《2022年福建省二级建造师高分预测预测题82.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省二级建造师高分预测预测题82.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2015年真题）根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是( )。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【答案】 B2. 【问题】 （2020年12月真题）关于仲裁调解书的说法，正确的是( )。A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作裁决书C.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】
2、C3. 【问题】 （2014年真题）根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（ ）。A.采用不适宜施工方法引发的质量事故B.材料检验不严引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【答案】 B4. 【问题】 下列关于路基雨期施工说法错误的是（ ）。A.雨期开挖岩石路堑，炮眼宜水平设置B.路堤应分层填筑，路堤填筑的每一层表面应设2%4%的排水横坡C.雨期路堑施工宜分层开挖，每挖一层均应设置纵横排水坡，使水排放畅通D.挖方边坡应一次挖到设计坡面【答案】 D5. 【问题】 （2021年第1批真题）关于物权的说法，正确的是( )。A.物权包括所有权、债权
3、、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】 C6. 【问题】 （2020年12月真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是( )。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定【答案】 D7. 【问题】 （2017年真题）根据建设工程
4、施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系D.分包工程合同不能采用固定价格合同【答案】 C8. 【问题】 （2016年真题）施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。A.适用性、安全性、美观性、耐久性B.安全性、耐久性、美观性、可靠性C.适用性、安全性、耐久性、可靠性D.适用性、先进性、耐久性、可靠性【答案】 C9.
5、【问题】 （2019年真题）水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()内进行。A.三年B.四年C.五年D.十年【答案】 C10. 【问题】 下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。A.连接角码B.硅酮结构胶C.不锈钢螺栓D.防火密封胶【答案】 D11. 【问题】 （2015年真题）下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是（ ）。A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处C.用电计量装置属于非强制检定范畴D.现场校验后的用电计量装置应加封【答案】 D12. 【问题】 路基填土宽度应比设计宽度宽()mm。A.200B.300C.50
6、0D.800【答案】 C13. 【问题】 （2019年真题）负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前( )通知生产经营单位。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【答案】 C14. 【问题】 （2015年真题）某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（ ）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任【答案】 D15. 【问题】 （2014年真题）关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不适用于
7、抢险、救灾工程C.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同D.对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高【答案】 A16. 【问题】 （2021年第2批真题）11.采用冻结法固结工作面地层时，不需要考虑的因素是（ ）。A.土质B.含水量C.地下水含盐量D.地下水流速【答案】 A17. 【问题】 （2019年真题）关于施工企业年度成本分析的说法，正确的是（ ）。A.分析的依据是年度成本报表B.一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年C.分析应以本年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目D.分析应以本年度竣工验收的项目为对象，不含本年度未完工的项目【答案】 A18. 【问题】 （202
8、0年12月真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为( )。A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日【答案】 B19. 【问题】 （2020年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是( )。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.投标人之间协商投标投价等投标文件的实质性内容D.不同投标人的投标保函由同一银行开具【答案】 C20. 【问题】 （2016年真题）关于垫资的
9、说法，正确的是( )。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 公路施工过程基本组织方法除流水作业法外，还有（ ）。A.矩阵作业法B.时差作业法C.班组作业法D.平行作业法E.顺序作业法【答案】 D2. 【问题】 关于开采放射性矿物的矿井，说法正确的是（ ）。A.采用前进式回采B.矿井进风量和风质能满足降氡的需要，采用串联通风和污风循环的方式C.主要进风道开在矿脉之外，穿矿脉或
10、岩体裂隙发育的进风巷道有防止氡析出的措施D.防止井下污水散流E.挖坑蓄水作井下污水排放系统【答案】 CD3. 【问题】 确定施工开展顺序时应优先安排的项目有（）。A.按生产工艺要求须先期投入生产的项目B.采用新技术、新工艺的项目C.施工难度大、工期长的项目D.工程量小、周期较短的项目E.临时设施等施工铺助项目【答案】 AC4. 【问题】 下列属于导致桥梁伸缩缝损坏的因素有()。A.交通流量增大，超载车辆增多，超出了设计B.对于大跨径桥梁伸缩缝结构设计技术不成熟C.伸缩装置两侧填充混凝土强度、养护时间、粘结性和平整度未达到设计标准D.桥上车流量大，给伸缩缝的耐久性带来威胁E.通行期间，填充到伸缩
11、缝内的外来物未能及时清除【答案】 ABC5. 【问题】 属于路基质量检验中填石路基实测项目的有（ ）。A.压实度B.弯沉值C.宽度D.平整度E.土石比例【答案】 ABCD6. 【问题】 深层搅拌法施工地基的说法中，正确的是（?）A.利用水泥、石灰作固化剂主剂B.利用软土和固化剂之间的一系列物理-化学反应，使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基C.深层搅拌法适宜于加固各种成因的饱和状土，如淤泥、淤泥质土、黏土和粉质黏土等D.能提高边坡的稳定性和各种坑槽工程的挡水帷幕E.深层搅拌桩只有旋喷桩【答案】 ABCD7. 【问题】 关于井下贯通测量的精度要求，说法正确的是（）。A.井巷贯通的容
12、许偏差值由矿井技术负责人等相关负责人确定B.井巷贯通的容许偏差值与井巷用途、运输方式等有关C. 一井内巷道贯通在竖直方向上的允许偏差，较两井巷道贯通的要求更高D. 一井内巷道贯通在水平方向上的允许偏差，较两井巷道贯通的要求要低E.立井贯通的允许偏差和掘进方法有关【答案】 ABC8. 【问题】 对石灰稳定土底基层裂缝病害防治有利的做法有()A.石灰土成型后及时洒水养生B.控制压实含水量在最佳含水量1%范围之内C.在土中掺入适量的砂性土，降低土的塑性指数D.安排在温差较大的冬季进行施工E.加强石灰剂量控制，保证拌和均匀【答案】 ABC9. 【问题】 导爆管起爆网路可采用的激发元件有（）。A.雷管B
13、.点火筒C.导爆索D.继爆管E.激发笔【答案】 AC10. 【问题】 下列情况，应在沥青面层下铺筑下封层的是( )。A.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面B.半刚性基层上铺筑沥青层C.位于多雨地区且沥青面层空隙较大，渗水严重D.在铺筑基层后，不能及时铺筑沥青面层，且须开放交通E.在水泥混凝土路面上铺筑沥青层【答案】 CD11. 【问题】 路基施工中压实度不能满足质量标准要求，甚至局部出现“弹簧”现象，主要原因有（）。A.路基土含水量过大B.压路机质量偏大C.局部有漏压现象D.填土颗粒过大E.异类土壤混填【答案】 ACD12. 【问题】 加快井巷工程关键路线施工速度的方法有()。A.全面规划，
14、统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程单进水平【答案】 ABD13. 【问题】 关于巷道支护施工的说法，正确的有（ ）。A.巷道围岩破碎、地压较大时，应采取复合支护方式B.倾斜巷道金属支架架设时应有迎山角C.金属支架采用前探梁作为临时支护，支架顶梁放置在前探梁下，并用背板背实D.临时支护必须紧跟工作面，严禁“空顶”作业E.采用风动凿岩机钻孔安装临时护顶锚杆【答案】 ABD14. 【问题】 无机结合混合料集中厂拌时，摊铺与碾压说法错误的有（）。A.下承层为稳定细粒材料时，先清理干净并洒铺水
15、泥净浆，再摊铺上层B.采用两层连续摊铺时，下层质量出现问题时，上层应同时处理C.宜在混合料处于或略小于最佳含水率的状态下碾压D.在碾压过程中出现软弹现象时，应及时将该路段混合料挖出，重新换填新料碾压E.存在纵向接缝时，纵缝应垂直相接，严禁斜接【答案】 AC15. 【问题】 控制测量先布设能控制大范围的高级网，再逐级布设次级网加密，这种测量过程需要遵循的原则为()。A.由高级到低级B.从整体到局部C.从局部到整体D.先控制后细部E.先细部后控制【答案】 ABD16. 【问题】 下列关于水泥混凝土路面原材料的说法，错误的是（）。A.采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥B.高温期施工宜采用早强型水泥C.
16、当碾压混凝土用作基层时，可使用各种硅酸盐水泥D.低温期宜采用普通型水泥E.中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥【答案】 BD17. 【问题】 关于井巷钻眼爆破工作的说法，正确的有（）。A.周边眼宜采用不耦合装药B.采用反向起爆装药能够提高炮眼利用率C.采用微差爆破可缩短爆破时间D.所有炮眼均应落在同一平面上E.斜眼掏槽时，炮眼深度不受巷道断面的限制【答案】 ABC18. 【问题】 按隧道间的距离，隧道分为（）。A.连拱隧道 B.小净距隧道 C.分离式隧道 D.极小断面隧道 E.分岔式隧道【答案】 ABC19. 【问题】 大桥、特大桥的主要控制桩（或其护桩），均应测定其（）。
17、A.坐标B.相互间的距离C.角度D.位移E.高程【答案】 ABC20. 【问题】 下列现浇大体积混凝土需洒水养护不少于14天的有（）。A.硅酸盐混凝土B.火山灰质硅酸盐水泥混凝土C.粉煤灰硅酸盐水泥混凝土D.普通硅酸盐水泥混凝土E.矿渣硅酸盐水泥混凝土【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：某高速公路设计车速120kmh，路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工单位为某一大型公路专业施工企业，设施精良，技术力量雄厚。为保证工程施工质量，施工时作了如下控制：(1)选用合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，并在开工前进行试验段铺筑。(2)沥青混合料的拌合站设置试验室，
18、对沥青混合料及原材料及时进行检验，拌合中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度。(3)根据拌合站的产量、运距，合理安排运输车辆，确保运输过程中混合料的质量。(4)设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工，严格控制相邻两机的间距，以保证接缝的相关要求。(5)主要压路机械采用两台双轮双振压路机及两台16t胶轮压路机组成，严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。(6)纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，后摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制。问题：1沥青混合料铺筑试验段的主要目的是什么?2若出厂的混合料出现白花料，请问在混合料拌合中可能存在什么问题?3混合料的运
19、输中应注意的主要问题是什么?4沥青混合料摊铺过程中，为什么应对摊铺温度随时检查并作好记录?【答案】P67-831试验段铺筑的主要目的有两个。一是为控制指标确定相关数据，如：松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数等；二是检验相关技术指标，如：压实度、沥青含量、矿料级配、沥青混合料马歇尔试验各项技术指标。2出厂时混合料出现白花料，沥青没拌均匀；沥青用量过少面造成的露出石子的白色；拌和时间偏少；矿粉量过多等。3沥青混合料运输应注意的问题是：保持车厢干净并涂防粘薄膜剂，运输时必须覆盖篷布以防雨水和热量损失。4沥青混凝土路面施工中压实度是一重要控制指标，温度低是造成压实度不足的原因之一，随时检
20、查并做好记录是保证沥青路面压实度的重要手段之一。5碾压进行中压路机的运行应均匀，不得中途停留、转向或制动；也不能随意改变碾压速度；不允许在新铺筑路面上停机、加油、加水。6首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽为150mm，然后每压一遍向铺混合料方向移动150200mm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。2. 某大型引调水工程施工投标最高限价3亿元，主要工程包括水闸、渠
21、道及管理设施等，招标文件按照水利水电工程标准施工招标(2009版)编制，建设管理过程中发生如下事件：事件一：招标文件有关投标保证金的条款如下：条款1：投标保证金可以银行保函方式提交，以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出；条款2：投标保证金应在开标前3天向招标人提交；条款3：联合体投标的，投标保证金必须由牵头人提交；条款4：投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止；条款5：签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还；事件二：招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600万方
22、式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同；事件三：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：条款1：工程建设期间，每月在工程进度支付款中按3%比例预留，总额不超过工程价款结算总额的3%；条款2：工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的3%；【答案】1.条款2投标保证金应在开标前3天向招标人提交不合理；
23、改正：投标保证金同投标文件同时提交，在投标截止前提交；条款4投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止不合理；改正：投标保证金有效期从投标截止时间开始计算，其有效期与投标有效期一致；条款5签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理；改正：应该是签订合同后5日（5个工作日）内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银行存款利息。2.不妥一：初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥；理由是初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。不妥二：总承包单
24、位参与投标，但未中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。理由是分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。3.条款1不合理，理由是工程项目按发包人要求提交履约保证金的，在进度支付中不能再扣质量保证金；条款2不合理，理由是工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%；条款3不合理，理由是工程质量保修期是通过合同工程完工验收之日起计算。4.（1）承包人对分包项目进行监督和管理的具体内容包括：工程进度、质量、安全、计量和验收等。3. 某水库除险加固工程加固内容主要包括，均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程
25、，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况监理单位要求施工单位水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为75%。事件三：2018年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表所示事件四：合同工程完
26、工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容【问题】1.根据碾压式土石坝施工规范，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙，混疑士面结合部位填筑的技术要求?2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况
27、外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容【答案】1.填土前，混凝土表面乳皮，粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有
28、关单位进行研究，并提出处理意见。3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有，质量事故已按要求进行处理);工程外观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。单位工程验收时，参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。5.A代表漏洞;B代表管涌;C漫溢;D代表决口;E启闭失灵。6.除合同工程完成验收情况外还包括：质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、
29、其他。4. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢
30、筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的
31、7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。5. 某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件二
32、、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。【问题】1.事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？2.事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。【答案】1.A施工总承包单位应对工程的质量、安全、进度（或工期）、造价管理目标全面负责；总承包方式还有设计-施工总承包（或D-B）、设计-采购总承包（或E-P）、采购-施工总承包（或P-C）。2.事件二中违法分包及理由的有：不妥之一：A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工；理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可。不妥之二：C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位；理由：分包单位不得将其建设工程再次分包。不妥之三：A总承包单位将模板、脚手架分包给劳务单位；理由：总承包单位只能将劳务作业分包给劳务单位（或不得将模板、脚手架等周转材料分包给劳务单位）。