身的因素【答案】： D 8、编制建设项目主要材料计划的参考依据的是（ ）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.预算指标【答案】： B 9、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为260万m3，合同中规定：土方工程单价为3元m3，当实际工程量超过估计工程量15时，调整单价，单价调为2元m3。工程结束时实际完成土方工程量为320万m3，则土方工程款为( )万元。A.855B.858C.897D.939【答案】： D 10、正常上肢骨提携角的角度是A.5B.510C.10D.1015E.1520【答案】： D 11、以项目在该期限内的现金流量为标的， 一次性地从外商处筹得一笔资金， 用于建设新项
4、目， 待外商经营期满后， 再将原项目移交给所在国政府， 这种融资模式是（ ） 。A.TOTB.TBTC.BOOTD.BT【答案】： A 12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.特殊地区施工增加费【答案】： A 13、外耳道闭锁最佳摄影体位为A.汤氏位B.颅底顶颌位C.经眶位D.柯氏位E.梅氏位【答案】： B 14、下列属于静脉胆系造影禁忌证的是A.严重梗阻性黄疸B.胆系多发性结石C.胆系功能性疾
5、患及先天性异常D.胆系狭窄及术后E.慢性胆系疾病【答案】： A 15、据施工台同法律解释二的相关规定。错误的是( )。A.关于开工日期的争议中， 承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，
6、应向负有举证责任的当事人释明【答案】： B 16、CT扫描中，像素尺寸与矩阵大小的关系是A.正比关系B.反比关系C.函数关系D.对数关系E.指数关系【答案】： B 17、根据民法典， 下列选项中， 属于无效合同的是（ ） 。A.一方以欺诈、 胁迫的手段， 使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.违反法律、 行政法规的强制性规定C.因重大误解订立的合同D.限制民事行为能力订立的合同【答案】： B 18、传统颗粒胶片的感光材料为A.AgBr+AglB.AgFC.AgBrD.AglE.AgCl【答案】： A 19、 大叶性肺炎的典型影像学变化见于病变的：( )A.充血期B.实变期C.消散期D.消散
7、期之初E.病变全程【答案】： B 20、关于乳腺的检查中，与放射线有关的是A.B超B.MRIC.钼靶D.电热成像E.A超【答案】： C 21、26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm，先露0，胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30秒，间隔5分钟，胎心率136次分，B型超声检查示胎儿双顶径为9.0cm。A.胎儿畸形B.胎儿过大C.子宫收缩乏力D.骨盆狭窄E.子宫收缩过强【答案】： C 22、 基本建设管理部门编制投资估算、编制基本建设计划、估算主要材料用量计划的依据是（ ）。A.概算指标B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】： A 23、债务人提前履行债
8、务给债权人增加的费用，由( )负担。A.债权人B.债务人C.担保人D.监督人【答案】： B 24、关于高千伏摄影特点的叙述，不妥的是A.宜用高比值的滤线器B.需选用高对比度的胶片C.使气管、主支气管、肺门部支气管及肺纹理显示更加清晰D.提高了影像的对比度E.可以相应减少毫安秒【答案】： D 25、按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于（）A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数【答案】： D 26、工程计价中企业管理费的计算基础可以是分项直接工程费，也可以是( )。A.人工费B.材料费C.机械费D.利润【答案】： A 27、设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到
9、（ ）的设备所需的费用。A.固定资产标准B.生产规模C.设计标准D.带备件的标准【答案】： A 28、招标投标法规定， 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间依法必须进行招标的项目，自投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( ) 日.A.10B.15C.20D.25【答案】： C 29、某进口设备到岸价为 15000 万元,银行财务费、外贸手续费合计 360 万元，关税为 3000 万元，消费税税率 10%,增值税税率 17%。关于该进口设备税费的说法，正确的是（）。A.消费税为 2000 万元B.增值税为 2250 万元C.组成计税价格为 18000 万
10、元D.设备原价为 24536 万元【答案】： A 30、成人颅高压最常见的X线征象是()A.囟门增宽B.鞍背疏松脱钙C.颅缝分离D.脑回压迹增多E.头颅扩大【答案】： B 31、26岁初产妇，妊娠40周，临产后10小时出现烦躁不安，自诉下腹痛难忍，检查腹部见病理性缩复环，下腹拒按，胎心听不清，导尿为血尿，此病例应诊断为A.先兆子宫破裂B.子宫破裂C.重型胎盘早剥D.羊水栓塞E.妊娠合并急性泌尿系感染【答案】： A 32、盆腔检查应采用的体位是A.平卧位B.膀胱截石位C.膝胸卧位D.臀高头低位E.白由体位【答案】： B 33、体层摄影中，选择层间距大小的依据是A.被照体的厚度B.被照体的密度C.
11、被检病灶大小D.照射角的大小E.体层面的厚度【答案】： C 34、关于肩关节前后正位摄片的描述，错误的是A.暗盒上缘应超过肩部5cm左右B.暗盒外侧缘超出上臂3cm左右C.被检侧手心面向床面D.中心线对准喙突与暗盒垂直E.头部转向被检侧【答案】： C 35、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503号）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）个月内编报竣工财务决算。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 36、在预算定额基础上综合扩大而成的是( )。A.施工定额B.概算定额C.概算指标D.估算指标【答案】： B 37、有关产褥感染下列哪项是正确的A.指产
12、后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化B.多为单种细菌感染C.凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致D.产后未发生产褥感染，宫腔内培养不出细菌E.以上都不是【答案】： A 38、与X线照片影像密度、对比度、清晰度都有关的因素是A.管电流B.曝光时间C.摄影距离D.增感屏E.水洗时间【答案】： D 39、关于高千伏摄影，叙述错误的是A.高千伏摄影影像的对比度高B.千伏高，毫安秒可大幅降低C.影像的层次丰富D.病人的受照剂量降低E.需配用高栅比的滤线设备【答案】： A 40、颈椎右前斜位摄影，观察的是A.右侧椎间孔B.左侧椎间孔C.右侧椎弓峡部D.左侧椎弓峡部E.以上都可以【答案】： A 41、下
13、列摄影位置显示，错误的是A.颈椎左前斜位显示右侧椎间孔B.胸椎左后斜位显示右侧椎间关节C.腰椎左后斜位显示左侧椎体峡部D.骶髂左后斜位显示右侧骶髂关节面E.颈椎右前斜位显示右侧椎间孔【答案】： A 42、胸椎侧弯患者的最佳摄影体位是A.站立前后正位B.站立侧位C.前后斜位D.后前斜位E.仰卧侧位【答案】： A 43、依据建立工程质量保证金治理方法 (建质2022 138 号) ，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的() 。A.3%B.5%C.8%D.10%【答案】： A 44、关于胎儿发育过程正确的是A.受精后10周内的人胚称胚胎，是器官分化、形成的时期B.妊娠10周末：胎儿外生
14、殖器已可初辨性别C.妊娠12周末：部分孕妇已能自觉胎动，自该孕周起胎儿体重呈线性增长D.妊娠24周末：胎儿出生后可有呼吸，但生存力极差E.妊娠28周末：出生后能啼哭及吸吮，能很好存活【答案】： D 45、下列哪项为骨盆测量的正常值A.骨盆倾斜度80B.耻骨弓90C.坐骨棘切迹容2指D.坐骨结节间径小于8cmE.对角径为11cm【答案】： B 46、根据中华人民共和国民法典，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 47、概算定额的编制步骤不包括( )。A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.编制定额项目表D.审查定稿阶段
15、【答案】： C 48、不孕症的诊刮应于何时进行A.排卵前期B.月经中期C.月经前或月经来潮12小时内D.排卵期E.黄体期【答案】： C 49、下列组合错误的是A.鼻窦后前37角位-Water位B.鼻窦后前23角位-Caldwell位C.乳突双15角位-Law位D.乳突35角侧位-Stenver位E.双45岩部轴位-Mayer位【答案】： D 50、观察肺尖部病变的最佳体位是A.站立前后正位B.仰卧后前位C.侧位D.前凸位E.站立后前位【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有（ ）。A.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B
16、.分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C.施工现场安全由建筑施工企业负责D.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E.实行施工总承包的，由监理单位负责【答案】： ABCD 2、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 3、与ABS融资方式相
17、比，BOT融资方式的特点是（）。A.运作程序简单B.投资风险大C.适用范围小D.运营方式灵活E.融资成本较高【答案】： BC 4、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【答案】： ACD 5、工程预付款额度一般是根据（ ）等因素经测算来确定的。A.施工规模B.施工工期C.建安工作量D.主要材料和构件费用E.材料储备周
18、期【答案】： BCD 6、根据现行建筑安装工程费项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 7、确定人工消耗指标时，人工幅度差包括的因素有( )。A.班组操作地点转移的用工时间B.处理电焊着火的用工时间C.质量检查影响工人操作时间D.施工中不可避免的少数零星用工所需时间E.各工种交叉作业相互影响所发生的间歇时间【答案】： CD 8、工程造价资料按照其不同工程类型进行划分，并分别列出其包含的（）。A.检验批B.单项工程C.分部工程D.单位工程E.分项工程【答案】： B
19、D 9、关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有（ ）。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【答案】： D 10、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】： ABD 11、工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风
20、险索赔【答案】： CD 12、施工仪器仪表台班单价的组成包括（）。A.折旧费B.安拆费及场外运费C.检修费D.校验费E.维护费【答案】： AD 13、 编制初稿阶段要测算概算定额水平的内容包括（ ）。A.收集和整理各种数据B.预算定额与劳动定额的水平测算C.新编概算定额与原概算定额的水平测算D.新编概算指标与原概算指标的水平测算E.概算定额与预算定额的水平测算【答案】： C 14、分部(分项)工程量清单应包括（）和工程量。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.项目内容E.计量单位【答案】： ABC 15、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制
21、，下列说法正确的有（）A.以重量计算的项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”“组”为单位的，应取整数【答案】： AB 16、在工业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的因素主要有（）。A.占地面积B.功能分区C.工艺流程D.生产方法E.设备选型【答案】： CD 17、下列选择中，属于预算定额编制原则的是（ ）。A.社会平均水平的原则B.合理确定定额水平的原则C.定性与定量分析相结合的原则D.简明适用的原则E.诚实信用的原则【答案】： AD 18、按照费
22、用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。A.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】： AB 19、根据建设工程施工合同（示范文本），下列选项正确的有（）。A.不利物质条件包括气候条件B.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由发包方承担C.任何情况下，发包人不得压缩合理工期D.发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担E.发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验
23、费用由发包人承担【答案】： C 20、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）。A.总承包单位向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位向总承包单位承担责任【答案】： AC 21、关于建设工程施工招标标前会议的说法， 正确的有（ ） 。A.标签会议是招标人按投标须知在规定的时间、 地点召开的会议B.标前会议纪要与招标文件不一致时， 应以招标文件为准C.标前会议结束后， 招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人D.招标人可以根据实际情况在标前
24、会议上确定延长投标截止时间E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源【答案】： ACD 22、关于发承包双方在工程施工阶段的风险分摊原则，下列说法正确的有()。A.发承包双方应当在合同中对市场价格波动导致风险的范围和幅度予以约定B.承包人承担5%以内的材料价格风险和10%以内的工程设备、施工机具使用费风险C.对于政府定价或政府指导价管理的原材料价格发生变动的风险，承包人应适当承担D.对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，发包人不予承担E.承包人的管理费、利润的风险应由承包人自己承担【答案】： AD 23、下列属于措施项目费的有( )。A.工程排污费B.脚手架工程费C
25、.二次搬运费D.小型机械设备进场费E.工程定位复测费【答案】： BC 24、下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ ）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.个人投资的生产性项目C.外商投资的生产性项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府资金的项目【答案】： AD 25、下列选项中， DB/EPC 模式的缺点是（ ） 。A.建设单位前期工作量小B.便于建设单位提前确定工程造价C.道德要求风险高D.工程总承包单位报价高E.有利于缩短工期【答案】： CD 26、 根据中华人民共和国标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工
26、期+费用”补偿的事件有（）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 27、属于建筑安装工程中措施费的是（）。A.施工排水、降水费B.环境保护费C.脚手架费D.施工机械使用费E.二次搬运费【答案】： ABC 28、工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【答案】： BD 29、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（
27、）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 30、在工人工作时间的研究分析中,有效工作时间包括( )。A.基本工作时间B.辅助工作间C.不可避免中断时间D.休息时间E.准备与结束工作时间【答案】： AB 31、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为5年E.电气管线和设备安装工程为2年
28、【答案】： ACD 32、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件包括（）。A.当事人有过错B.违约行为客观存在C.抗辩事由不能成立D.有损害后果的发生E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系【答案】： AD 33、根据建筑法，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【答案】： ABC 34、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有( )。A.建筑工种人工成本
29、信息是按照建筑工程不同部位分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位和发布日期等信息C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，后者对于工 程计价更重要D.已完工程信息包括已完成或在建工程的各种造价信息E.价格信息是经过系统的加工处理的工程造价信息，也称为数据【答案】： BCD 35、关于工程项目后评价的说法，正确的有（）。A.项目后评价应在竣工验收阶段进行B.项目后评价的基本方法是对比法C.项目效益后评价仅包含经济效益后评价和项目综合效益后评价D.过程后评价是项目后评价的重要内容E.项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸【答案】： BD 36、计算分部分项工程人工、材料、
30、机械台班消耗量及费用的依据是（ ）。A.设备价格、运杂费率B.概算指标、概算定额、预算定额C.人工单价D.材料预算单价E.机具台班单价【答案】： BCD 37、【2016年真题】根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（ ）。A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书【答案】： ABCD 38、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 39、
31、财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的( )，评价项目在财务上的可行性。A.生产能力B.扩大能力C.盈利能力D.抗风险能力E.清偿能力【答案】： C 40、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度大C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 41、下列选择中，属于预算定额编制原则的是（ ）。A.社会平均水平的原则B.合理确定定额水平的原则C.定性与定量分析相结合的原则D.简明适用的
32、原则E.诚实信用的原则【答案】： AD 42、从我国整个工程造价行业和工程造价咨询企业层面看，主要存在的问题是（）。A.还未建立统一规划B.还未建立统一编码的工程造价信息资源共享平台C.工程造价管理的数据库、知识库尚未建立和完善D.工程量计算、汇总分析需要完善E.未形成专业的计算机系统和工程造价管理软件【答案】： ABC 43、土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权
33、【答案】： AD 44、关于工程项目后评价的说法，正确的有（）。A.项目后评价应在竣工验收阶段进行B.项目后评价的基本方法是对比法C.项目效益后评价主要是经济效益后评价D.过程后评价是项目后评价的重要内容E.项目后评价全部采用实际运营数据【答案】： BD 45、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 46、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务有（）。A.发起设立工程造价咨询企
34、业B.保管和使用本人的注册证书C.保证执业活动成果的质量D.执行工程造价计价标准和计价方法E.保守执业中知悉的商业秘密【答案】： CD 47、我国民法典规定，对格式条款的理解发生争议时（）。A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款E.提供格式条款一方免除自身责任，加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效【答案】： BD 48、按工程定额的用途，建设工程定额可划分为。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E.估算指标【答案】： AC 49、下列关于招标文件与资格预审的说法正确的有（）。A.招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于3dC.招标人应当自收到异议之日起5d 内作出答复D.如对招标文件有异议应当在投标截止时间10d 前提出E.通过资格预审的申请人少于3 个的，应当重新招标【答案】： AD 50、采用二级编制形式的设计概算文件包括（ ） 。A.编制说明B.总概算表C.单位工程概算表D.单项工程综合概算表E.其他费用计算表【答案】： ABC