《2022年四川省监理工程师自测模拟模拟题34.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师自测模拟模拟题34.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 网络计划时间参数中，作为实施目标的工期是指（）A.计算工期B.合同工期C.要求工期D.计划工期【答案】 D2. 【问题】 某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在 2 月 5 日开始动工。12 月 5 日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于 12 月 20 日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至
2、12月20日止【答案】 A3. 【问题】 大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】 C4. 【问题】 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】 C5. 【问题】 卓越绩效评价准则与ISO 9000质量管理体系的相同点是（ ）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】 D6. 【
3、问题】 关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】 D7. 【问题】 当工程延期事件具有持续性时，承包单位应先向监理工程师提交阶段性的详情报告，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是()。A.准确地确定出工程延期时间B.尽快作出延长工期的临时决定C.要求承包单位提交详尽的延期理由及依据D.及时向政府有关部门报告【答案】 B8. 【问题】 下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的
4、是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】 C9. 【问题】 根据施工合同标准文本的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】 C10. 【问题】 生产经营单位的主要负责人未履行中华人民共和国安全生产法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事
5、故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】 A11. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）的规定，下列属于业主向承包商索赔的是（ ）。A.工程变更引起的索赔B.加速施工费用的索赔C.承包商不正当地放弃工程的索赔D.发包人不正当地中止工程而引起的索赔【答案】 C12. 【问题】 关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是( )。A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统C.工程项目质量控制系统是永久性的D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】 A13. 【问题】
6、 质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（ ）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】 C14. 【问题】 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】 C15. 【问题】 下列关于项目资本金的表述中，不正确的是( )。A.项目资本金
7、是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资【答案】 C16. 【问题】 不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（ ）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】 C17. 【问题】 根据水利工程设计概（估）算编制规定，水利工程建设监理费用应包含在（）中。A.建筑安装工程费B
8、.独立费用C.预备费D.建设期融资利息【答案】 B18. 【问题】 某工程施工至2017 年12 月底，经统计分析：已完工作预算投资480 万元，已完工作实际投资510 万元，计划工作预算投资450 万元，该工程此时的投资绩效指数为（ ）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】 B19. 【问题】 某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（ ）万元。A.36.2250B.39.375
9、0C.39.8475D.40.2500【答案】 C20. 【问题】 表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T 19000B.GB/T 19001C.GB/T 19004D.ISO19011【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 流水施工的工艺参数包括（）。A.施工过程B.流水步距C.流水强度D.工作面E.施工段数【答案】 AC2. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013，下列属于分部工程的有( )。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工
10、程【答案】 ABC3. 【问题】 建设工程组织非节奏流水施工的特点有（ ）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】 BD4. 【问题】 工程监理企业经营活动准则中，诚信的实质是解决经济活动中经济主体之间的利益关系，它是企业（）的集中体现。A.经营理念B.经营方式C.经营责任D.经营文化E.经营成果【答案】 ACD5. 【问题】 建筑工程一切险中，保险人对（ ）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置
11、、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】 ABD6. 【问题】 隧道洞门工程施工，正确的有（）。 A.洞门端墙的砌筑与回填应两侧可以先后施工B.端墙施工应保证其位置准确和墙面坡度满足设计要求C.洞门的排水设施应与洞门工程配合施工，同步完成D.洞门衬砌完成后，其上方仰坡脚受破坏时，应及时处理E.洞门的排水沟砌筑在填土上时，填土必须夯实【答案】 BCD7. 【问题】 关于工程监理与项目管理服务说法正确的有（）。A.工程监理是强制实施的制度
12、B.项目管理服务属于委托性质，并不强制实行C.工程监理与工程项目管理服务均定位于工程施工阶段D.工程监理单位中心任务是目标控制E.工程项目管理单位能够在项目策划决策阶段为建设单位提供专业化的项目管理服务【答案】 ABD8. 【问题】 对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.对处
13、理记录整理归档【答案】 ABD9. 【问题】 收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担【答案】 ABD10. 【问题】 将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】 BD11. 【问题】 概率分析一般的方法有（）。A.临界分析法B.蒙特卡洛法C.敏
14、感性分析法D.因素分析法E.决策树法【答案】 B12. 【问题】 对正态分布规律的描述，正确的是（）。A.唯一确定曲线形状B.唯一确定曲线对称中心位置C.唯一确定曲线形状D.唯一确定曲线位置E.确定曲线形状和位置【答案】 BC13. 【问题】 企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A.企业采购人员基础工资B.设备联合试运转费C.设备购买价格D.设备运杂费E.设备安装费【答案】 CD14. 【问题】 某项目招标文件中投标人须知前附表规定不得递交备选投标方案，但投标人仍然递交了备选投标方案，则下列说法正确的是（）。A.评标委员会对备选投标方案不予考虑B.评
15、标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑该备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.如评标委员会认为备选投标方案优于投标方案，则该投标人的投标不受影响E.该投标人的投标被否决【答案】 A15. 【问题】 审核监理规划时，对项目监理机构的组织机构方面审核的内容包括( )。A.是否符合专业工程相关的标准B.是否与施工单位的组织关系相协调C.是否与工程实施特点相结合D.是否与建设单位的组织关系相协调E.是否与施工组织设计使用的规范、标准、技术要求相一致【答案】 BCD16. 【问题】 （2016年真题）下列工作内容中，属于建设工程监理文件资料管理的有（）。A.收
16、发文与登记B.文件起草与修改C.文件传阅D.文件分类存放E.文件组卷归档【答案】 ACD17. 【问题】 （2015年真题）分部工程观感质量验收由相关验收人协商确定，综合给出（）的质量评价结果。A.合格B.不合格C.好D.一般E.差【答案】 CD18. 【问题】 根据建设工程监理规范GBT 503192013，监理文件资料应包括的主要内容有（ ）。A.监理规划，监理实施细则B.施工控制测量成果报验文件资料C.施工安全教育培训证书D.施工设备租赁合同E.见证取样文件资料【答案】 AB19. 【问题】 拆迁补偿的形式可分为（ ）。A.产权调换B.房屋自建C.货币补偿D.土地补偿E.耕地占用【答案】
17、 AC20. 【问题】 施工单位向项目监理机构申请()时，使用_报验、报审表。A.工程材料和构配件报验B.隐蔽工程报验C.检验批、分项工程的报验D.为施工单位提供服务的试验室的报审E.工程竣工报验【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景：某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位。项目监理过程中有如下事件：事件
18、1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安
19、全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。问题：1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计？总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当？说明理由。2.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥？写出正确的做法。3.监理单位应如何处理事件2？4.在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当？施工单位的费用索
20、赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。【答案】1.总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。2.（1）建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。（2）建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。3.监理单位应
21、要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。4.监理工程师的做法是正确的。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因是施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。2. 某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率12%（以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数），利润率7%（以人工费、材料
22、费、施工机具使用费和管理费之和为基数），措施费按分部分项工程费的5%计，规费综合费率8%（以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数），综合税率3%（以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数）。施工单位在前8个月的计划完成产值见表6-1。工程实施过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，由于相邻外单位工程施工的影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单
23、位要求施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日（人工综合单价75元/工日）；消耗材料150m2（材料综合单价100元/m2）。事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应的分部分项工程费为28万元。事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有：在建永久工程损失20万元；进场待安装的设备损失3.2万元；施工机具闲置损失8万元；工程清理花费5万元。【答案】工程预
24、付款=（25000-3800）20%=4240（万元）；16月份计划完成产值=350+400+650+800+900+1000=4100（万元）4000（万元），所以预付款应从开工后第7个月起扣。不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。第4月应签认的进度款=80090%=720（万元）；第5月应签认的进度款=9000000+（8075+150100）（1+8%）（1+3%）90%=8121024.36（元）=812.10（万元）；第6月应签认的进度款=1000+18.5（1+12%）（1+7
25、%）（1+8%）（1+3%）90%=922.20（万元）；第7月应签认的进度款=120090%-4240/5=232（万元）。在建永久工程损失20万元应由建设单位承担；进场待安装的设备损失3.2万元应由建设单位承担；施工机具闲置损失8万元应由施工单位承担；工程清理花费5万元应由建设单位承担；建设单位应承担的损失=20+3.2+5=28.20（万元）。3. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11
26、月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建
27、设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。2、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（
28、1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招标投标法规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成
29、投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。4. 某省属重点水利工程项目计划于2014年12月28日开工，由于坝肩施工标段工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取
30、邀请招标方式，于2014年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业投标文件于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托
31、人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业综合得分分别为第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月2日签订了书面合同。1）业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2）C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3）指出开标工作的不妥之处，说明理由。4）指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。5）招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。【答案】1）业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。业主自行决定采取邀请招标方式，不妥。理由：地方重点水利项目
32、中不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门会同同级发展计划行政主管部门审核后，报本级人民政府批准，方可进行邀请招标。2）C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。C企业的投标文件无效。理由：在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。E企业的投标文件无效。理由：投标文件未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）的签字（或印鉴）的，可按无效标处理。E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字。3）指出开标工作的不妥之处，说明理由。开标工作的不妥之处及理由：（1）10月21日下午开标，不妥。
33、理由：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，本案例招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时。（2）由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标，不妥。理由：开标应由招标人主持。4）指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。评标委员会成员组成的不妥之处及理由：（1）有当地招投标监督管理办公室和公证处的人员，不妥。理由：项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项目相关业务，也不适合担任评标委员会成员。（2）技术经济方面专家人数为4人，不妥。理由：评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术
34、、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。5）招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。5. 某工程施工合同约定：(1)签约合同价为3000万元，工期6个月。(2)工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。(3)工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。(4)当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。(5)竣工结算时，发包人按结算总价的5%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工
35、中，遇未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3，承包人的报价浮动率为6%。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见表2015-6-1。问题：1.事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应
36、如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。3.事件3中，分析土方工程综合单价是否可以调整。4.工程预付款及第3、4、5月应扣回的工程款各是多少？依据表6-1，项目监理机构1-5月应签发的实际付款金额分别是多少？6月份办理的竣工结算款是多少？【答案】1.主要考核考生对工程变更价款调整原则的掌握程度。事件1中,已有措施项目增加的措施费,按原有措施费的组价方法调整；新增措施项目的费用,由施工单位提出,经建设单位确认。2.主要考核考生是否掌握工程赶工要求的处理方法。事件2中,项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求。理由：造成工程延
37、期的原因不是施工单位责任。3.主要考核考生对工程变更价款调整方法的掌握程度。事件3中,由于而投标报价50元m3大于47.94/m3元,因此,变更后土方工程综合单价可不予调整。4.主要考核考生对工程预付款、工程进度款及竣工结算款确定方法的掌握程度。(1)预付款=3000*15%=450（万元）第3、4、5月每月应扣回的工程款=4503=150（万元）(2)依据表6-1，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：4000.9=360（万元）2月份：5500.9=495（万元）3月份：5000.9-150=300（万元）4月份：4500.9-150=255（万元）5月份：4000.9-150=210（万元）