2022年全省监理工程师通关题.docx

上传人:H****o 文档编号:63282898 上传时间:2022-11-24 格式:DOCX 页数:17 大小:47.27KB
返回 下载 相关 举报
2022年全省监理工程师通关题.docx_第1页
第1页 / 共17页
2022年全省监理工程师通关题.docx_第2页
第2页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年全省监理工程师通关题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年全省监理工程师通关题.docx(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 对于计数抽样的一般项目,如有关专业验收规范无明确规定时,可采用一次抽样方案,也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用()。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】 C2. 【问题】 项目总工期允许拖延的时间有限,则以( )作为规定工期进行网络计划调整。A.总工期B.总工期加上拖延的时间C.总工期的限制时间D.总工期减拖延时间【答案】 C3. 【问题】 某工程项目,有一延期事件发生,承包单位应当( )通知监理工程师。A.在合同规定的有效期

2、内以书面形式B.在合同规定的有效期内以口头形式C.在施工期间以书面形式或口头形式D.在施工期间以口头形式或书面形式【答案】 A4. 【问题】 某建设项目的净现金流量如表3-17所示,i=10%,则该项目的动态投资回收期是()年。A.3.33B.4.25C.4.75D.4.90【答案】 D5. 【问题】 ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则,其中()是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】 D6. 【问题】 (2012年真题)根据建设工程安全生产管理条例,下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中,应当由施工单位组织专家对其专

3、项施工方案进行论证、审查的是( )。A.脚手架工程B.模板工程C.地下暗挖工程D.起重吊装工程【答案】 C7. 【问题】 (2018年真题)根据机电产品采购国际竞争性招标文件,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】 A8. 【问题】 下列属于引起工程质量事故间接原因的是()。A.施工管理混乱B.施工人员违反规程作业C.材料不符合规定要求D.机械设备不符合规定状态【答案】 A9. 【问题】 根据建筑法,国家推行建筑工程监理制度,()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院B.国家建设行政主管

4、部门C.省级人民政府D.行业主管部门【答案】 A10. 【问题】 施工单位报审的施工进度计划经()审核签认,并报建设单位批准后方可实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.业主代表D.技术负责人【答案】 B11. 【问题】 在搭接网络计划中,相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时,应()。A.分别计算出时间间隔,然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔,然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔,然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】 C12. 【问题】 某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采

5、购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元【答案】 B13. 【问题】 关于施工准备阶段安全监理施工便道,路拱坡度应根据路面类型和现场自然条件确定,并应大于()。A.1.0%B.1.2%C.1.3%D.1.5%【答案】 D14. 【问题】 决策者决定是否参加某建设工程监理投标时,将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来。上述描绘的方法为()。A.决策树法B.项目决策法C.综合评价法D.投标决策法【答案】 C15. 【问题】 计算索赔费用最常用的方法是()。A.总费用法B.实际

6、费用法C.修正的总费用法D.单价法【答案】 B16. 【问题】 为了测试松铺系数,试验路每一层填土的松铺厚度和压实厚度必须有详细的测量记录。每层填料铺设宽度应超出每层路堤的设计宽度()以上,以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。A.20cmB.10cmC.50cmD.30cm【答案】 D17. 【问题】 某建设工程项目,承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告,监理人认为工程尚不具备竣工验收条件,与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,与6月1日再次提交竣工验收申请报告,监理人审查后认为已具备竣工验收条件,6月10日提请发包人进行工程验收,6月20日验收合格。则实

7、际竣工日期是( )。A.5月1日B.5月14日C.6月1日D.6月10日【答案】 C18. 【问题】 当单元工程达不到合格标准时,应及时处理,下列关于处理后的质量等级确定说法,正确的是()。A.全部返工重做的,可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求,其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理D.经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,无需再备案【答案】 A19. 【问题】 依据担保法,( )担保方式只能由合同当

8、事人本人提供担保。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】 D20. 【问题】 (2019年真题)下列损失控制的工作内容中,不属于灾难计划编制内容的是()。A.安全撤离现场人员B.救援及处理伤口人员C.起草保险索赔报告D.控制事故的进一步发展【答案】 C二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于接受上界和拒收下界的说法中,正确的有()。A.设交验批的不合格率为p,当pp0时,交验批为合格批,可接受B.设交验批的不合格率为p,当pp0时,交验批为不合格批,应拒受C.设交验批的不合格率为p,当pp1时,交验批为不合格批,应拒受D.设交验批的不合格率为p

9、,当pp1时,交验批为合格批,可接受E.设交验批的不合格率为p,当pp1时,交验批为不合格批,应拒受【答案】 AC2. 【问题】 设计施工总承包合同模式下,承包人应根据()等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】 ABC3. 【问题】 监理工程师应对施工过程中的()等工作质量进行监控。A.技术复核B.材料取样送检C.级配、计量D.控制点设置E.质量记录资料【答案】 ABC4. 【问题】 设计单位提交的设计文件应满足的要求有()。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计

10、阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】 AC5. 【问题】 对路基的基本要求包括()。A.足够的抗滑性B.足够的强度C.足够的塑性D.足够的整体稳定性E.足够的水稳定性【答案】 BD6. 【问题】 下列建设工程监理性质表述中,体现了科学性的有()。A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时,工程监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳B.应积累丰富的技术、经济资料和数据C.工程监理的服务对象是建设单位,但不能完全取代建设单位的管理活动D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富

11、的人员担任领导E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍【答案】 BD7. 【问题】 固定总价合同的适用范围有( )。A.在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小,工程条件稳定B.工程量大,工期长C.工程结构.技术简单D.投标期相对宽裕,承包商可以详细作现场调查E.合同条件完备,双方的权利和义务关系十分清楚【答案】 ACD8. 【问题】 工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有( )。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.发现质量管理体系持续改进的机会C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完整有效E.对现行质量

12、管理体系的环境适应性作出评价【答案】 BCD9. 【问题】 在检查水利工程碾压施工质量时需注意,若采用机械碾压,应控制行车速度,下列标准正确的有()。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】 CD10. 【问题】 下列属于建设单位主要合同关系的是()。A.劳务分包合同B.工程承包(总承包、施工承包)合同C.工程勘察合同D.工程监理合同E.工程设计合同【答案】 BCD11. 【问题】 关于价值工程的说法,正确的有()。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本

13、三要素C.价值工程应以提高产品的功能为出发点D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】 ABD12. 【问题】 在施工合同中,发包人的义务通常包括()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续【答案】 AB13. 【问题】 (2016年真题)根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应满足现场卫生、环境与消防安全管理方面的要求包括()。A.做好施工现场人员调查B.将现场办公、生活与作业区分开设置,保持安全距离C.提供的职工膳食、饮水、休息场所符合卫生标准D.不得在尚未竣工的建筑物

14、内设置员工集体宿舍E.设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材【答案】 BCD14. 【问题】 在工程施工质量控制活动中,监理通知单可以由( )签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人E.监理员【答案】 AB15. 【问题】 建设工程监理合同的相关条款和内容是编写监理规划的重要依据,主要包括()。A.监理工作范围和内容B.建设单位的义务和责任C.政府批准的工程建设文件D.监理与相关服务依据E.工程监理单位的义务和责任【答案】 ABD16. 【问题】 适合于公路工程质量检验的随机抽样方式包括()。A.单纯随机抽样B.间隔抽样C.系统抽样D.分层抽

15、样E.定时抽样【答案】 ACD17. 【问题】 根据建设工程质量管理条例,工程监理单位的质量责任和义务有( )。A.依法取得相应等级资质证书,并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务B.与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系C.按照施工组织设计要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理D.未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装E.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收【答案】 ABD18. 【问题】 建设工程设计中,选择设计单位的途径有( )。A.设计招投标B.设计方案竞赛C.建设单位直接委托D.第三方推荐E.建设行政部门直接确

16、定【答案】 ABC19. 【问题】 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD20. 【问题】 下列各项属于进行内部审核的主要内容的有( )。A.质量方针和质量目标是否可行B.确定受审核方质量管理体系与审核准则的符合程度C.主管领导评审所采取措施的有效性D.质量记录能否起到见证作用E.日常工作中质量管理体系文件规定执行情况【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题,每题8分)1. 某引水工程,主体工程包括渠道、泵站、水闸等。建设单位分别与A单位签订了施工合同,与B单位签订了监理合同,与C单位签

17、订了设计合同。2019年3月开工,合同工期18个月。【事件】实施过程中发生了以下事件:事件1:输水渠道K1+100K1+600段岩石渗透系数为310-2cm/s,招标文件显示该段岩石渗透系数为210-3cm/s,A单位就排水工程量增加向建设单位提出补偿,建设单位回复:地质条件的变化是正常的,应由施工单位承担责任。事件2:由于地方政府希望可以提前供水,因此建设单位提出将合同工期压缩至12个月。事件3:施工中的碎石(碎石垫层、混凝土粗骨料等)由建设单位提供,2019年12月,建设单位运至现场的一批碎石经检验不合格,由于市场碎石供应紧张,建设单位暗示施工单位可以将该批碎石用于工程。事件4:设计单位C

18、在设计文件中标明泵站工程的水机、机电、金属结构设备需采购上海某水工机械厂家设备,理由是该厂家设备质量有保证。事件5:设计文件中标明该工程的设计使用年限是50年。事件6:施工单位A经监理单位和建设单位同意,将泵站工程的碎石桩基础工程分包给了D基础处理公司,由于D基础处理公司设备不足,又将部分工程分包给了E基础处理公司。事件7:2019年10月,由于泵站下部结构有一仓混凝土质量不合格,施工单位尚未进行处理,监理工程师尚未进行签字确认,为了赶工期,施工单位直接进行了下一仓混凝土浇筑。【问题】1.指出事件1事件7中的不妥之处,并说明理由。2.事件5中,工程达到设计年限后应如何处理?【答案】问题1:不妥

19、之处如下。事件1:建设单位回复不妥。理由:根据建设工程质量管理条例,建设单位应向施工单位提供地勘原始资料,原始资料必须真实、准确、齐全。事件2:建设单位压缩合理工期不妥。理由:根据建设工程质量管理条例,建设单位不得任意压缩合理工期。事件3:建设单位暗示施工单位使用不合格碎石不妥。理由:根据建设工程质量管理条例,建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。事件4:设计单位指定生产厂、供应商不妥。理由:根据建设工程质量管理条例,除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。事件5:无不妥之处。事件6:D基础处理公司将工程又分包给E基础

20、处理公司不妥。理由:根据中华人民共和国合同法,禁止分包单位将其承包的工程再分包。事件7:上一仓混凝土质量不合格直接进行下一仓混凝土浇筑不妥。理由:未经监理工程师签字,施工单位不得进行下一道工序施工。问题2:工程达到设计年限后处理方法如下:不再继续使用;用户需继续使用的,应委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定合理使用期限。问题3:根据中华人民共和国合同法,违法分包包括四种情形:未经发包人同意擅自分包;将主体工程分包;分包不具备资质等级的单位;分包的工程再分包。2. 政府投资的某工程,监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标

21、方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件:事件1:工程招标时,A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审,并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时,发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章,但没有投标单位法定代表人的签字,只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价,分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期,但在投标文件中明确表示如果中标,合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2:经评标委员会评审,推荐G、F、E投标

22、单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前,建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价,以价格低者为中标单位,按原投标报价签订施工合同后,建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥,并提出了不同意见,建设单位最终接受了监理单位的意见,确定G投标单位为中标单位。事件3:开工前,总监理工程师组织召开了第一次工地会议,并要求G单位及时办理施工许可证,确定工程水准点、坐标控制点,按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4:开工前,设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后,总监理工程师整理了一份设计修改建议书,提交给设计单位。事

23、件5:施工开始前,G单位向专业监理工程师报送了施工测量成果报验表,并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。问题:事件5中,专业监理工程师还应检查、复核哪些内容?【答案】(1)检查施工单位专职测量人员的岗位证书(1分)及测量设备检定证书(1分);(2)复核(平面和高程)控制网(1分)和临时水准点(1分)的测量成果。3. 某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订施工合同,约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目,其中,子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分,拆除废弃建筑物分包给具有相应资质的乙施工单位。工程实施过程中发生下列事件:事

24、件1:由于拆除废弃建筑物的危险性较大,乙施工单位编制了专项施工方案,并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。会后,乙施工单位将该施工方案送交项目监理机构,要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论证,便签字同意实施。事件2:建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内,将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。事件3:因资金出现困难,建设单位于2020年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位,缓建尚未施工的子项目D、E。而此前,甲施工单位已按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备,并支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间,建设单位于

25、2020年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。1、指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。2、指出事件2中建设单位的不妥之处,写出正确做法。3、事件3中,建设单位是否可以解除施工合同?说明理由。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工,项目监理机构应做哪些工作?4、事件3中,若解除施工合同,根据建设工程监理规范,甲施工单位应得到哪些费用补偿?【答案】1.事件1中,乙施工单位将施工方案直接送交项目监理机构;总监理工程师签字同意实施不妥。正确做法:乙施工单位编制的施工方案应先报送甲施工单位审查,甲施工单位的技术负责人审查签字同意后,报送项目监理机构,总监理工程师审查后方同意实施。2

26、.事件2中,建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内仅报送资质等级证明与拆除施工方案不妥。正确做法:由建设单位在建筑物拆除15日前报送;还应报送:拟拆除建筑物及可能危及毗邻建筑物的说明;堆放、清除废弃物的措施。3.事件3中:(1)建设单位可以解除施工合同。理由:根据合同法,因建设单位原因造成工程缓建致使合同无法履行的,建设单位可以解除合同。(2)项目监理机构应书面通知甲施工单位停止施工,并立即对已施工部分进行记录与计量。4.事件3中,甲施工单位应得到的费用补偿如下:(1)为设备订货而投入的300万元定金;(2)撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用;(3)甲施工单位所有人员的合理遣返

27、费用;(4)合理的利润补偿;(5)施工合同规定的建设单位应支付的违约金。4. 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同,工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括:分部分项工程项目(含单价措施项目)4项,费用数据与施工进度计划见下表;总价措施项目费用10万元(其中含安全文明施工费6万元);暂列金额费用5万元;管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%;规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%;增值税税率为9%。分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下:1.开工前,发包人按签约含税合同价(扣除安全文明施工费和暂列金额)的20%作为预付款支付承包人,预付款在施工期间的第

28、2?5个月平均扣回,同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款,在施工期间的第1?4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算,扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金,其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工,施工中发生了经发承包双方确认的下列事项:1.分部分项工程B的实际施工时间为第2?4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格价格上涨,双方约定分部分项工程C实际综合单价为285.79(元/

29、)。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。【答案】问题1:(1)签约合同价:(120.2+10+5)(1+6%)(1+9%)=156.210(万元)(2)工程预付款:(156.210-(6+5)(1+6%)(1+9%)20%=28.700(万元)(3)提前支付安全文明施工费工程款:6(1+6%)(1+9%)70%90%=4.367(万元)问题2:(1)应支付工程款:28.8/2+37.8/3+(10-670%)/4x(1+6%)(1+9%)90%-28.700/4=22.409(万元)(2)拟完工程计划投资:(28.8+37.8/2)(1+6%)(1+9%)=55.113(万元)(3)己完工程计

30、划投资:(28.8+37.8/3)(1+6%)(1+9%)=47.834(万元)(4)进度偏差:47.834-55.113=-7.279(万元)进度拖后7.279万元。问题3:(2)结算尾款:(156.210-0.974)(1-3%)-110-28.700=11.879(万元)5. 某工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要

31、求。但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标,并按照建设工程施工合同(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。工程按

32、期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并预计工程所需清理,修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。【问题】1指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处,并说明理由。2在施工招标资格预审中,监理单位认

33、为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。3指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确作法。4判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。5安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)?【答案】1建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处及理由:(1)建设单位在监理招标过程中的不妥之处在于:监理中标通知书发出后45天才签订委托监理合同。理由:根据中华人民共和国招标投标法的规定,中标通知书发出后30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。所以第45天不符合规定

34、。(2)建设单位在委托监理合同签订过程中的不妥之处在于:在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份比监理中标价降低10%的协议。理由:根据中华人民共和国招标投标法的规定,招标人与中标人不得私下订立背离合同实质性内容的其他协议。案例中降低中标价的10%属于背离合同实质性内容。2监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。理由:根据招标投标法对投标人资格审查文件的核查的有关规定,招标人不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;不得对潜在投标人实行歧视待遇。因此,招标人不得限制或排斥本地区、本系统以外的法人或组织参加投标。同时,由于A施工单位已经通过了资格预审,因此有资格参加投标。3施工招标评标委员会组

35、成的不妥之处、理由及正确做法:根据招标投标法对评标委员会的有关规定,评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中以随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进人评标委员会,已经进入的应当更换,保证评标的公平和公正。因此,本题中施工招标评标委员会组成的不妥之处有二:一是招投标管理办公室主任担任评标委员不妥;二是评标委员会中技术经济专家占总人数比例不符合要求。理由:行政监督管理部门人员不得担任评标委员会委员,专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中以随机抽取方式确定;评标委员会中有关技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。正确做法:招投标管理办公室主任退出评标委员会,从国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中再至少随机抽取1名技术经济专家,由5人以上单数组成评标委员会。4(1)B施工单位的投标书是无效标。理由:B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且无法合理说明理由,可认为其是低于成本报价。(2)D施工单位的投标书是有效标。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术总结

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁