建设工程地质勘察招标文件.docx

《建设工程地质勘察招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程地质勘察招标文件.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建设工程地质勘察招标文件招标编号：CTZB-F130812GWB-17工程名称：湖程单元FG02-A33/S42-02、FG02-G1/S42-01地块地下公共停车场及公园绿化工程工程岩土工程勘察招标人：杭州市拱墅区基础设施建设中心（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）招标代理机构： 浙江省成套招标代理（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）日 期：二0 一三年八月目录投标须知前附表1第一章综合说明3一、工程概况3二、勘察技术要求3三、其他事项6第二章投标须知7一、总那么71、工程说明72、质量要求73、工期要求74、投标人资质等级75、踏勘现场76、投标费用7二、招标文件77、招标文件的组成78、

2、招标文件的解释79、招标文件的修改7三、投标报价810、报价说明8四、投标文件的编制911、投标文件的语言912、投标文件的组成913、投标有效期1014、投标保证金1015、投标勘察现场10四、投标文件的编制11、投标文件的语言投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。12、投标文件的组成12.1投标文件由商务局部、资信局部和技术局部组成，其中商务局部和资信局部装订成一册， 为资信商务标，技术局部装订成一册，为技术标。12. 2商务局部(1)投标函；(2)开标委托书(3)法定代表人资格证明书；(4)投标文件签署授权委托书(除被授权人为法定代表人外)；(5)勘察

3、费用报价表；(6)投标保证金。12. 3资信局部(1)投标人概况企业营业执照、资质证书复印件(附正本复印件)；(2)近三年的类似工程业绩(附相关合同)及获奖情况(3)工程负责人的简历表；(4)拟投入本工程主要技术人员表；(5)勘察施工主要机械配备表；(6)招标文件要求投标人提交的其它投标资料。13. 4技术局部：勘察大纲，包括：(1)勘察工作流程和相应的工期进度计划；(2)保证勘察工作的质量和平安措施(包含质量筹划控制、现场作业质量平安控制、勘察文 件质量控制)；(3)勘察方案(勘察手段、方法及工艺；勘探点布置、勘探孔深度和测试试验方法)，本次勘 察的难点及建议；(4)勘察成果文件内容目录；(

4、5)拟投入本工程的工种、人数；(6)拟投入本工程的钻探、取样的机具设备、原位测试、室内试验及测量仪器、设备、软件;(7)需要招标人、设计单位提供的现场工作条件、原始资料，以及其他需要配合的事项；(8)取样、记录、试验、审核签章的保障措施；(9)投标人参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响应时 间；(10)其他。投标人认为需要提供的其它材料。13、投标有效期1投标有效期见本须知前附表第5项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标 文件均保持有效。13. 2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投 标有效期的要求。投标人

5、须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。 同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期， 在延长期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。14、投标保证金14.1投标人应提供不少于前附表第6项规定数额的投标保证金。14. 2根据投标人的选择，投标保证金可以电汇、转帐支票、银行汇票的方式出具。14. 3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。14. 4未中标人的投标保证金将在中标公示期结束后退还。中标人的投标保证金，在按要求签署 合同协议后退还。14. 5如投标人有以下情况，将被没收

6、投标保证金：投标人在领取招标文件至投标截止日期前不递交投标文件；投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在规定期限内签署合同协议。15、投标勘察现场15. 1勘察现场投标人自行对工程现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署 合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承当。招标人向投标人提供的有关勘察现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标 人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。16、投标文件的份数和签署15.1 投标人按本须知第7条的规定，编制一份投标文件正本和前附表第7所述份数的副本，并 明确标明投标文件“正本”，投标

7、文件“副本”投标文件正本和副本如果有不一致之处，须以正本为 准。16. 2投标文件分为技术投标文件（投标须知12. 4所包含内容）、资信商务投标文件（投标须知 12.2. 12.3所包含内容）。17. 3投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。（副本可复印）由投标人法定 代表人（或委托代理人）签署并加盖投标人公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。18. 4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投 标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，技术性投标文件不 得修改。五、投标文件的递交与标志17、投标文件的密封与标志17

8、.1投标人应将投标文件的技术投标文件、资信商务投标文件分别密封包装。19. 2包装上应写明工程名称、招标编号、技术标（或资信商务标），并写明投标人的名称与地 址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。包封骑缝处应有骑缝印章，骑缝印章包括法 人单位公章和法定代表人印章（或授权代表签字）。18、投标截止期1 8.1投标人应按前附表第11项规定的日期、地点，在投标截止时间之前将投标文件递交给招 标人。18 . 2招标人可以按本须知第9条的规定以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。 在上述情况下招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新 的投标截止期。1

9、8. 3招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。19、投标文件的修改与撤回18.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交 修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改和撤回投标文件。19. 2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第17条的规定编制、密封、标志和递交，并在包封 上标明“修改”或“撤回”字样。19.3根据本须知第14条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的 这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否那么其投标保证金将被没收。六、开标20、开标20. 1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即

10、按照本须知前附表第12项所规定的时 间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。20. 2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人有效证件（身份证、军官 证、护照），委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人 参考），以证明其身份。20. 3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第21.1条规定 宣布为无效的投标文件，不予详细评审。20. 4开标会议由招标人主持，（1）由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第20-2款规定；（2）由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由

11、招标人委托的公证机构 进行检查并公证；（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主 要内容。20. 5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众 予以拆封、宣读。20. 6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。21、投标文件的初步审查20.1 投标文件有以下情形之一的，招标人不予受理：（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的。（3）投标人交易证不在有效期内。21. 2投标文件出现以下情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（1）投标文件有关内容未按本须知规定加盖投

12、标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字 或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标工程报有两 个或多个报价，且未声明哪一个有效；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；（5）投标人未参加开标仪式的；（6）投标文件未按规定装订和密封的；（7）投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件的；（8）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；（9）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差

13、异的。（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。七、评标22、评标会议22. 1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。22. 2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。23、评标过程的保密23. 1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比拟 的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；23. 2在投标文件的评审和比拟、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招 标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。23. 3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程

14、情况以及未能中标原因作任何解释。未中 标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。24、投标文件的澄清24. 1为了有助于投标文件的审查、评价和比拟，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投 标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行, 但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第26条，凡属于评标委员会在评标中发现的算 术错误进行核实的修改不在此列。25、投标文件的符合性鉴定25. 1开标后，投标文件经审查符合本须知第21.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；25. 2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标

15、文件的要求，所 谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保存, 或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保存 将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标文件 实质上不响应招标文件要求的标准以评标方法中列举的废标条件为准；26. 3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投 标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保存，使之成为具有响应性的投标。26、错误的修正27. 1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有

16、计算 上、累计上或表达上的错误，修正错误的原那么如下：(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数 点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及 总报价。28. 2按上述修正错误的原那么及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后 的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，那么其投标将被拒绝并且其投标 保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。27、投标文

17、件的评估和比拟29. 1评标委员会将仅对按照本须知第25条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评 价与比拟。30. 2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行辩论，招标人将以 书面形式通知投标人，投标人应按要求进行辩论；27. 3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行评审和比拟，向招标人提交评标报 告并推荐中标候选人。28. 4评标方法和标准本工程采用综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量 这一标准需要将报价、勘察方案、质量保证、工期保证、业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法 或折算货币的方法，评出中标候选人。29. 5中标

18、人确实定使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的工程施工招标，确定中标人须严格按照 国家计委等7部委第12号令、建设部89号令和市政府杭政(2001) 18号文件中有关规定执行。八、授予合同28、合同授予标准30. 1本工程的勘察合同将授予按本须知第27. 5款所确定的中标人.29、招标人拒绝任何或所有投标的权力31. 1尽管有本须知第27条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束, 招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。30、中标通知书32. 1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；30. 2招标人将在发出中标通知

19、书的同时: 将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。31、合同协议书的签订31. 1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件 签订勘察合同；31. 2中标人如不按本投标须知第31.1款的规定与招标人签订合同，那么招标人将有充分的理由 废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对 超过局部予以赔偿，同时依法承当相应法律责任；33. 3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程勘察，不得将中标工程转让（转包）给 他人。32、履约担保34. 1合同协议书签署后7天内，中标人应按中标金额的10%向招标人提交履约保证金

20、，履约保 证金在竣工验收合格后无质量问题10天内退还。32. 3如果中标人不能按本须知第32.1款规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收 其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过局部予以赔偿。33、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行第三章评标方法一、评标1、根据中华人民共和国招标投标法和有关文件规定，结合本工程特点制定本方法。评标由 依法组建的评标委员会负责评审，评标委员会成员由评标专家和招标人代表组成，成员人数为5人 以上单数。2、评标原那么依据中华人民共和国招标投标法和有关文件规定，结合本工程特点，遵循下述原那么进行评 标：按照公平、

21、公正、科学和择优的原那么进行评标，严格按照招标文件中的所有相关规定；择优定标的原那么：质量好、信誉高、价格合理、工期适当、检测方案经济合理、科学且可行 性强；反对不正当竞争。3、投标文件的审查与响应性确定在详细评标之前，首先确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求;评标委员会将仅 对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比拟。投标人须在投标书中明确对招标要求、技术规范、合同条款的响应程度。凡与招标文件规定 不符的投标文件在评标时将不予以考虑。4、评标内容及评分方法采用综合评估法。评标委员会按照中华人民共和国招标投标法结合本工程的招标文件规定 及招标人的评标方法,对投标文件进行

22、评审，对未中标人不作任何解释。二、评标人员要求评标专家与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的，应当主动提出回避。评标委 员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的任何评审情况。三、评标标准及评标方法（一）评标步骤：先对技术标打分，然后资信，最后商务评分。（二）评标细那么评标委员会成员按评定标准对各投标人技术局部文件独立记名评分。投标文件中的各项内容如 遇缺项的，那么该项得分为0分，分数汇总时，假设评标委员会组成为5人以上，那么取去掉一个最高分和 一个最低分的算术平均分；假设评标委员会组成为5人，那么取各评标委员会成员的算术平均分，并保存 两位小数，即技术局部得分。评标委员会

23、成员按具体方法对各投标人商务、资信局部文件，由评标委员会按照评分细那么要求 集体判定评分。所有评标委员会成员的评分表由指定专人进行计算和复核。投标人的综合评分为技术、商务、 资信三局部评分的总计。评标委员会根据招标文件及评标方法，依据对各投标人综合得分结果的排序高低推荐2名中标 候选人，并向招标人提出书面评标报告。1、商务报价（40分）商务报价评分将在有效投标文件范围内进行，最高得40分，最低得10分，小数点后保存2位 小数。满足招标文件要求的投标报价的算术平均值为最正确报价值（投标价在5个及以上时，去除一 个最高价和一个最低价）。根据投标人的评标价与最正确报价值的比值，计算出报价的评分值，即

24、：&评标价等于最正确报价值时得总分值40分。b.评标价每低于最正确报价值1个百分点扣1分。c.评标价每高于最正确报价值1个百分点扣2分。2、技术局部（50分）（1）勘察质量承诺、保证措施及服务承诺，得13分。（2）工程进度安排和施工现场的组织协调的合理性，得25分。（3）勘察方案的可行性（是否遵循国家各项规范、规程编制；是否能解决工程技术实际问题），得25分。（4）勘察方案的合理性（做过实地踏勘，勘察方案符合实际工程，勘探点布置、勘探孔深度、勘 探工艺设计、勘探工作流程安排等方面是否合理），得310分。（5）勘察方案的先进性（现场的勘探操作方式方法、工艺流程设置等方面是否有创新和改进）得 2i

25、o分。（6）拟投入本工程设备机具、测量仪器表配备情况，得17分。（7）根据工程地质勘察等级和工程设计提出的技术建议及设想，得010分。以上内容评分时保存一位小数，计算平均分值时保存二次小数。3、资信业绩及能力（10分）（1）公司注册资金在500万元（含）2000万元得0.5分,2000万元以上得1分，500万元以下 不得分；（有效证明材料为企业法人营业执照副本）（2）报名单位通过【SO质量体系认证且在有效期内的，得1分，没有不得分；（有效证明材料 为体系认证证书）（3）投标单位近三年（2010年8月至今）有类似勘察业绩（勘察合同建筑面积超过10000平方 米的停车场、住宅或公建工程合同）每个得

26、1分，最高得分3分；（有效证明材料为勘察合同或 中标通知书）（4）投标单位近三年（2010年8月至今）勘察工程获得省级以上奖项得2分，市级以上奖项得 1分，最高得分3分；（有效证明材料为获奖证书）（5）拟派工程总负责人具有中级职称得1分，具有高级职称得2分，没有不得分。（有效证明 材料为职称证书）四、决标1、决标工作由招标人负责,招标人应当按照评标委员会推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。 第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，或存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法 行为影响中标结果的，招标人可以将第二中标候选人确定为中标人。经核准后，向中标单位发放中标通知书。招标单位对招标结果不作

27、任何解释。第四章合同条款建设工程勘察合同GF20000203工程名称： 工程地点: 合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级： 发 包人：杭州市拱墅区城市建设开展中心勘察人：签订日期：二0一四年 月 日中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人：杭州市拱墅区城市建设开展中心勘察人：发包人委托勘察人承当湖墅单元FG02-A33/S42-02、FG02-G1/S42-01地块地下公共停车场及公 园绿化工程工程岩土工程勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任， 协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工

28、程概况1. 1工程名称：湖墅单元FG02-A33/S42-02、FG02-G1/S42-01地块地下公共停车场及公园绿化 工程工程岩土工程勘察1.2工程建设地点:jL 3工程规模、特征：L 4工程勘察任务委托文号、日期：L 5工程勘察任务（内容）与技术要求：见招标文件要求L 6承接方式：1. 7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。1.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、总平面布置图。2. 2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交

29、勘察成果资料10份，如招标人要求增加份数，勘察人亦不再另行收 费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。2.1 开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于年月日（或勘察人接到发包人书面进场指令或通知后）开工，年月日提 交勘察成果资料，开工之日当起至提交岩土工程详细勘察成果资料的日期不超过45日历天。由于 发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变 更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。2.2 收费标准及付费方式本工程勘

30、察费计人民币元。工程勘察费用实行总价包干，结算时除因设计单位或招标单位提出 的变更经招标单位联系单签证准予调整以外，其余一概不能调整。变更费用计算依据：工程量按实 计算，单价参照投标文件中相同子目的基价，计算方法、优惠幅度同投标文件和询标承诺。投标文 件中没有相同的子目，双方协商以联系单签证为准。付费方式：合同协议书签署后10天内且已收到勘察人提交的履约保证金后，发包人向勘察人 支付定金为合同总价的10%,提交完整的勘察成果资料后10天内支付全部勘察费用的50%,待总包 单位进场完成试桩，并根据所得出的试桩结果再支付全部勘察费用的30%,工程竣工验收合格后，支 付剩余勘察费。第五条：发包人、勘

31、察人责任1发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供 文件资料。在勘察过程中勘察单位应做到平安生产、文明施工，妥善处理好地块内及周边相关单位和居民 的关系。勘探过程中发生的一切平安及责任事故，均由勘察单位负责。发包人应及时协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题。5.1. 4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按招投标确定收费标准、优惠 比率和实际发生的工作量结算、支付勘察费。勘察变更的勘察费计算方式：按本合同款。5. 1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺 （方法）、专利技术和合

32、理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、 传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权 索赔。5.1. 6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应自行派人负责安 全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承当费用。5. 1.8工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各 种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外

33、，停、窝工费由承、发包方协商确定。5. 2勘察人责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本 合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合 格；假设勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承当全部勘察费用；因勘察质量造成 重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外，并根据损 失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的1-3%。16、投标文件的份数和签署10五、投标文件的递交与标志1117、投标文件的

34、密封与标志1118、投标截止期1119、投标文件的修改与撤回11六、开标1120、开标1121、投标文件的初步审查12七、评标1222、评标会议1223、评标过程的保密1224、投标文件的澄清1225、投标文件的符合性鉴定1326、错误的修正1327、投标文件的评估和比拟13八、授予合同1328、合同授予标准1329、招标人拒绝任何或所有投标的权力1430、中标通知书1431、合同协议书的签订1432、履约担保1433、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行14 第三章评标方法14一、评标14二、评标人员要求15三、评标标准及评标方法15第四章合同条款16第五章投标书附件错误

35、!未定义书签。附件一 21附件二22附件三22附件四23附件五23附件六24附件七30附件八26附件九27附件十28附件十一 29投标须知前附表在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。序号招标工程内容勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术 规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，承当其有关资 料保密义务。工程打试桩及地基验槽，根据工程施工进度，要求在发包人通知之时起，勘察人须在24小时 内到场，相关的试

36、桩及验槽费等所有费用均已包括于总报价费用内，不再另行计取。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任勘察人应按投标文件中说明的工程负责人为本勘察工程负责人，假设在勘察过程中，勘察方在 勘察工程负责人、机械设备、工期要求等方面违背投标承诺，发包人有权按询标纪要内容扣减勘察 费用或相应处分。由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发 包人应同意工期按实际工日顺延，并支付勘察人相关费用。6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由 勘察人承当。6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合

37、同时，按实际勘察工作量支 付给勘察人相应费用。6. 4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分 之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察 费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具 有同等效力。第八条：其它约定事项：8.1本工程招、投标文件作为合同的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。8.2勘察条件及赶工：勘察人完全熟知了解现场情况，并承诺自行解决临时用水与用电。无论是 否发生交叉施工影响或相互配合，均不另行计算勘察配合及赶工费用。8. 3勘察

38、人必须服从发包人的管理及安排，不得互相推诿，否那么发包人有权终止合同，一切损失 由勘察人负责。8.4凡设计变更、现场签证、工程索赔等事件，勘察人必须按照规范的工程索赔程序、方法及时 效内提出，并满足发包人内部管理文件的要求，否那么发包人将予以拒绝。8. 5发包人可能会向勘察人陆续提供施工所需的最新资料，勘察人应根据发包人提供的资料及现 场情况及时调整勘察方案。8.6勘察人应确保工程负责人或技术助理常驻现场，以监督取样、记录到达真实和准确，如被 发包人发现有弄虚作假、偷工减料等不真实的情况，发包人有权不支付勘察费;7勘察人提交最终勘察成果后，应按相关服务承诺，做好以下配合服务工作：发包人组织的本

39、工程基础选型、论证、评审等会议时，勘察人需派参与本工程勘察的相关人 员参加会议。本工程基础施工过程时，勘察人需派参与本工程勘察的相关人员进行试桩、地基验槽工作，并 参与相应的指导、监督，不参加的按每次人民币1000元罚款。勘察人需派参与本工程勘察的相关人员参加本工程施工各环节验收及竣工验收，不参加的按每 次人民币1000元罚款。做好其它发包人要求的配合工作。8.8. 察人责任：8.8.1 负责与该地区派出所、交通、环卫、城管、劳动等有关部门进行联系，取得他们对工程的 同意及支持，办理与施工有关的一切手续，并承当全部费用；8.8.2 8. 2负责作好现场的平安保卫工作，承当由于施工原因所造成的平

40、安事故责任，由此造成的经 济损失应如实赔偿；8.8.3 负责作好周边居民的扰民、民扰工作；8.8.4 在勘察过程中，降低噪音、减少粉尘，施工工人着装整齐，做好环保及文明施工；8.8.5 8. 5工程勘察作业要采用合理的施工作业方案，选择适当的运输工具，不得损坏尚未切除的地 下各种管线及架空供电、通信线路等；8.8.6 8. 6勘察期间应保持施工区内车辆运输道路的清洁，运输车辆因环卫原因造成的一切问题由勘 察人负责；8.8.7 勘察人员住宿在施工现场动用明火时，应于现场配合适当的消防设施，否那么由此造成的一 切损失及责任均由勘察人承当；8.9. 8勘察人应对勘察质量负完全责任，确保一次性通过施工

41、图勘察专业的审查。中标人需对岩 土工程勘察报告的及时性、完整性、实用性、准确性负责，并应承当由于工程地质报告的不完整或 错误等原因而导致甲方工程延误或工程事故的一切损失。8.10. 9勘察人必须全部承当整个场地的工程勘察，不得分包。否那么，发包人有权终止合同，由此 造成的经济损失由勘察人全部负责。8.11. 10中标人须自行负责向政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承当本承包工程施工 所需之证明等全部文件。假设中标人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法与发包人完成 合同签署工作，那么中标人除需自行承当其全部责任外，尚需赔偿发包人由此而引起的一切直接的经 济损失。8.12. 1合同要

42、求的工期内，如因勘察人的原因使工期延误，每延误一天罚款人民币1000元，延 误5天以上时，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由勘察人全部承当。8.13. 9在勘察过程中当勘察人的工程负责人对工程勘察组织不力，管理不善，影响到工程质量和进度时，发包人有权提出撤换工程负责人或全体工程工程小组人员，撤换调整后的工程工程小组再次 发生类似上述情况时，发包人有权终止合同，由此造成的损失由勘察人全部承当。8. 10合同签署后，勘察人在接到工程师签发开工令的当日为正式开工日。8 . 11遇不可抗力因素（如特殊地质状况等）致使合同无法履行时，双方可另行协商解决。9 .12因勘察质量低劣引起返工或未按

43、期提交勘察资料拖延工期造成损失的，按建设工程勘察 设计合同条例的相关规定赔偿建设单位损失；由于建设单位原因造成勘察重大返工或窝工导致勘 察单位损失的，同样按建设工程勘察设计合同条例的规定处理。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，本合同发生争议，发包人、勘察人 应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 杭州市仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议 的，可向工程所在地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人双方代表人签字并经单位盖章后生效；发包人、勘察人认为 必要时，到工程所在地工商行政管

44、理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本 合同终止。本合同一式份，发包人四份、勘察人四份。勘察人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）住所： ： ：银行：账号：发包人名称:（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： ： ：开户银行：银行帐号：第五章投标书附件附件一投标函致（招标人）:根据贵方地质勘察（详勘）招标文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式伍份。1、法人代表授权书2、勘察技术方案3、勘察费用报价表4、投入本工程主要成员表5、投入本工程勘察施工机械配备表6、工程班子近年来

45、完成的主要类似工程情况7、资格证明文件8、平安生产责任承诺书等据此函，签字人兹宣布同意如下：1、本次勘察服务投标总价为元（大写）元人民币，我们完全理解贵方不一定要接受最低报价 的投标或收到的任何投标。3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解 的问题的权利，并按招标文件的规定进行投标。4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束 力。5、同意向贵方提供贵方要求提供的与投标有关的任何证据或资料，并对所提供资料的真实性 负责。6、一旦我方中标，我方保证在合同规定的工程期限口历天内完工,并将在设备进场后天内提交初步勘查成果

46、报告,天内提交详细勘查成果报告书。7、与本投标有关的正式通讯地址为：投标人：（全称、盖章）地址： ： ： ：法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）日期：年月日附件二开标委托书兹委托. （姓名）（职务性别年龄），为我单位参加（招标人及工程名称）开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承当。代理期限：自年月日至年月日（本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。委托人：（投标单位公章）法定代表人：（章）年 月 日（注：此委托书格式供投标人参考）附件三法定代表人资格证明书单位名称:地址: 姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为勘察的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、

47、签署合同和处理与之 有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期2 年月日附件四投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均成认。代理人无转委托权，特此委托：代理人姓名：年龄：身份证号码J 职务：投标人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年 月曰附件五勘察费用报价表注：1、上表预算执行国家建设部工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的标准。序号分项名称计量单位工程量基价（元）合价（元）总价：元，优惠后总价元，优惠幅度%。2、取土孔的样品费用包含在本次投标报价中。投标人（盖公章）：