《2022建材买卖合同15篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建材买卖合同15篇_2.docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建材买卖合同15篇建材买卖合同1出卖人(甲方)：_买受人(乙方)：_为了维护消费者、经营者合法权益，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益爱护法及有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商一样，签订本合同。一、建材买卖基本状况商品名称：_规格型号：_商品等级：_材质：_颜色：_产地：_单价：_数量：_总价：_备注：_货款总额：￥_元，大写_拾_万_仟_佰_元_角_分送货验收状况：验收合格货款两清拒收及缘由：_解决方案：_甲方(签字)：_乙方(签字)：_交货时间：_年_月_日二、货款支付方式1、乙方在签约时一次性支付全部货款。2、乙方在签约时支付定金_元(不得
2、超过商品总价的20%)，余款_元应在_时付清。三、交货及验收1、乙方自提：_年_月_日到_提货。2、甲方送货：_年_月_日前送货至_。乙方在接收商品时，须当场检验查收，无误的应签收;如发觉问题应当场提出，书面确认。实木制品(实木贴面、封边、实木地板等商品)和自然石材存在自然色差及不同纹理是不行避开的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别，均属正常现象并非质量问题。四、商品非质量问题换货退货1、接收商品后_内，在无任何损坏且不影响二次销售的状况下，乙方可以要求换、退货，其费用由乙方担当。2、对装修后剩余材料(所购总数的_%以内)在商品无任何损坏且不影响二次销售的状况下，送货后30天内可以凭销
3、售合同及相关单据按商品买卖合同单价全款退货，其费用由乙方担当。退货地点：_。其中灯具、胶类、地毯，自售出之日起7日内包装完好无磨损可退货。五、质量问题“三包”规定甲方对商品实行三包。如出现质量问题，甲方按中华人民共和国消费者权益爱护法等法律法规规定，担当商品的“修理、更换、退货”责任。甲方或主办单位做出对乙方更有利的责任承诺的，根据该承诺执行。六、违约责任(一)甲方违约责任：1、建材商品经法定质量检验机构检验不符质量要求的，乙方可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求甲方履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，乙方可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的，乙方可
4、以刚好退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求甲方履行更换、修理等义务;2、甲方拖延交货的，每日应向乙方支付拖延部分价款_%的违约金;拖延交货超过_日的，除支付违约金外，乙方还有权解除合同，甲方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但乙方在不收取违约金的状况下有权要求甲方双倍返还定金。(二)乙方违约责任：1、乙方拖延提货的，每日应向甲方支付拖延部分价款_%的违约金;2、乙方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。(三)经法定质量检验机构检验，建材商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的，乙方有权无条件退货，并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费
5、、损失费等损失，并担当总价款_%的违约金。(四)_。七、争议解决方式本合同发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向市场主办单位或消费者协会申请调解。当协商和调解不成，可实行以下第_种方式解决：1、向_仲裁委员会申请仲裁。2、向人民法院起诉。假如甲方拒不执行仲裁裁决或法院判决，由市场主办单位向乙方进行先行赔付。八、其他约定事项_。九、附则本合同与合同附件具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方盖章、签字之日起生效。合同如有未尽事宜，须由甲乙双方共同协商，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式_份，其中甲方_份，乙方_份，市场主办单位_份。均具有同等法律效力。甲方(章)：_地址：
6、_法定代表人：_托付代理人：_电话：_售后服务电话：_乙方(签字或盖章)：_地址：_电话：_主办单位(章)：_地址：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_建材买卖合同2甲方(供方)：乙方(需方)：双方就本着同等互利、协商一样的原则，签订本合同，以资双方信守执行第一条 甲方选购产品清单汇总： (见附件)其次条 货物的技术标准和质量保证五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。 乙方应供应同产品检测报告、产品合格证。乙方保证所供应的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方担当修理或更换，费用由乙方担当。 在质量保证期内，因甲方运用不当而造
7、成的产品损坏，乙方不担当保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行修理，修理造成的材料、设备、人工费用均由甲方担当。第三条 货物的运输及交货合同签定后，依据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。送货地点为： 。甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方供应的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好状况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单。乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等状况均有乙方担当。甲方指定验收接货人为 ，或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)第四条 付款方式：甲方选择以 分批次支付
8、 方式支付乙方全部款项。合同签订后：付款按批次付款。每批次要货前6天甲方书面通知乙方，货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%，工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金，质保期为一年，保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应供应相应正规发票。第五条 合同条款的补充或修改：5.1 乙方根据双方商定的价格交货给甲方，不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整，均须提前提出，并经双方协商达成一样后方可实施。5.2 甲、乙任何一方假如要注销合同，必需提出充分的理由，双方协商。5.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围，应刚好与乙方协商，以便双方制
9、订新合同或增补合同。5.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时，乙方须要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮实惠后进行价格调整供货。5.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发觉不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款，如给甲方造成其他损失，乙方负全责。第六条 违约责任:6.1 双方签订合同后，任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的，一律视为违约。(双方另有约定的除外)6.2 甲方逾期付款，经双方协商仍未能解决的，每逾期 1 天，应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，乙方有权单方面解除合同并要
10、求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。6.3 乙方逾期供货，经双方协商仍未能解决的，每逾期 1 天，应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。6.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换，在乙方更换符合合同约定的合格产品之前，甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应担当该批货款总价20%的违约金。第七条 纠纷解决方式:7.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争吵的异议，应通过友好协商解决，若不能妥
11、当解决时，双方约定在项目所在履行地提起诉讼，最终结果以法院的判决为准。第八条. 其他:8.1 任何一方遇到“不行抗力”，如地震、台风、水灾、斗争、政府介入、自然灾难、禁运和其他不行预料或避开的事故等风险而无法履行合约或延误时间的，应以书面形式通知对方并提乙有效证明，双方应依据事故的合同的影响程度统一协商，以确定完全或部分取消本合同，或是延长合同履行期限，对方对此做出一个明确的、合理的确定。8.2 按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十日内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。8.3 与本合同有关的
12、全部正式文本，如招标书、投标书、产品报价单等，均可作为本合同的附件，以供双方核查、参考。8.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应刚好以书面形式通知对方，否则必需担当由此而产生的一切后果。合同所供应的联系地址是双方寄发函件的依据，必需真实打算。任何一方供应的通信地址错误或拒不接收对方的函件，则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的，自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。8.5合同执行期内，乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。8.6本合同自双方签字
13、、签章之日起生效，壹式肆份，双方各执贰份。甲方(供方)：乙方(需方)：年月日：建材买卖合同3合同编号：北京市建材买卖合同（橱柜订购类）提示 ：请细致确认您所选择的建材，并仔细阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装运用留意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采纳书面形式。依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 所购建材基本状况： 橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌 品名 产地 材质 颜色 规格 数量 单价 总价 地柜 吊柜 台面 燃气灶 抽烟机 水槽 龙头 配件
14、 其 他签名建材买卖合同4合同编号：_依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公开、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 所购建材基本状况单位： 元建材名称合计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：￥ 元其次条 质量标准：_第三条 交货：交货方式为（卖方送货买方取货）交货时间：_交货地点：_第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后_日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。第五条 付款方式刚好间：双方约定以第_种方式支付价款。（一）签定合同时，买方支付（定金预付款）_元
15、（定金不得超过总价款的_），货到验收后一次性支付余款；（二）_第六条 违约责任（一）卖方违约责任1建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。2卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延部分价款_的违约金；拖延交货_日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的状况下，有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任1买方拖延提货的，每日应向卖方制度拖延部分价款_的违约金；2、买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。甲方： 乙方：建材买卖合同
16、5甲方：_乙方：_第一条所购建材基本状况：单位：_元/_建材名称：_产地：_品牌：_规格型号：_颜色：_标号：_材质：_批次：_数量：_单价：_总价合计人民币：_（大写）拾_万_仟_佰_拾_元_角_分（小写）：￥_元其次条质量标准：室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准、_第三条交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时间：_；交货地点：_。第四条安装：安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为_市家庭居室装饰工程质量验收标准/_市高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由担当，买方应为卖方供应必要的安装条件。第五条验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面
17、瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，阅历收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。第六条换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生改变而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方担当。第七条余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方担当。第八条付款方式刚好间：双方约定以第种方式支付价款。（一）签订本合同时
18、，买方支付（定金/预付款）_元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款；（二）_第九条违约责任：（一）卖方违约责任：1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为_年，卖方负责免费修理；2.卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延部分价款_%的违约金；拖延交货超过_日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的状况下有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：1.买方拖延提货的，每日应向卖方支付拖延部分价款_%的违约金；2
19、.买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。第十条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十一条其他约定事项：_第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同为准。声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行担当赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位担当责任之后，有权向卖方追偿。甲方：_乙方：_建材买卖合同
20、6合同编号：_提示：请细致确认您所选择的建材，并仔细阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装运用留意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采纳书面形式，并尽可能保留同一批次未运用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 所购建材基本状况：单位：_元/_建材名称产地品牌规格型号颜色标号材质批次数量单价总价合计人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：￥元其次条 质量标准：室内装饰装修材料中有害物质限量国家
21、标准、_第三条 交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时间：_；交货地点：_。第四条 安装：安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为北京市家庭居室装饰工程质量验收标准/北京市高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由担当，买方应为卖方供应必要的安装条件。第五条 验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，阅历收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。第六条 换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生改变而提出换货要求的
22、，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方担当。第七条 余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方担当。第八条 付款方式刚好间：双方约定以第种方式支付价款。（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）_元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款；（二）_第九条 违约责任：（一）卖方违约责任：1墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；
23、对于其他质量问题，包修期限为_年，卖方负责免费修理；2卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延部分价款_%的违约金；拖延交货超过_日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的状况下有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：1买方拖延提货的，每日应向卖方支付拖延部分价款_%的违约金；2买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。第十条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，
24、或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十一条 其他约定事项：_第十二条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同为准。买方（章）：_ 卖方（章）：_居处：_ 居处：_联系电话：_ 联系电话：_托付代理人：_ 法定代表人：_托付代理人：_签订时间：_ 签订地点：_声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行担当赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位担当责任之后，有权向卖方追偿。主办单位（章）：_建材买卖合同7卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、青岛市建设工程材料管理条例及其他
25、有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。第一条拟运用建材之建设工程及所购买建材基本信息(一)拟运用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程名称：地址：建设单位名称：施工单位名称：监理单位名称：(2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：批准证书/证明名称：证书/证明编号：(3)规划许可证(附件1.2)：规划许可证名称：证书编号：(4)施工许可证(附件1.3)：施工许可证名称：证书编号：(二)所购买建材基本信息其次条质量标准(需详细明确，作为产品验收标准，见附件2)第三条建材包装(1)包装标准：
26、(2)包装费用：(3)包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。甲方负责自行回收。包装物随产品归乙方全部，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。(4)其它：第四条交货(1)交货方式：(甲方送货/乙方取货)(2)交货时间：(3)交货地点：(4)运输方式：(5)运输及装卸费用担当：(6)其它：第五条验收(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、其次条、第三条之约定及双方一样同意的标准进行。(2)验收方式：当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。无法当场检验的，乙方应在接收货物次日
27、起日内进行检验，并将检验结果刚好通知甲方。选择甲方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量，阅历收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并担当因此给乙方造成的损失。双方对检验标准或检验结果有异议的，托付本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果刚好通知甲方的，视为验收合格。(3)其它：第六条安装(1)安装方式：(甲方安装/乙方自装);选择甲方安装的，安装费用由担当，乙方应为甲方供应必要的安装条件。(2)甲方负责安装的，应根据国家相关法律法规向乙方供应免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：
28、(3)其它：第七条付款双方约定以第种方式支付价款。(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后日内一次性支付余款。(2)其它第八条双方义务(一)甲方义务(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。(2)需根据双方约定的交货时间、地点及交货方式，刚好供货，并主动协作乙方进行货物验收工作。(3)应刚好向乙方供应其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。(4)根据国家相关法律规定及双方的约定刚好为乙方供应售后服务，产品出现质量瑕疵或不合
29、格现象，应根据乙方要求刚好为其供应产品修理、更换或退货工作。(5)其它：(二)乙方义务(1)按约定向甲方支付相应货款。(2)刚好组织货物验收工作，并协作甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方供应必要的安装条件和便利。(4)其他：第九条违约责任(一)甲方违约责任(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方担当全部责任。(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算，向乙方支付违约金。甲方拖延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍须要货物的，甲方应按数补交，并担当拖延交货责任。(3)甲方提前交货、未根据约定的地点、
30、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应担当乙方由此多支出的合理费用。甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒绝接收。如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应依据详细状况，由甲方负责修理或更换或退货，并担当修理、更换或退货而支付的实际费用。(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损
31、坏或灭失的，由甲方负责赔偿。(6)因甲方缘由导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应担当乙方因此多支出的合理费用和拖延交货的违约金。(7)甲方未按合同约定供应有关技术资料的，乙方有权解除合同。(8)其它：(二)乙方违约责任(1)乙方拖延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方担当由此造成的全部损失。(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并担当由此给甲方造成的损失。(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提
32、货部分货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并担当甲方实际支付的代为保管、保养的费用。(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应担当拒收货物款项%的违约金，并担当由此给甲方造成的损失。(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方供应其他错误信息，应担当甲方因此所受到的实际损失。(6)其它：第十条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十一条其他约定事项第十二条合同生效、争议解决方式(1)本合同一式份，双方各执份，建设工程材料管理机关登记备案一份
33、。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。(2)本合同自双方签字并盖章后生效。(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一样的，选择下列第方式解决：依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;依法向法院起诉。乙方(盖章)：甲方(盖章)：居处地：居处地：法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：_年_月_日日期：_年_月_日签订地点：建材买卖合同8合同编号：依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下：第一条 装饰建材名称、品牌、规格型号、
34、等级、材质、数量和价款等：注：内容较多时，可另行附页。其次条 质量标准：1、国家标准 。2、行业标准 。3、企业标准 。4、其它： 。第三条 付款方式刚好间：1、合同签字生效后支付：定金（定金不超过总价款的20%） 元，预付款 元；货物验收符合合同约定的，即一次性付清余款。2、合同签订生效后一次性付清全部款项 。第四条 交货验收和加工安装：1、交货方式为：卖方送货 ， 买方自提 。2、交货时间： ；送货/自提地点： 。3、验收：卖方交货时，买方应当场验收并签字确认。4、加工安装：（1）卖方为买方免费加工安装 。（2）卖方为买方加工安装，但买方需另行向卖方支付加工安装费用元 。（3）买方自行加工
35、安装 。 第五条 违约责任：1、有下列情形之一的，卖方应无条件退货，并应赔偿由此给买方造成的经济损失：（1）产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。（2）供应的产品与本合同第一条约定不相符的。2、拖延履行的违约责任：（1）卖方拖延交货的，每日应向买方支付 元违约金；拖延交货超过 日的，买方有权单方解除合同。（2）买方拖延提货的，每日应向卖方支付 元违约金；拖延提货超过 日的，卖方有权单方解除合同。第六条 争议解决：本合同签订与履行发生争议的，双方可协商或申请调解解决，协商或调解解决不成的，按下列方式解决：1、 向深圳仲裁委员会申请仲裁 。 2、 向人民法院起诉 。第七条 其他约定：
36、。第八条 合同生效及附件等：本合同自买卖双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同一式份，买卖双方各执一份。卖方（章）： 买方（章）：地址： 地址： 授权代表签字：授权代表签字：联系电话： 联系电话：签订时间： 年 月日建材买卖合同9依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公开、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条所购建材基本状况单位：元其次条质量标准：第三条交货：交货方式为_(卖方送货/买方取货)交货时间：_年_月_日交货地点：_第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买
37、方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。第五条付款方式刚好间：双方约定以第种方式支付价款。(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;(二)第六条违约责任：(一)卖方违约责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款%的违约金;延迟交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的状况下，有权要求卖方双倍返还定金。(二)买方违约责任：1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款%的违约金;2、买方无正值理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。建材买卖合同书格式第八条其他约定事项：_第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同为准。第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。买方(章)：_卖方(章)：_居处：_居处：