关于检测委托合同.docx

《关于检测委托合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于检测委托合同.docx（77页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、关于检测委托合同关于检测托付合同（精选15篇） 关于检测托付合同 篇1 甲方：乙方：甲方托付乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，依据中华人民共和国合同法的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必需严格执行。一、 检测依据1、建筑节能工程施工质量验收规范(GB 50411-20xx);2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-20xx);3、关于转发建设部发布国家标准建筑节能工程施工质量验收规范公告的通知(桂建管4、关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知 (桂建管20xx26号);5、关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知 (桂建科20xx3

2、6号);6、设计要求。二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式1、 检测费用按桂建质检协字20xx第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。2、 检测费金额为：3、 检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。三、 甲方责任1、 负责供应检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。四、 乙方责任1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时供应真实、客观的检测报告。2、 在甲方送样且满意相应项目的检测条件后3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错

3、误给甲方造成损失的，由乙方担当相应的赔偿责任。五、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。六、 本合同自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于检测托付合同 篇2 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商一样，特订立本合同，以资共同遵守。第一条 托付检测内容及价格2.结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上

4、述面积不一样，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价)其次条 托付检测时间1.托付起先时间： 年 日(详细以甲方项目实际开工时间为准);2.托付结束时间： 年 月 日(详细以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);3.托付期限： 日历天(详细以实际工期为准)。第三条 质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中依据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及试验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。2.乙方须根据相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监

5、测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等全部文件。第四条 付款方式1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方

6、验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告, 经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本托付检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的全部相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认

7、合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。5.特殊说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方供应等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行担当。6.乙方收款账户信息如下：账户名称：开户银行：银行账号：第五条 双方职责(一)甲方责任1.负责按国家或行业的相关标准刚好、真实地进行取样、制样工作，填写检测托付单并加盖托付单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需刚好通知乙方。2.全部送检样品必需由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。3.送检样品数量及规格必需

8、符合规范要求。4.现场检测项目必需充分做好自检。5.对乙方负有管理、监督的责任。6.甲方负责检测所需的电源。7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。(二)乙方责任1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方供应企业的资质证书、计量认证证书、对外担当业务许可证、检测托付单。2.检测人员必需严格根据规范、标准进行操作，并刚好进行检测。3.检测人员必需遵守职业道德，保证检测数据的真实性。4.检测单位应刚好出具公正、精确、牢靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及试验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和精

9、确性。6.对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方刚好进行说明、复核。7.乙方须按国家建设工程平安管理条例及杭州市平安生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的全部平安事故及相关行政惩罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并担当。第六条 违约责任1.乙方未刚好按托付方要求完成现场及试验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须根据合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责接着赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应根据合同总价的2%标准向甲方支付

10、违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。2.若由乙方检测不到位或者乙方未根据相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为实行相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，担当由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时根据本条第1款约定担当违约责任。3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严峻程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金，情节严峻的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方

11、对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。4.本合同约定乙方担当的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。5.非因甲方缘由，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需根据对应应付款1%标准支付违约金。第七条 解决纠纷的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。第八条 权利保证乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵扰专利权、商标权或专有技术等学问产权的指控。任何第三方假如提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并担当可能发生的一切法律责任和费用。第九条 禁止商业贿赂1.在双方业

12、务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式赐予甲方工作人员好处或利益。2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。第十条 合同生效1.本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于检测托

13、付合同 篇3 甲方：乙方：盖州市建设工程质量检测中心甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。第一条 工程概况其次条 检测内容1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结一般砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼协作比、砂浆协作比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。第三条 检测程序一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测托付书，明确样品的相关信息及检测要求;四、乙

14、方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。第四条 检测时间及双方责任1、甲方：(1)严格根据国家标准规范进行取样送试。(2)现场检测时供应必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员平安必需接待送试员证件。2、乙方：(1)严格根据国家标准规范工整、科学、精确即使的完成检测工作。(2)现场检测过程中必需有牢靠的平安措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。第五条 检测收费标准如下1、检测费用按2.60元米(砖混、框架);2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元栋;主体工程完工时，追加30000

15、.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。第六条 其他解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。1、 本合同双方签字、盖章后生效。2、 本合同一式两份，双方各执一份。甲 方： 乙 方：盖州市建设工程质量检测中心联系人： 联系人：电话： 电话：地址：盖州市盖州路66号(金都大酒店斜对过) 工作时间：周一周六(8:0011:30、13:3017:30) 关于检测托付合同 篇4 甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程

16、检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20xx-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_

17、乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于检测托付合同 篇5 甲方：乙方：甲方托付乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，依据中华人民共和国合同法的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必需严格执行。一、 检测依据1、建筑节能工程施工质量验收规范(GB 50411-20xx);2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-20xx);3、关于转发建设部发布国家标准建筑节能工程施工质量验收规范公告的通知(桂建管20xx20号);4、关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知 (桂建管20xx26号);5、关于进一步

18、加强民用建筑节能工程质量监管的通知 (桂建科20xx36号);6、设计要求。二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式1、 检测费用按桂建质检协字20xx第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。2、 检测费金额为：3、 检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。三、 甲方责任1、 负责供应检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。四、 乙方责任1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时供应真实、客观的检测报告。2、 在甲方送样且满意相应项目的检测条件后3、 乙方对检测

19、报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方担当相应的赔偿责任。五、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。六、 本合同自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于检测托付合同 篇6 甲方：_乙方：_生产_产品，经甲乙双方商定达成如下协议：一、甲方将下列样品托付乙方，由乙方依据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测，并刚好出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期样品：_;送样量：_;检测项目：_;

20、检验费：_元/件;合计：_。三、收费标准_。四、协议期限：本协议自签订之日起至_年_月_日内有效。五、收费方式： 甲方送检前付托付检验费，乙方待甲方费用付清后再作检验。六、违约责任： 乙方必需向甲方供应优质的服务，检验质量符合计量认证有关要求，检验报告书刚好通知并交给乙方签收。七、本协议一式_份，双方签字盖章后生效，甲，乙双方各_份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_经办人(签字)：_经办人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 关于检测托付合同 篇7 依据中华人民共和国合同法、房屋建筑和市政基础工程质量检测技术管理规范、建设工程检测试验管理规程等有关规定，在自愿、同等、公允

21、和诚恳守信的基础上，托付方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：(按单位工程分别填写)1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：联系人：联系电话：1.5开工日期：竣工日期：其次条检测类别及项目托付方托付受托方的检测类别：见证取样检测主体结构工程检测地基基础工程检测钢结构工程检测建筑幕墙工程检测室内环境检测见证取样检测项目一览表(见附件)。第三条检测依据和方法本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为：第四条检测费用及支付方式本合同收费标准执行北京市物价局京价(收)字181号文件规定的收费标准及北京建设工程质量检测收费标准指导价(20xx版)，

22、以上标准之外的检测项目收费标准为。4.1托付方与受托方同意根据实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。4.2支付方式：现金支票转账4.3支付时间：一次总付：支付时间为。分期支付：第五条履行方式及期限5.1受托方应当于本合同签订后个工作日内开呈现场(或试验室)检测工作，于现场(或试验室)检测工作后个工作日内根据合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告份。第六条异议处理6.1托付方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起个工作日内向受托方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由托付方支付复检费用;反之则由受托方担当复检费用。6.2托付方对复检结论

23、仍有异议且无法协商解决的，可在收到复检报告后个工作日内，向北京市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。第七条双方权利义务(一)托付方权利义务7.1托付方应当向受托方供应托付检测的工程概况，并制定该工程的试验安排。7.2托付方应当对样品的真实性、代表性负责，并具体填写检测托付单。7.3托付检测前，托付方应当将托付方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时，托付方应当刚好书面告知受托方。7.4托付见证检测前，托付方应当供应见证取样和送检见证人告知书，送见证检测样品时附见证记录。7.5现场检测项目，托付方应当提前个工作日将现场检测日期通知受托方，并

24、供应必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。7.6托付方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。7.7受托方现场检测时应当遵守工程平安管理规定及其他工程现场管理制度。7.8对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当运用该系统实施检测和管理，并刚好出具检测报告。7.9检测结果不合格的，受托方应当刚好通知托付方，并有权向建设行政管理部门报告。7.10受托方对检测工作中涉及到的国家机密、商业隐私、个人隐私应当担当保密义务。7.11受托方不得转包检测业务。第八条违约责任8.1一方无正值理由单方解除合同的，应当担当由此给对方造成的损失。

25、8.2一方未根据约定履行义务给对方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。8.3托付方未根据本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当担当应付金额千分之的违约金。8.4受托方未根据本合同约定向托付方提交检测报告，每逾期一日应当担当检测费用千分之的违约金。8.5检测报告信息错误、未根据约定检测依据进行检测或者检测结论推断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给托付方造成损失的，应当依法担当相应的赔偿责任。8.6 如遇自然灾难等不行抗力致使本合同短暂无法履行的，合同履行期限顺延;致使本合同部分或全部无法履行的，依据不行抗力的影响

26、，部分或全部免除责任。8.7 其他 第九条 其他约定事项 第十条 争议的解决方式 双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决;协商或调解解决不成的，可根据第 种方式解决。(一)、向人民法院起诉。(二)、由仲裁委员会仲裁。第十一条 附则(一)、本合同一式 份，托付方执 份，受托方执 份， 具有同等法律效力(二)、本合同经双方当事人签字或者盖章后生效。(三)、未尽事宜，由双方协商签订补充协议。托付方：(盖章) 受托方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 年 月 日 年 月 日 关于检测托付合同 篇8 委 托 单 位：受托付单位：签 订 时 间：签

27、 订 地 点：依据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理方法(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受托付方： 北京 (以下简称乙方)同等协商一样，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防

28、冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证试验检验，并供应砂浆协作比。2、 乙方必需根据建筑工程资料管理规程DBJ01-51-20_的要求刚好、精确供应试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程

29、试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。甲方每月25日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、刚好性负责。2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确;样品试件标识清晰、内容完整、精确并与托付单内容一样。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件刚好进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担

30、当相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间刚好供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一样对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公

31、司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项收到甲方通知后刚好到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。托付单位名称： 受托付单位名称： (盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：签定日期： 关于检测托付合同 篇9 托付方(甲方)：检测方(乙方)：为了确保工程质量，依据有关规定及设计

32、、质监部门的要求，甲方托付乙方对 工程桩基础进行。依据中华人民共和国合同法，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。一、执行标准：中华人民共和国行业标准建筑基桩检测技规范(JGJ/10620_)。岩土工程勘察规范(GB 5002120_)二、检测内容：1、低应变检测： 根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;2、声波检测： 根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;3、钻探抽芯： 根，每桩 孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。三、检测价格：l、低应变检测： 元/根，计费： 元;2、声波检测： 元/剖面，共 剖面，计费： 元;3、钻探抽芯： 元/米，计费： 元;4、设备

33、仪器进出场费： 元。总计费用为：人民币(大写)： 是否须要正式发票：四、付款方式：合同签订后，甲方预付乙方检测费定金 元，全部检测完成后，基桩检测报告提交时，全部款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。五、甲方的权利和义务：l、甲方供应被检测桩的位置及有关检测工作的具体地质、设计、施工资料;2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：3、供应检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：4、为乙方现场测试人员供应工作便利。协调好现场施工：5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;6、甲方独家享有该工程项目基桩检测报告的权力。7、检测期间甲方支配四名

34、民工帮助乙方工作并负责其费用。六、乙方的权利和义务：l、乙方必需严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方供应科学、精确、公正的基桩检测报告一式四份;并对检测数据负法律责任。2、提前一天向托付方(甲方)供应桩头(测点试坑)的处理方案。3、按合同约定享有基桩检测工作酬劳。4、施工期间发生平安事故、作奸犯科行为后果自负。七、检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：八、本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。九、本合同未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式四份，甲方二份，乙方 二份，每份具有同等法

35、律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于检测托付合同 篇10 合 同 编 号：甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶公路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2

36、工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第三条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人：联系人手机： 联系人手机

37、： 合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心 关于检测托付合同 篇11 甲方：乙方：日期：_年 _ 月 _ 日依据中华人民共和国合同法及重庆市关于建设工程试验管理的有关规定，经甲乙双方共同协商，甲方的 _工程试验项目托付乙方担当负责完成，并就有关事宜达成以下协议：一、任务状况1、承包范围： _ 工程建筑面积约为 平方米的工程原材料及成品、半成品构件等试验。2、试验内容：乙方应为甲方供应的服务试验内容有 (见附表)二、 合同价款1、合同单价为 元/平方米，该工程总建筑面积为 平方米，即总价 元人民币(大写：_元整)。2、本合同价款为总价包干，不因乙

38、方提出的任何理由而调整，除非甲方提出增加试验托付项目。增加试验托付项目应签订补充合同，其补充合同价款将并入原合同总价构成试验合同总价款。三、 质量要求1、满意施工技术要求和国家、政府关于建设工程试验的规定。2、试验报告符合重庆市相关规定。四、 甲方工作1、由甲方负责按重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度进行见证 取样和送检试验。乙方到施工现场检测，甲方有义务帮助乙方的检测工作，刚好供应相关资料。2、甲方负责根据重庆市及国家规范标准，在现场创建必要的试验条件; 试验用房符合国家及重庆市的有关要求。3、甲方负责按国家规范标准及有关文件的要求分批取样、成型试块、并 按合同规定办理试验托付手续，必

39、需做到原材料复验合格后才能运用，上道工序试验合格后，才能进入下道工序，并给乙方留有合理试验时间。4、甲方刚好供应需试验的建材、焊件等试件样品，对样品的代表性、全面性、 真实性负责。5、进场原材料检验应由甲方的物资负责人向乙方托付。全部托付项目须要 填写试验托付单。6、根据合同约定支付试验费用。7、甲方指定专人负责收集整理试验资料，做到资料与工程同步。五、 乙方工作1、负责对甲方进行部分取样指导。2、接受甲方样品后，马上组织支配试验，在国家规范标准和行业标准及其服务 承诺时限所规定的合理时限内完成试验任务。3、乙方按重庆市规定内容样式提交试验报告。六、 试块、试件运输本合同试验工程项目需试验的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室.七、试验费用支付方式1、甲方在_年_月底付合同款，人民币 元 (大写：_元整 )八、违约责任1、凡因甲方漏取试样或未刚好托