《简单工程承包合同格式新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单工程承包合同格式新(合同版本).docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0720简单工程承包合同格式新（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同简单工程承包合同格式新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。简单工程承包合同范文一发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就 本建设工程协
2、商一致,订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围：4、承包方式:o二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以 实际进场施工之日算起）；三、质量标准合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同工程质量标准：合格、按照*施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写。五，付款方式付款方式：本工程进场完成工作后10天内,发包人向承包人 支付工程费用;本工程进场完成工作后15天内,发包人向承包人 支付工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工 程保修押金）。工程价款通过银
3、行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐 号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成 后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、 电接入点；七、平安责任L甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设 施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 八、工程竣工验收及保修L承包人在工程竣工前三日内,应将验收
4、日期以书面形式通知 发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人, 并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须成认承包人的竣工时间; 发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期 组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三 日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包 人承当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致 使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行 竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格
5、之日起壹年内承包人对工程负责免费保 修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求 进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对 其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮， 使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 包人应承当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表 承包人现场代表，双方代表的权利义务 按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处 理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人
6、施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应 负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外，应根据实际损失向发 包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充 协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不 成的按以下第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执 壹份。合同订立时间：一年月日合同订立地点：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本合同共一页发包人：（盖章）
7、法定代表人/委托代理人：（签字）承包人：（签字）联系方式：开户银行：银行账号：简单工程承包合同范文二发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就 本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况L工程名称：2、工程地点:;3、工程范围：二楼房顶钢架。4、承包方式：包工包料。5、承包面积为nf ,每平方价格为元。二、合同价款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同总计合同金额（大写）（人民币），小写。三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内
8、付清全部工程 款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一 式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：乙方：年月日简单工程承包合同范文三一、发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）二、承包范围：1、工程工程名称*。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工 日期：20XX年2月8日。竣工日期：20XX年2月8日工程质量等 级合格。2、范围：三、工程款（进度款）拨付合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 四、承包人乙方的责任：乙方必须对工程质量、平安、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。五、甲方的责任：L负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监督、指导。2、负责工程工程的签证、协调工程决算问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人（甲方）：承包人（乙方）:年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE