《2022年二级建造师考试法规模拟试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师考试法规模拟试题.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师考试法规模 拟试题是()A、乙可以以甲的名义向丙要回6万元, 其中5万元用于归还自己的债务B、丙在外地居住，乙前往丙住处的路 费由丙承担C、乙可以自己名义向丙要回6万元及 延迟交付的违约金，其中5万元用于归还自 己的债务D、乙可以自己名义向丙要回5万元， 用于归还自己的债务9、甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购 销合同，合同约定甲应于2003年8月1 日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲 发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确 切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。 那么以下说法正确的选项是()A、甲有 权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的 担保B、甲无权不按合同约定交
2、货，但可以 要求乙提供相应的担保C、甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付局部货物D、甲应按合同约定交货，如乙不支付 货款可追究其违约责任工0、甲是乙的债务人。甲于5月1日 将自己的房产无偿转让给了丙，那么()OA、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了 损害，那么在乙知道该事件发生之日起2年内 可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了 损害，那么在乙知道该行为发生之日起1年内 可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了 损害，那么在乙知道该行为发生之日起5年内 可以行使撤销权6 D 7 A 8 D 9 A 10 C 甲乙之间的施工合同约定乙方应在2022 年4月
3、30日竣工，但是乙方因管理原因导 致工期延误，最终于2022年6月1日才 竣工。按照合同约定，工期每拖延一天按照 合同总价5000万元的万分之四罚款，但 是在2022年5月13日一 5月1 8日该 地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属 于不可抗力事件，因此，乙方应支付() 万元的工程拖期违约金。A、48B、50C、52D、622、建设工程施工合同解除后，以下说 法不正确的选项是()A、已经完成的建设工程质量合格的, 发包人可不支付相应的工程价款B、已经完成的但质量不合格的，修复 后的建设工程竣工验收合格，承包人承担修 复费用C、已经完成的但质量不合格的，修复 后的建设工程竣工验收不合格，承包人
4、承担 修复费用D、已经完成的但质量不合格造成的损 失，发包人有过错的也应承担相应的民事责任3、某建设工程合同纠纷经第二审人民 法院审理，裁定发回原审人民法院重审，那么不可能是因为原审判决()A、认定事实不清B、违反法定程序C、证据缺乏D、适用法律错误4、仲裁协议一经有效成立，即对当事 人产生法律约束力，关于仲裁协议的效力， 说法错误的选项是()A、当事人只能通过向仲裁协议中所约 定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B、仲裁委员会只能对当事人在仲裁协 议中所约定的争议事项进行仲裁C、一方向人民法院起诉未声明有仲裁 协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议 的，人民法院应当驳回起诉D、仲裁协议是争议合
5、同的附属协议， 合同无效那么仲裁协议无效5、某市建委的以下行为中，当事人不 服，但不能申请行政复议的是()A、对某建筑公司罚款2000元B、没收该公司违法所得8万元C、责令某建筑公司停产停业D、对某施工合同纠纷进行调解 1D2A3D4D5D 6、以下关于行政诉讼的表述中，错误的选 项是（）A、诉讼期间一般不停止具体行政行为 的执行B、审理行政诉讼案件不适用调解C、当事人申诉，申请再审，判决、裁 定暂停执行D、当事人申诉，申请再审，判决、裁 定不停止执行7、由于工程负责人王某存在违法犯罪 行为，被法院判处管制6个月，在法院判决 生效前，王某被羁押了1个月，那么王某在 判决生效后的刑期是（）个月。
6、B、4C、5D、68、甲乙两个施工单位组成施工联合体 投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资 质，乙为施工总承包二级资质，那么以下说法错误的选项是()OA、该施工联合体应按施工总承包二级 资质确定等级B、如果该施工联合体中标，甲、乙应 就各自承担的工程与建设单位签订合同C、如果该施工联合体中标，甲、乙应 就中标工程向建设单位承担连带责任D、如果在合同履行过程中，乙破产， 那么甲应当承担原由乙承担的工程任务9、某重点工程按照法律规定不需办理 施工许可证，持有开工报告即可开工建设， 以下说法正确的选项是()。A、建设单位应将保证平安施工的措施 报送开工报揭发证机构审查B、建设单位应将保证平安施工的
7、措施 报送开工报揭发证机构备案C、建设单位应将保证平安施工的措施 报送建设行政主管部门批准D、建设单位应将保证平安施工的措施 报送建设行政主管部门备案10、工程总承包单位为某建设工程工 程中从事危险作业的人员办理意外伤害保 险，该保险责任期限到该工程()之日为 止。A、提交竣工验收报告B、竣工验收合格C、竣工验收备案D、交付使用6C7B8B9D10B 关于 平安施工技术交底，以下说法正确的选项是 ()0A、施工单位负责工程管理的技术人员 向施工作业人员的交底B、专职平安生产管理人员向施工作业 人员交底C、施工单位负责工程管理的技术人员 向专职平安生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人
8、交 底2、工程开工前，设计单位要到施工现 场给施工等单位进行设计交底，按建设工程质 量管理条例要求，此时用于交底的图纸应是 ()OA、经建设单位认可的B、经设计院总工审查合格的C、经施工图设计审查中心审查合格的D、经注册建筑师、结构工程师签字， 设计院盖章的3、某工程试验员王某欲对正在浇筑的 二层框架柱混凝土，按建设工程质量管理条例 要求，试验员王某应当在()监督下在混 凝土浇筑口制备试块。A、建设单位B、监理单位C、建设单位或监理单位D、建设单位和监理单位4、某综合楼工程由A企业总承包，其 中消防工程由B企业分包。B企业于自检合 格后，于2006年5月1日向A企业申请 竣工验收，消防分部工程
9、于2006年5月 5日由当地公安消防机构进行了验收，A企 业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请, 建设单位于5月15日组织了竣工验收，验 收合格，工程交付使用。那么该消防工程的 保修期始于()oA、2006年5月1日B、2006 年 5 月 5 日C、 2006年5月8日D、2006年5月15日5、甲向乙购置钢材，双方在买卖合同 中没有约定履行顺序。此时乙向甲供给了一 半的货物，要求甲付款。关于甲的做法，以下 说法正确的选项是()OA、不得主张同时履行抗辩权B、可以就全部货物主张同时履行抗辩 权C、只能就未给付货物主张同时履行抗 辩权D、针对乙未完全履行的情况而主张行 使合同解除权1 A 2
10、 C 3 C 4 D 5 C6、关于债权人转让权利的说法正确的选项是()。A、债权人转让权利的，应当经过债务 人同意B、债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外C、债权人转让权利的通知不得撤回， 但经受让人同意的除外D、债权人转让权利的通知不得撤销， 但经债务人同意的除外7、甲与乙订立了一份材料购销合同， 约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万 元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何 一方不履行合同应支付违约金6万元。合同 到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度 保护自己的利益，应该请求()OA、甲双倍返还定金8万元B、甲双倍返还定金8万元，同时请求 甲支付违约金6万元C、甲支付
11、违约金6万元，同时请求 返还预付的定金4万元D、甲支付违约金6万元8、建设工程竣工验收通过，施工竣工 日期为()。A、承包人递交竣工验收报告日期B、承包人施工完工日期C、竣工验收合格日期2022年二级建造师考试法规模拟试题注册建造师王某2022年1月办理了延续 注册，2022年1月因工作调动而办理了变 更注册，变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效A、2B、3C、4D、52、以下社会现象中，不属于法律关系 变更的是()。A、买卖关系中，卖方收款后将标的物 交付给买方B、买卖关系中，买卖双|改换了标的物C、买卖关系中，买方发生变更D、买卖关系中，买方根据卖方请求延缓了其交货期限3、某建设单位
12、2022年4月6日申请 办理施工许可证，施工许可证记载的时间是 2022年6月8日，同年7月8日办证机关 通知其来领证，7月18日建设单位领 到了施工许可证。施工许可证的有效期从D、办理竣工验收手续日期9、根据有关规定，不属于无效施工合 同的情况为()oA、承包人未取得建筑施工企业资质或 者超越资质等级，但在竣工前取得相应资质的B、没有资质的实际施工人借用有资质 的建筑施工企业名义的C、建设工程必须招标而没有招标或者 中标无效的D、承包人未取得建筑施工企业资质或 者超越资质等级，但竣工验收合格的10发包人具有以下()情形而造成 建设工程质量缺陷的，不必承担过错责任。A、提供的设计有缺陷B、指定
13、购置的建筑构配件不符合强制 性标准C、直接指定分包人分包专业工程D、提供的设备符合强制性标准，但由 于不当使用造成人员伤亡的6 B 7 C 8 A 9 A 10 D当事人对工程价款付款时间没有约定或者 约定不明的，以下付款时间不正确的选项是（）OA、建设工程已实际交付的，为交付之 日B、建设工程没有交付的，为提交竣工 结算之日C、建设工程未交付，工程价款也未结 算的，为当事人起诉之日D、从施工到竣工交付的任何时间2、甲厂与乙运输公司签订货物运输合 同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失， 那么乙能否要求甲支付运费？答：（）。A、能B、不能C、可要求甲支付一半运费D、根据公平原那么，可要求甲适当支
14、 付运费3、某工程属于按规定应当进行消防设 计的建筑工程，那么以下关于建筑工程消防设 计、验收的表述中正确的选项是（）。A、 建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防 机构审核B、建筑构件和建筑材料的防火性能应 当符合国家标准或者行业标准C、公共场所室内装修、装饰，应当使 用不燃、难燃的材料D、建筑工程竣工时，必须经公安消防 机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合 格的，不得进行竣工验收4、某工程建设过程中，发包承包双方 就有关建设工程标准的执行问题有不同理 解，以下各项表述中正确的选项是()oA、在承包合同中双方约定的内容不能 低于强制性标准的规定B、假设强制性标
15、准未在承包合同中约 定，那么对承包方不具约束力C、因推荐性标准属自愿执行，所以对 承包合同中的推荐性标准可以不执行D、因发包方坚持要求承包方执行强制 性标准而增加的本钱应由发包方承担5、以下关于建设工程文件归档的表述 中正确的选项是()oA、归档可以分阶段进行，也可以在单 位或分部工程通过竣工验收前进行B、勘察、设计单位应当在任务完成时, 将各自形成的有关工程档案向城建档案馆 归档C、施工、监理单位应当在工程竣工验 收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位 归档D、凡设计施工及监理单位需要归档的 文件，应按照国家有关规定单独立卷归档 1 D 2 B 3 B 4 A 5 D 6、某属于列入城建档
16、案馆接受范围的工程, 建设单位于2007年1月工日接到施工单 位提交的竣工验收报告，2月1日竣工验收 顺利通过。建设单位最晚应于（）前向城 建档案馆移交该工程工程的档案文件。A、2006年10月1日 B、2006年1月1日C、2007年4月1日D、2007年5月1日7、某大厦系甲市政府投资建设的大型 工程，根据施工方案，预计在2007年10 月1日组织竣工验收。对该工程档案验收应 在()进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年T2月31日前D、2007年12月31日后8、重大工程档案验收组对某工程档案 进行了验收，并给出验收意见，其中以下各 项中不属于工程档案验收意
17、见内容的是()OA、工程建设概况B、工程档案管理情况C、工程档案使用情况D、存在问题、整改要求与建议9、大中型建设工程工程立项批准后， 建设单位应按()顺序办理相应手续。A、工程发包一一报建登记一一签订施 工承包合同一一申领施工许可证B、报建登记一一申领施工许可证一一 工程发包一一签订施工承包合同C、申领施工许可证一一工程发包一一 签订施工承包合同一一报建登记D、报建登记一一工程发包一一签订施 工承包合同一一申领施工许可证10.以下各项，符合建筑法建设 工程监理规定的是()OA、工程监理单位代理建设单位利益执 行监理任务B、工程监理人员发现工程施工不符合 工程建设强制性标准的，有权要求施工单位
18、整 改C、工程监理人员发现工程设计不符合 工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整 改D、工程监理单位可以转让工程监理业 务6 D 7 A 8 C 9 D 10 B6、？建设工程质量管理条例？规定，建设工 程质量保修期限应当由()。A、法律直接规定B、发包人与承包人自主决定C、法律规定和发承包人双方约定D、发包人规定7、以下各项，？固体废物污染环境防治法？未作禁止规定的是()0A、境外废物进境倾倒、堆放、处置B、进口不能用做原料的固体废物C、进口可以用做原料的废物D、经中国境内转移危险废物8、？消防法?未作持证上岗要求的人员 是()。A、电焊作业人员B、气焊作业人员C、消防器材经销人员D、自动
19、消防系统操作人员9、？合同法？规定，因债务人怠于行使 到期债权，对债权人造成损害，债权人()oA、可以向人民法院请求以自己的名义 代位行使债务人的债权B、可以向人民法院请求以债务人的名 义行使债务人的债权C、可以向仲裁机构提出以债务人的名 义行使债务人的债权D、行使代位权的必要费用，由债权人 负担10甲承包人施工过程中，由于自身 管理原因，未经监理工程师同意改变了已被 批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的 乙承包人受到损失，按照？合同法？的违约责 任原那么，乙承包人的损失应（）OA、视为发包人的主观过错，要求发包 人赔偿B、视为发包人的合同责任，要求发包 人赔偿C、视为监理工程师协调不力，
20、要求监 理人赔偿D、直接要求甲承包人赔偿6C7C8C9A 10 B1、同一机关制定的新的一般规定与旧的特 别规定不一致时，由（）裁决。A、制定机关B、地方人民政府C、国务院D、全国人民代表大会答案：A2、自然人能否成为法律关系的主体， 取决于是否具有民事行为能力。民事行为能 力不包括（）oA、无民事行为能力B、限制民事行为能力C、完全民事行为能力D、不完全民事行为能力答案：D3、某单位出2000元运费委托某运输 公司将一批货物运往海南，此类合同的客体是A、非物质财富B、行为C、财D、物答案：B4、15周岁的人只能实施的法律行为是（）。A、B、是（）。A、B、与其意思能力相适应的法律行为自己能力
21、范围之外的行为C、事后经其法定代理人同意的行为 D、委托代理的行为答案：A5、银行储蓄员因自己疏忽大意导致多 给了李某4200元现金，李某没有点数就 拿走了，回到家发现钱多了，于是打车给送 回银行，这属于（）oA、不当得利之债B、合同之债C、侵权行为D、无因管理之债答案：D6、某业主没有按照合同的约定及时支付工 程款，经承包商催要，业主在拖欠了 3个月 后支付了应付款额的一半，那么对于另一半工 程款的收回，承包商的诉讼时效为（）oA、两年B、一年C、十八个月D、六个月答案：A7、建设单位领取施工许可证的单位是（）。A、工程所在地县级以上人民政府B、工程所在地人民政府行政主管部门C、县级以上人民
22、政府建设行政主管部A、 B、 C、 D、 4、A、 B、 C、 D、 4、()计算。2022年4月6日2022年6月8日2022年7月8日2022年7月18日甲市某公司在建宿舍时，需购一批水泥，故委托职工王某去乙市采购。某公司 为王某开具了介绍信，并授权他可按乙市的 市价签订合同。王某到乙市后与光明建材公司以乙市市价签订了购置20吨水泥的合同。后来，王某发现乙市的木材价格也比较廉价, 想到制作宿舍门时用得上，于是与乙市明光 木材公司签订了购置20立方米红松的合同。 两项货物运至甲市后，某公司认为，水泥购入 价比本市还高，并且没有购置木材打算，因 而拒收货物。某公司与王某之间为()A、B、C、D
23、、A、B、C、D、合同关系 委托代理关系 聘用关系 无关系5、题4中，某公司与光明建材公司之D、工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门答案：D8、有满足施工需要的施工图纸及技术 资料是指（）。A、设计单位已经完成设计任务B、设计图纸已经交付建设单位C、建设单位已经将施工图设计文件报 县级以上人民政府建设行政主管部门或者 其他有关部门审查通过D、编制施工图设计文件满足设备材料 采购和施工的需要，并注明建设工程合理使用 年限答案：C9、两个企业联合承包建设工程工程， 应该（）。A、B、C、D、在履行合同中各自承担相应的责任 联合承包，分别管理按照资质等级低的许可范围承揽业按照资质等级低的许可
24、范围承揽业由资质等级高的一方为责任方答案：D10、施工招标中，可以采用邀请招标 的是（）。A、施工主要技术采用特定的专利或者 专有技术的工程B、施工企业自建自用的工程，且该施 工企业资质等级符合工程要求C、工程技术复杂或有特殊要求D、涉及国家平安、国家秘密或者抢险 救灾的工程答案：C1、开标地点应当为（）预先确定的地点。A、招标人B、招标监督单位C、招标文件D、法律法规答案：C2、评标委员会成员有不同意见，拒绝 在评标报告上签字且不陈述其不同意见和 理由的，（）。A、视为同意评标结论B、视为不同意评标结论C、视为弃权D、取消评标委员会成员资格答案：A3、对投标文件的修改、补充和撤回正 确理解的
25、是（）。A、在提交投标文件截止时间至投标有 效期终止之前可以修改投标文件B、投标人不得补充、修改、替代或者 撤回其投标文件C、投标人补充、修改、替代投标文件 的，招标人不予接受D、在招标文件规定的提交投标文件截 止时间之前投标人可以撤回投标文件答案：D4、联合体各方必须指定牵头人，授权 其代表所有联合体成员（）。A、负责投标和合同实施阶段的指挥工 作B、负责投标和合同实施阶段的总承包 工作C、负责与招标人谈判与签订合同的工 作D、负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作答案：D5、自发出中标通知书之日起3。日内 是（）A、招标人和中标人签订合同的时间 B、招标人向主管部门提交报告的时间 C、招标
26、人返还投标保证金的时间 D、工程工程开工的时间 答案:A6、生产经营单位对重大危险源应当登记建 档，并报有关地方人民政府负责平安生产监督（）。A、B、C、D、（）。A、B、C、D、管理的部门和有关部门备案，备案的内容包括 应急救援预案本单位的从业人员数量 本单位的平安措施本单位的平安责任制度答案：C7、应当安排专门人员进行现场平安管 理的危险作业，包括（）。A、吊装、高空作业B、基坑开挖作业C、带电作业D、爆破、吊装作业答案：D8、根据？建设工程平安生产管理条 例？，施工企业对平安生产工作全面负责的 人是（）oA、施工单位主要负责人B、施工单位平安管理专职人员C、施工单位主要技术负责人D、施工
27、单位工程经理答案：A9、根据？建设工程平安生产管理条例？ 的相关规定，施工组织设计中必须包含平安技 术措施和（）oA、施工专项方案B、施工现场临时用电方案C、施工操作要求D、施工现场临水临电方案答案：B工0、建设工程实行施工总承包的，对 施工现场的平安生产负总责的是（）。A、建设单位B、监理单位C、监督单位D、总承包单位 答案：D1、监理工程师对进场的设备进行检查，同意进入施工现场的机械设备是（）。A、出租单位出租的机械设备和施工机 具具有生产（制造）许可证、产品合格证B、施工单位采购的平安防护用具具有生产（制造）许可证、产品合格证的C、施工单位采购的机械配件D、具有检测报告的机械设备答案：B
28、2、施工单位应当为施工现场（）办理意 外伤害保险。A、从事危险作业的人员B、特种作业的人员C、从业人员D、平安施工管理人员答案：A3、在施工现场安装、拆卸施工起重机 械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设 施，必须由（）承担。A、具有相应资质的单位B、施工单位C、总承包单位D、钢结构安装单位答案：A4、中央管理的建筑施工企业（集团公 司、总公司）应当向（）申请领取平安生产许 可证。A、省、自治区、直辖市建设行政主管 部门B、国务院建设主管部门C、工程所在地县级以上建设行政主管 部门D、国务院平安监督管理部门答案：B5、（）应当将施工图设计文件报县级以 上人民政府建设行政主管部门或者其他有 关部
29、门审查。A、设计单位 B、监理单位 C、施工单位D、建设单位 答案：D6、质量检测试样的取样应当严格执行有关 工程建设标准和国家有关规定，现场取样的 方式是（）oA、由施工单位随机进行B、由监理工程师决定C、施工单位取样后报监理工程师验收 下进行D、D、在建设单位或者工程监理单位监督答案：D7、建设单位拨付工程款应经过（）签字 后下拨。A、建设单位代表B、建造师C、总监理工程师D、工程经理答案：C8、电气管线、给水排水管道工程的最 低保修期为（）。A、1年B、2年C、3年D、5年答案：B9、政府建设工程质量监督的主要方式是（）。A、政府的强制监督B、政府委托的监理监督C、政府监督员的强制监督D
30、、D、政府认可的第三方强制监督答案：D10.我国建设工程质量监督机构是 （）。A、独立法人单位B、非法人企业C、事业法人单位D、政府机关答案：A 工、某工程建筑艺术造型有特殊要求，设计 任务的发包采用的是（）。A、公开发包B、直接发包C、招标发包D、邀请发包 答案：B2、？建设工程勘察设计管理条例？规 定，发包方将整个建设工程的勘察、设计任 务（）。A、可以发包给几个勘察、设计单位B、不得发包给多个勘察、设计单位C、必须发包给一个勘察、设计单位后 再分包D、必须发包给一个勘察、设计单位答案：A3、？标准化法？按照标准的级别不同, 把我国标准分为（）级。A、2B、3D、5答案：C4、施工单位必须
31、按照工程设计图纸和 施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料指得是（）。, A、施工图设计不得有任何变动间的合同()A、有效B、无效C、效力待定D、未成立1 A 2 A 3 D 4 B 5 A 6、题4中，假设王某所持介绍信中仅仅注 明授权其购置建材，那么购置木材的合同(),产生法律后果为()O此题前后括号答案搭配为()A、有效；某公司负责B、有效；王某负责C、有效；某公司与王某为此负连带责 任D、无效；都不负法律责任7、题4中，假设王某所持介绍信明确 注明王某有权采购水泥，那么某公司拒收木 材()对此()o此题前后括号答案搭 配为()A、合法；王某应自己承担合同责任 B、不合法；
32、某公司应承担违约责任 C、不合法；王某应承担违约责任B、施工单位不得偷工减料，可以高于 设计要求C、施工单位修改设计必须经过监理单 位认可D、施工单位对设计得任何变动必须经 过原设计单位认可答案：D5、工程工程执行强制性标准情况的监 督检查方式不包括（）0A、 B、 C、 D、A、 B、 C、 D、重点检查 定期检查 专项检查 抽查答案：B 6、建设工程的环境影响评价文件自批准之 日起超过（）年，方决定该开工建设的，其 环境影响评价文件应当报原审批部门重新 审核。A、2B、3C、5D、7答案：c7、取得建造师资格的王某周末因家务 纠纷伤害他人受到刑事处分，自处分执行完 毕之日起至申请注册之日止
33、不满（）年的不 予注册。A、1B、2C、3D、5答案：C8、在建设工程中，县级以上人民政府 建设主管部门履行监督检查职责时，可以要 求被检查人员出示（）。A、平安标志B、资格证书C、注册证书D、执业印章答案：C9、某商场出售质量不合格的商品未声 明，顾客的诉讼时效是（）年。A、1B、2C、4D、20答案：A10、招标人对已发出的招标文件进行 必要的澄清或者修改的时间是（）。A、投标有效期前B、自招标文件开始出售之日起至投标 人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日C、提交投标文件截止时间至少15日 前D、停止出售招标文件之日起，最短不得少于5个工作日 答案：CD、不合法；某公司与王某承担连
34、带责8、题4中，假设王某接受建材公司贿 赂，以乙市的市价购入劣质水泥，那么()A、合同有效，某公司应承担合同责任B、合同无效，王某承担法律责任C、合同效力待定，法律责任待定D、合同无效，建材公司与王某负连带 责任9、题4中，假设木材公司曾经为王某 是否有权利代理签订合同一事向某公司询 问，而某公司未在合理期限内予以答复，于 是木材公司与王某签了合同，对此()A、合同生效，某公司有权拒收木材 B、合同生效，某公司无权拒收木材 C、合同无效，某公司有权拒收木材 D、合同无效，某公司无权拒收木材 10、20。年6月1日，甲存放在乙处 的物品丧失，甲于2000年工。月15日和 2000年12月1日分别
35、两次向乙要求赔偿 损失，没有结果，甲于200T年7月15日第 三次要求乙赔偿损失时，乙称甲已经 超过 了诉讼时效，问实际诉讼时效期间应当在（） 届满.A、2001年5月日B、2001年工。月14日C、2001,年 11 月 30 日 D、2002年7月14日 6 C 7 A 8 D 9 B 10 D2002年6月1日张三向李四借款5000 元，说好年底前归还，但是到期并未归还,张 三2003年3月1日离家出走,2004年7 月31日才回来,那么李四最迟应该在（）前 请求行使自己的债权.A、2004 年 12 月 31 日B、2005年1月31日C、2005年6月1日D、2005年3月1日2、根
36、据招标投标法及有关规定，以下 表述正确的一项为哪一项（）A、公民个人投资的工程不需要招标 B、施工单项合同估算价为100万美 元的工程不需要招标C、使用国际组织资金的工程，如果规 模标准没到达法定要求也可以不招标D、所有总投资额在3000万元人民币 以上的工程都需要招标3、为了提高城市形象，完善城市功能， 经有关部门批准拟撤除某写字楼。以下关于撤除写字楼的说法正确的选项是()A、施工单位撤除写字楼前，应得到工 程所在地的建设行政主管部门批准B、撤除写字楼前，施工单位应到工程 所在地的建设行政主管部门备案C、建设单位撤除写字楼前，应持有关 资料报工程所在地的建设行政主管部门批 准D、在撤除写字楼
37、前，建设单位应持有 关资料报工程所在地的建设行政主管部门 备案4、在正常使用条件下，以下关于建设 工程最低保修期限的规定，符合建设工程质量 管理条例规定的是()A、根底设施工程、房屋建筑的地基根 底和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、有防水要求的房间 和外墙面的防渗漏为5年C、电气工程、给排水工程为2年D、地基根底和主体工程为永久5、根据？实施工程建设强制性标准监 督规定？，以下关于对实施工程建设强制性 标准进行监督的表述错误的选项是()A、建设工程规划审查机关应当对工程 建设规划阶段执行强制性标准的情况实施 监暂 nrt.目B、施工图设计审查单位应当对工程建 设勘察阶段执行强制性标准的情
38、况实施监C、施工图设计审查单位应当对工程建 设设计阶段执行强制性标准的情况实施监D、建筑平安监督管理机构应当对工程 建设勘察阶段执行平安强制性标准的情况 实施监督 1B2C3D4B5D6、以下情形中，构成承诺的是()A、甲向乙发出要约，丙得知后向甲表 示完全同意要约的内容B、甲向乙发出要约，乙向丁表示完全 同意要约的内容C、甲向乙发出要约，明确7天内不答 复那么视为承诺，乙未如期答复D、甲按某广告给乙汇款购置其建材， 乙给甲邮寄了其指定的产品7、某钢材购销合同签订于2006年2 月5日，某建筑公司作为买方于2006年 3月9日得知自己有撤销权，那么以下关于 其撤销权消灭的表述中错误的选项是()A、2007年2月5日前未行使B、2007年3月9日前未行使C、该建筑公司表示不予追究此事D、该建筑公司积极履行了该合同8、甲向乙借款5万元，约定1年后还 款。结果1年后甲做生意亏本，根本无力还 款。这时乙了解到，甲的亲戚丙拖欠甲一笔 装修费6万元，到期半年多仍未交付，甲不 好意思向丙催要。那么以下说法正确的选项