《2022年山西省监理工程师自我评估题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省监理工程师自我评估题.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （ ）结合了“策划实施检查处置”（PDCA）循环与基于风险的思维。A.过程方法B.头脑风暴法C.德尔菲法D.哥顿法【答案】 A2. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应组织专家论证、审查专项施工方案的工程是（）。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【答案】 C3. 【问题】 （2021年真题）根据FIDIC施工合同条件，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.
2、承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B4. 【问题】 对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作( )。A.可提前1d 完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【答案】 C5. 【问题】 （2015年真题）监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】 D6. 【问题】 符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。A.7B
3、.10C.14D.21【答案】 A7. 【问题】 下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D8. 【问题】 某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】 B9. 【问题】 某工程
4、项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。 A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A10. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人
5、重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D11. 【问题】 下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。A.招标控制价需保密B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调C.招标人可以只公布招标控制的总价D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】 D12. 【问题】 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（ ），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.12 个月【答案】 B13. 【问题】 根据标准施工招标文件，施工评标办法应在（）中明
6、确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】 A14. 【问题】 为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】 B15. 【问题】 对于政府投资项目，不属于可行性研究应完成的工作是（ ）。A.进行市场研究B.进行工艺技术方案研究C.进行环境影响的初步评价D.进行财务和经济分析【答案】 C16. 【问题】 根据世界银行和国际咨询工程师联合会对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案
7、】 C17. 【问题】 关于监理规划的说法中，正确的是（）。A.监理规划应把握工程项目运行脉搏B.监理规划不需要建设单位确认C.监理规划经总监理工程师批准后即可实施D.监理规划经批准后不得变更【答案】 A18. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。A.建设单位B.分包单位C.总承包单位D.建设行政主管部门【答案】 C19. 【问题】 （2018年真题）关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施
8、工单位及时处理【答案】 B20. 【问题】 施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质( )。A.分为一、二级B.分为一、二级和临时级C.分为一、二、三级D.不分级【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有()。A.砂浆制备过程B.墙体砌筑过程C.商品混凝土制备过程D.设备安装过程E.外墙面装修过程【答案】 BD2. 【问题】 可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答
9、案】 ABC3. 【问题】 下列工程中，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交的有（）。A.维修工程B.停建工程C.缓建工程D.改建工程E.扩建工程【答案】 AD4. 【问题】 某进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，该设备的到岸价除货价外，还应包括( )。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值费【答案】 CD5. 【问题】 根据标准施工合同，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程B.单位工程验收成果应作为全部竣工
10、验收申请报告附件C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】 BC6. 【问题】 下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有（）。A.GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大B.GMP具体数额的确定是CM合同谈判的一个焦点和难点C.签订CM合同时，合同价尚不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式D.CM单位与承包商是分包关系E.CM单位介入工程时间较晚【答案】 ABC7. 【问题】 项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（）。
11、A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备订货合同C.设备制造依据及工艺资料D.设备制造原材料、构配件的质量记录E.制造过程的检查、验收记录【答案】 ACD8. 【问题】 关于标准设计施工总承包招标文件适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】 A9. 【问题】 下列产生投资偏差的原因中属于施工原因的包括（ ）。A.设备涨价B.未及时提供场地C.工期拖延D.材料代用E.基础处理【答案】 CD10. 【问题】 在某单位工程双代号时标
12、网络计划中（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按其最早开始时间绘制【答案】 ACD11. 【问题】 冬季施工增加费的内容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出B.因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温等有关支出C.清除工作地点的冰雪等与冬季施工有关的其他各项费用D.施工机械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保温设备购置费用E.施工管理人员与施工作业人员取
13、暖所需的支出【答案】 ABCD12. 【问题】 检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（ ）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】 AC13. 【问题】 在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系联系D.法律关系变更E.法律关系内容【答案】 AB14. 【问题】 下列属于确定型网络计划的有（）。A.计划评审技术B.双代号网络计划C.搭接网络计划D.决策关键线路法E.有时限的网络计划【答案】 BC15. 【问题】 无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和
14、(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.争议评审组对监理人确定的修改B.对工程的工艺安排或要求C.对工程或其任何部分的功能要求D.发包人要求中引用的原始数据和资料E.除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料【答案】 BCD16. 【问题】 在施工企业职工意外伤害险保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。A.恐怖袭击B.核能装置爆炸C.施工时遭受意外伤害失踪而被法院宣告死亡D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡E.无证驾驶遭受意外伤害【答案】 ABD17. 【问题】 关于Partnering 模式下Partnering 协议的说法，正确的有(
15、)。A.Partnering协议由工程参与各方共同签署B.Partnering协议的参与者须一次性到位C.Partnering协议应由业主起草D.Partnering协议与工程合同是完全不同的文件E.Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议【答案】 AD18. 【问题】 工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.工程总成本最低时的工期安排C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】 BCD19. 【问题】 设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（ ）。A.卖方应提供货物运至合同
16、规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输【答案】 AB20. 【问题】 下列关于项目监理机构巡视的表述中，正确的有（）。A.总监理工程师应根据施工组织设计对监理人员进行巡视交底B.总监理工程师进行巡视交底时应明确巡视检查要点.巡视频率C.总监理工程师应督促监理人员按照监理规划及监理实施细则
17、的要求开展现场巡视检查D.总监理工程师应检查监理人员的巡视工作成果E.监理人员的巡视检查应主要关注施工质量和安全生产【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：（1）遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建部分工程造成破坏，损失22万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责
18、任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元，业主应予以支付。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天，要求合同工期顺延10天。（6）由于工程破坏，现场清理需费用2万元，业主应予支付。问题：1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？3.对施工单位提出的要求如何处理？【答案】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作：（1）
19、审核承包人的索赔申请；（2）判定索赔成立原则；（3）对索赔报告的审查和核定；（4）与承包人协商补偿；（5）签发索赔处理决定，当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则：工程本身的损害由业主承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理工作的费用，由业主承担；工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法：（1）经济损失由双方分别承担，工程延期应予签证顺延；（2）工程修复、重建22万元工程款应由业主支付；（3）索赔不予认可，由施工单位承担；（4）索赔不予认可，由施工单位承担；2.
20、某工程的桩基工程和室内装饰工程属于依法必须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。工程实施过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，项目监理机构审查了施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。确认具备开工条件后，总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。事件2：项目监理机构在巡视时发现，有A、B两家桩基工程施工单位在现场施工，经调查核实，为了保证施工进度，A单位安排B单位进场施工，且A、B两单位之间签订了承包合同，承包合同中明确主楼区域外的桩基工程由B单位负责施工。事件3：建设单位负责采购的一批工程材料
21、提前运抵现场后，临时放置在现场备用仓库。该批材料使用前，按合同约定进行了清点和检验，发现部分材料损毁。为此，施工单位向项目监理机构提出申请，要求建设单位重新购置损毁的工程材料，并支付该批工程材料检验费。事件4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出：（1）允许施工单位的参股公司参与投标；（2）投标单位必须具有本地类似工程业绩；（3）招标控制价由施工单位最终确定；（4）建设单位和施工单位共同确定中标人；（5）由施工单位发出中标通知书；（6）建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。1、指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2、事件2中，A、B两单位之间签订的承包合
22、同是否有效？说明理由。写出项目监理机构对该事件的处理程序。【答案】1.不妥之处：总监理工师在工程开工报审表中签署同意开工的审核意见，签发了工程开工令。正确做法：总监理工程师在签发工程开工令前，应报建设单位批准。2.（1）无效。理由：属于违法分包。（2）项目监理机构处理程序：向施工单位签发监理通知单，要求B单位退场；要求施工单位对B单位已完工程进行检查验收或质量鉴定；收到施工单位提交的监理通知回复单后，组织验收。3.（1）要求建设单位重新购置损毁的工程材料合理；理由：工程材料清点移交前造成的损失由建设单位负责。（2）支付工程材料检验费合理。理由：建设单位负责采购的材料检验费应由建设单位承担。4.
23、（1）不妥；理由：投标人与招标人之间存在利益关系。（2）不妥；理由:设置不合理条件排斥潜在投标人。（3）不妥；理由:建设单位应参与确定招标控制价。（4）妥当。（5）妥当。（6）不妥；理由：建设单位不应与中标人有承发包合同关系。3. 某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，
24、组成直线职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送的监理规划中，项目监理人员的部分
25、职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。问题：指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。【答案】总监理工程师工作中的不妥之处（1）不妥之处：总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.
26、5分）正确做法：总监理工程师主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.5分）（2）不妥之处：六个职能部门根据Al、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。（0.5分）正确做法：A1和A2两个标段的项目监理组直接对A1、A2标段的施工单位进行监理。（0.5分）（3）不妥之处：由相应标段项目监理负责人签发工程暂停令要求停工整改。（0.5分）正确做法：“工程暂停令”应由总监理工程师签发。（0.5分）（4）不妥之处：总监理工程师主持召开了第一次工地会议。（0.5分）正确做法：应由建设单位主持召开第一次工地会议。（0.5分）（5）不妥之处：第一次工地会议后，总监理工程师对监理规划审核批准
27、后报送建设单位。（0.5分）正确做法：监理规划应在签定委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。（1.5分）4. 某工程，实施过程中发生了如下事件：事件1：总监理工程师根据监理实施细则对巡视工作进行交底，其中对施工质量巡视提出的要求包括：检查施工单位是否按工程建设标准进行施工；特种人员是否持证上岗。事件2：施工单位按照合同约定将高度40m的幕墙工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师对专项施工方案审查通过后即实施。事件3：专项施工方案实施前
28、，项目负责人向施工现场管理人员进行方案交底，要求按方案施工；专职安全员向作业人员进行了安全技术交底，要求作业人员签字确认；随后对危大工程施工作业人员进行了登记，专职安全员在施工现场履职。事件4：在幕墙施工过程中，发生了安全事故，事故发生后，总监理工程师立即签发工程暂停令，并在1小时内向监理单位负责人报告了事故情况，监理单位负责人在2h后向相关部门进行了报告。问题：1.事件1中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求还应包括哪些内容？问题：2.分别指出事件2中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。问题：3.指出事件3中有哪些不妥，分别写出正确做法。问题：4.事件4，按照生产安全事故报
29、告和调查处理条例，指出监理单位做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.事件1中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求的内容还应包括：（1）是否按批准的施工组织设计进行施工。（2）是否按批准的专项施工方案进行施工。（3）是否按工程设计文件进行施工。（4）检查施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。（5）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。2.（1）分包单位编制的专项施工方案只有其项目经理签字认可，不妥；正确做法：专项施工方案应当由施工单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。（2）分包单位将专项施工方案报送项目监理机构，不妥；正确做法：专项施工方案应由施工单位报送
30、项目监理机构。（3）专业监理工程师对专项施工方案审查通过后即实施，不妥；正确做法：专项施工方案应由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。3.（1）项目负责人向施工现场管理人员进行方案交底，不妥；正确做法：编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。（2）专职安全员向作业人员进行了安全技术交底，要求作业人员签字确认，不妥；正确做法：施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。5. 某工程，实施工程中发生如下事件：事件1：一批工程材料进场后，施工单位审查了材料供应商提供的质量证明文件，并按规定进行了检验，确认材料合格后，
31、施工单位项目技术负责人在工程材料、构配件、设备报审表中签署意见后，连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。事件2：工程开工后不久，施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职，致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。事件3：项目监理机构审查施工单位报送的分包单位资格报审材料时发现，其分包单位资格报审表附件仅附有分包单位的营业执照、安全生产许可证和类似工程业绩，随即要求施工单位补充报送分包单位的其他相关资格证明材料。事件4：施工单位编制了高大模板工程地专项施工方案，并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施。施工过程中，专业监理工程师巡视发现，施工单位
32、未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通，施工单位解释：为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序，保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释，故未要求施工单位采取整改措施。结果，由上述隐患导致发生了安全事故。问题：1指出事件1中施工单位的不妥之处，写出正确做法。2针对事件2，项目监理机构和建设单位应如何处置？3事件3中，施工单位还应补充报送分包单位的哪些资格证明材料？4指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。【答案】1不妥之处一：施工单位项目技术负责人在工程材料、构配件、设备报审表中签署意见；正确做法
33、：应由施工单位项目经理签署意见。不妥之处二：递交工程材料、构配件、设备报审表时，连同质量证明文件起报送项目监理机构审查；正确做法：应将工程材料、构配件、设备清单和质量证明文件以及自检结果一起作为工程材料、构配件、设备报审表的附件，提交监理机构审查。2项目监理机构和建设单位应书面通知施工单位更换项目经理，要求施工单位派遣同等资质、履历与能力的项目经理，并经过监理单位与建设单位的书面同意后，方可正式进入现场开展工作。3还要补充的材料为：资质等级证书、专职管理人员和特种作业人员的资格。4(1)不妥一：施工单位编制了高大模板工程的专项施工方案，并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。正确做法：该专项方案还应经施工单位技术负责人签字，才能报送监理机构。(2)不妥二：总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施。正确做法：总监理工程师签字后需要报建设单位审批。(3)不妥三：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，报告总监理工程师。正确做法：应立即签发监理通知单要求施工单位整改。(4)不妥四：施工单位为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序。