《输电线路检修工作外委管理典型经验gemq.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《输电线路检修工作外委管理典型经验gemq.docx（109页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、输电线路路检修工工作外委委管理典典型经验验专业名称称:外包工程程安全规范范化管理理填报单位位:汉中中供电局局 时间:20007.33摘 要要 开开展输电电线路检检修外包包工程规规范化管管理工是是为了加加强我局局的安全全生产管管理工作作，有效效利用企企业外部部的有利利资源，提提高输电电线路设设备完好好率,保保证电网网连续、稳稳定供电电，提高高供电可可靠，降降低企业业安全生产产管理风风险。在保证证企业的的经济效效益和稳稳定工作作不受冲冲击的前前提下，根据生产实际需要，对输电线路检修制度进行改革，将输电线路检修工作委托给有相应资质的施工单位承担。使该项工作的安全规范化管理行成一整套完善的管理体系。通
2、过我局近几年在输电线路检修外包工中实践经验和国家有关法律、法规的有关条款使输电线路检修外包工程规范化管理工作逐步形成了一整套完善的管理体系。我局在线路停电更换线路合成绝缘子、玻璃绝缘子、更换导地线防震锤、更换拉线、处理导地线断股、加装避雷器。带电线路安装防鸟刺、杆塔刷漆、接地网改造等工作外包给有资质的施工单位承担。通过我们和施工单的共同努力在外包工作中没有发生事故，保障了我处线路的安全运行。一、外委委管理的的目标描描述1.外委委管理工工作符号号国家有有关法法法律、法法规的相相关要求求，符合合电力生生产有关关规程、规规定，保保障电网网安全、稳稳定运行行，避免纠纠纷的发发生。为为了使输输电线路路检
3、修外外包工程程从工程程发包到到工程验验收形成成一套完完善的闭闭环管理理。使外外包工程程从工程程发包到到工程验验收形成成完整的的制度化化管理，我们制定了一套完善的外委管理制度。2.输电电线路检检修外包包工程规规范化管管理的范范围：2.1.首先我我们制定定出输电电线路检检修外包包工程管管理办法法。以输输电线路路检修外外包工程程管理办办法制定定制定出以以下五项项管理制制度。2.1.1输电线线路检修修工作外外委资质质审查管管理制度度，加强强输电线线路检修修工作外外委的资资质审查查管理，落落实资质质审查责责任,进进一步规规范资质质审查的的内容、程程序和要要求，保保证选择择的施工工单位符符合要求求，规范范
4、合同内内容，2.1.2输电电线路检检修工作作外委施施工合同同管理制制度，明确合合同双方方的责任任，使之之符合法法律、法法规的相相关要求求，避免免纠纷的的发生，2.1.3输电电线路检检修工作作外委安安全管理理制度，明确各类工作中的安全管理责任，保证工作中的人身、电网和设备安全,输电线路维护、检修工作外委的现场管理，2.1.4输电电线路检检修工作作外委现现场管理理制度，明确工作中的现场管理责任，切实保障外委工作正常、有序、规范地进行，2.1.5输电电线路检检修工作作外委竣竣工验收收管理制制度，保保证施工工质量符符合规定定要求，为为加强线线路外委委检修工工作、改改扩建工工程的施施工质量量管理，根根据
5、汉汉中供电电局新、扩扩（改）建建输变电电工程竣竣工验收收管理办办法（试试行）和和1110-5500KKV架空空电力线线路施工工及验收收规范的的规定，二、输电电线路检检修外包包工程规规范化管管理的主主要做法法1.外委委管理工工作流程程外委工作作流程图图（见附附件1）2.主要要流程说说明外委工作作详细的的工作流流程说明明(见附件件2)3.确保保工作流流程各个个阶段工工作要求求工作各个个阶段按按制度执执行.输电线线路检修修工作外外委资质质审查管管理制度度;输电电线路检检修工作作外委施施工合同同管理制制度;33.输电电线路检检修工作作外委安安全管理理制度;输电线线路检修修工作外外委现场场管理制制度;输
6、输电线路路检修工工作外委委竣工验验收管理理制度。详细的工工作流程程说明(见附件件3)4.保证证外委流流程正常常管理的的绩效考考核于控控制我们从外外委施工工企业资资质审核核到工作作终结制制定了一一套卡式式管理模模式。（表表见附表表4）实实行谁签签字谁负负责的原原则。为为了使外外委合同同规范、有有序、地地进行制制定了外外委合同同范本、安全协议范本、安全技术交底范本（见附表5）。三、评估估与改进进1.我们们制定的的外委合合同符合合国家有有关法律律、法规规的有关关条款，避免纠纷的发生。2. 供供电运行行单位目目前存在在的困难难，线路路在不断断增加，人人员没有有增加，加加之人员员逐渐老老化，基基本只能能
7、完成线线路正常常维护。大大型检修修工作只只有外委委才能完完成输电电线路的的维护工工作，保保证线路路的稳定定运行。3.今后后在外委委工作中中安全监监管应放放在第一一位。进进一步完完善合同同使之他更加符合国国家有关关法律、法法规的有有关条款款。保证证企业的的经济利利益。附件2汉 中 供 电电 局 输电线路路检修工工作外委委管理办办法为加强我我局的安安全生产产管理，有有效利用用企业外外部的有有利资源源，降低低安全管管理风险险，在保保证企业业的经济济效益和和稳定工工作不受受冲击的的前提下下，根据据生产实实际需要要，对输输电线路路检修制制度进行行改革，将将输电线线路检修修工作委委托给有有相应资资质的施施
8、工单位位承担。为为规范该该项工作作的实施施，制订订本管理理办法。一、外委委项目外委项目目按安全全等级可可分成两两类：第一类是是有一定定安全风风险、技技术要求求高的工工作，主主要是指指高空检检修作业业、线路路改、扩扩建中的的杆塔组组立、放放紧线和和附件安安装工作作等。第二类是是安全风风险较小小、技术术含量较较低，但但劳动强强度大的的工作，主主要指线线路巡视视小道的的修葺，基基础护坡坡的砌筑筑、接地地装置改改造等。具体项目目划分见见见表11、表22：表1 第一类类工作项项目序号工作项目目1带电杆塔塔上的工工作补加塔材材、脚钉钉2整基铁塔塔螺栓紧紧固3防鸟设施施安装4杆塔防腐腐刷漆5安装爬梯梯6更换
9、拉线线7安装故障障指示器器8安装线路路警示牌牌、刷色色标9停电工作作 清扫绝缘缘子10更换合成成绝缘子子11更换零值值、雷击击、破损损绝缘子子12导地线弛弛度调整整13修补导地地线14更换补强强拉线15更换横担担及铁附附件16更换导地地线防震震锤、间间隔棒调调整17避雷器安安装18高空搭接接头19更换导地地线20线路改线线、拆除除旧线路路表2 第二类类工作项项目序号工作项目目1索桥加固固维修2杆塔基础础护坡砌砌筑3接地装置置改造4线路运行行小道的的修复5线路通道道清障6杆塔基础础开挖7杆塔基础础浇制二、外委委的基本本要求1、两类类工作可可根据有有关规定定和具体体情况，委委托给有有相应资资质的施
10、施工单位位完成。2、停电电检修与与带电杆杆塔上的的工作，由由于涉及及线路检检修的特特种作业业、输电电线路的的停送电电联系，因因此必须须由线路路检修的的专业队队伍完成成。3、由于于输电线线路对安安全运行行的要求求较高，为为加强对对设备材材料的管管理，确确保线路路的主材材符合国国家标准准规定，在在合同中中必须明明确规定定线路主主材由委委托方按按要求提提供。4、对技技术含量量不高，但但工作强强度相对对较大，不不涉及线线路的停停送电联联系，运运行线路路不会对对施工人人员造成成危害，施施工人员员也不会会对运行行线路设设备造成成损坏，将将具备以以上条件件的工作作整体委委托给具具有普通通建筑资资质和其其他相
11、应应资质的的单位进进行施工工。5、现有有的外委委施工企企业尚不不具备带带电作业业资质，外外对电网网突发事事件，不不具备事事故抢修修的应急急处理机机制。因因此现阶阶段涉及及带电作作业的项项目和事事故抢修修工作暂暂不能外外委。待待条件成成熟后，逐逐步进行行外委。6、在开开展外委委工作时时，必须须按照外外委工作作管理办办法规定定的条款款执行。三 、选选择外委委施工单单位1、对外外委单位位的资质质进行审审查，具具体审查查内容为为：1.1企企业法人人营业执执照；1.2审审查企业业资质证证书。企企业资质质满足施施工项目目等级要要求；发发证单位位为国家家授权单单位；证证书在年年检有效效期内1.3法法人代表表
12、资格证证书。1.4项项目经理理资质证证书。1.5安安全认可可证。1.6施施工简历历。1.7近近3年的的施工安安全记录录。1.8审审核工作作票签发发人和工工作负责责人。1.9审审核工人人技术素素质。1.100审核机机械、工工器具。1.111审核安安全防护护设施、安安全用具具。1.122审核安安全管理理机构。1.133审核安安全员配配置。 具体审审核内容容见附录录：汉中中供电局局输电线线路检修修工作外外委资质质审查评评估表。2、审批批程序：2.1输输电线路路主管部部门收集集外委施施工部门门的资质质报告，由由主管专专责人进进行初步步审查。2.2 输电线线路主管管部门领领导组织织部门相相关人员员（不少
13、少于3人人）共同同对外委委施工单单位资质质进行评评估打分分。2.3 生产管管理部门门、安全全监察部部门和局局法律事事务室对对照资质质报告，核核实评分分结果，无无误后签签字。2.4资资质审查查工作结结束后，线线路主管管部门将将外委单单位的审审查报告告和资质质审查评评分表复复印一套套交局安安全监察察部门备备案。资质审查查按照附附件一“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委资质审审查制度度”执行。3、确定定施工单单位由委托单单位及生生产、安安全管理理部门和和法律事事务室对对资质审审查合格格的施工工单位，审审核其评评分表并并进行综综合比较较，确定定出安全全管理水水平高、信信誉好、经经验丰富富的施工工
14、单位作作为外委委单位。四、签定定外委合合作意向向书确定施工工单位后后，由委委托方分分别与选选定的受受托单位位签定外外委工作作合作意意向书，意意向书有有效期为为六个月月至一年年。在意意向书中中明确合合作内容容、对受受托单位位的要求求、双方方的职责责。“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委合作意意向书范范本”见附录录。五、签定定外委施施工合同同及安全全协议书书安排输电电线路检检修工作作时，根根据输电电线路检检修工作作内容、工工作时间间、地点点、工程程量及完完成工作作所需的的资质要要求，从从合作意意向单位位中选择择具体项项目的施施工单位位，并与与之签定定该项目目的施工工合同。合合同内容容应包含含
15、安全全生产工工作规定定中第第1055、1006条条条款，即即预留安安全施工工保证金金和明确确委托方方的现场场管理权权利。在签定合合同的基基础上，就就合同中中需要明明确的安安全注意意事项签签定安全全施工协协议书。安安全施工工协议书书与外委委工作施施工合同同具有相相同的法法律效力力。合同签定定应按照照附件二二 “汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委合同管管理制度度”执行。“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委合同范范本”见附录录。“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委安全施施工协议议书范本本”见附录录。六、受托托单位编编制施工工安全、技技术、组组织措施施受托单位位根据施施工现场场情况，
16、编编制符合合现场实实际的安安全、技技术、组组织措施施，经委委托部门门审查合合格后由由受托单单位工作作负责人人监督并并贯彻落落实，必必要时可可请委托托方协助助制订“三措”。七、现场场安全、技技术交底底为履行委委托方的的安全责责任，开开工前应应对受托托方负责责人和工工程技术术人员进进行全面面的安全全、技术术交底。主要是指指明施工工作业区区域、临临近作业业区域的的带电设设备，所所做的安安全措施施及安全全注意事事项，以以及安安全生产产工作规规定中中第1004条规规定的委委托方应应承担的的安全责责任。并并应有完完整的记记录和资资料，一一式两份份，交底底结束后后双方签签字各保保存一份份。遇有有工作间间断、
17、现现场环境境、气候候等发生生变化时时，委托托方应根根据实际际需要对对现场安安全、技技术交底底内容进进行修改改、完善善，再次次对受托托方进行行安全、技技术交底底，并履履行书面面签字认认可手续续。“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委两交底底记录”见附录录。八、现场场管理委托方派派出的质质量监督督员对施施工质量量进行全全过程监监督，负负责对工工程进度度、工程程质量、各各工序和和合同执执行情况况进行监监督检查查。受托方的的工作负负责人对对现场安安全及施施工质量量负全部部责任。开开工前，对对需办理理工作票票的工作作必须办办理合格格的工作作票，结结合工作作实际分分析工作作中的危危险点、制制定预控控措
18、施，并并在现场场给全体体工作人人员宣读读，清楚楚无误后后签名。工工作中必必须严格格遵守电电业安全全工作规规程、供供电企业业有关规规程、制制度。受托方施施工人员员在供电电运行生生产区域域内工作作，违反反有关安安全规程程制度的的规定时时，质量量监督员员及委托托方安全全监察部部门有权权按“合同”规定，给给予处罚罚。发现现重大安安全隐患患时，有有权责令令施工单单位停工工，待安安全措施施齐全后后方可继继续工作作。现场管理理按照附附件三“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委现场管管理制度度”执行。九、安全全管理外委工作作实行全全过程的的安全管管理，具具体管理理应按照照附件四四“汉中供供电局输输电线路路
19、检修工工作外委委安全管管理制度度”执行。十、竣工工验收各类外委委工程项项目的验验收均参参照1110-5000kV架架空送电电线路施施工及验验收规范范及附附件五“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委竣工验验收制度度”执行。对重大检检修项目目和主网网线路的的改扩建建工作，生生产主管管部门会会同线路路主管单单位派驻驻的安全全质量监监察人员员认真履履行现场场质量监监督的职职责，对对工程进进度、工工程质量量、各工工序和合合同执行行情况监监督检查查，负责责设备工工程量的的统计、中中间验收收及工程程终结手手续。工作结束束，验收收合格后后，由施施工方按按照“汉中供供电局输输电线路路检修外外委工作作质量验验
20、收报告告表”要求，填填写缺陷陷处理情情况，有有无遗留留问题，经经委托部部门认可可后签署署验收意意见。“汉中供供电局输输电线路路检修工工作外委委质量验验收报告告表”见附录录。十一、合合同兑现现按照外委委工作施施工合同同要求，在在工程竣竣工验收收合格后后兑付施施工款项项。十二、不不可预见见问题的的解决与与防范签定合同同时，对对不可预预见的问问题，必必须加以以细化，包包括人员员违章，环环境引发发的问题题等要全全部列入入。同时时细化不不可预见见问题的的解决办办法，避避免合同同外的争争议。十三、争争议的解解决方法法1、施工工前，应应认真分分析可能能引起争争议的问问题，在在合同中中提出相相应的解解决办法法
21、。2、在合合同实施施过程中中，要积积极总结结归纳容容易引起起争议的的问题，在在以后的的合同中中予以完完善，逐逐步解决决。3、在进进行输电电线路检检修外委委工作遇遇到争议议时，双双方应本本着相互互体谅，共共同协商商的办法法加以妥妥善解决决。若双双方无法法达成一一致意见见，对发发生的争争议按合合同商定定交由汉汉中劳动动仲裁委委员会进进行仲裁裁。十四、考考核输电线路路检修外外委工作作的考核核按照相相应的管管理制度度进行。本办法自自发布之之日起执执行，解解释权为为汉中供供电局安安全监察察科。附件编号：汉中供电电局输电线路路维护工工作外委委合作意意向书甲方：，乙乙方：就输电线线路维护护工作外外委事宜宜，
22、经共共同协商商，达成成以下合合作意向向。该意向书书有效期期限为。签订时间间：年月日。签订地点点：。一、合作作范围在该意向向书有效效期内，可可能就线线路维护护的有关关工作进进行共同同合作。合合作项目目包括：线路运运行小道道的修复复，索桥桥加固维维护，线线路通道道清障，杆杆塔基础础护坡砌砌护，接接地装置置改造，杆杆塔基础础开挖，杆杆塔基础础浇制。二、合作作目的经过资质质评估，乙乙方基本本满足合合作范围围有关工工作的基基本要求求，为满满足双方方合作的的需要，保保证乙方方按要求求向甲方方提供相相关的施施工力量量，确保保施工合合同的顺顺利执行行，双方方在平等等互利基基础上，经协商，签定本合作意向书。三、
23、甲方方责任1、确定定合作范范围内的的有关工工作后，优优先将工工程项目目承包给给乙方，并并与之签签定相关关的施工工合同。2、对乙乙方的安安全管理理及安全全工器具具、施工工机具、个个人防护护用品的的配备进进行不定定期的检检查，核核准其施施工资质质等级的的符合性性。3、对乙乙方的人人员变动动情况进进行核查查。四、乙方方责任1、 提提供至少少一个固固定的办办公场所所。具体体地点为为，2、提供供可靠的的联系电电话，确确保联系系。联系系电话。3、加强强管理和和培训，努努力提升升安全、技技术水平平。4、合理理配备并并调配人人员，确确保施工工合同的的顺利执执行。5、完善善和配备备一定规规模的施施工工器器具，保
24、保证施工工的顺利利进行。五、具体体工作，双双方应在在此意向向书的基基础上，另另行订立立施工合合同和施施工安全全协议书书。六、本意意向书一一式两份份，双方方各执一一份。甲方（盖盖章）： 乙方（盖盖章）：甲方法人人代表（签签字）： 乙方法法人代表表（签字字）： 签定时时间 年年 月 日编号：附件汉中供电电局输电电线路检检修工作作外委施工合同同及安全全协议书书（范本本）目 录1. 汉中供电电局输电电线路检检修工作作外委施施工合同同使用说说明112. 汉中供电电局输电电线路检检修工作作外委施施工安全全协议书书使用说说明13. 改线(拆拆除旧线线路)施施工合同同24. 改线(拆拆除旧线线路)施施工安全全
25、协议书书105. 线路辅助助设施施施工合同同136. 线路辅助助设施施施工安全全协议书书207. 停电线路路杆塔上上的工作作施工合合同238. 停电线路路杆塔上上的工作作施工安全全协议书书3009. 带电线路路杆塔上上的工作作施工合合同3310. 带电线路路杆塔上上的工作作施工安全全协议书书4011. 线路通道道清障施施工合同同433汉中供电电局输电电线路检检修工作作外委施工合同同使用说说明1.本合合同作为为涵盖55个类别别27个个单项工工作的范范本，其其中安全全保证金金、质量量保证金金和工程程结算等等内容可可根据实实际工作作适当调调整。2.本合合同涵盖盖所签订订项目的的多项工工作，其其中涉及
26、及施工单单价、施施工期限限如在合合同签订订时无法法确定，可可在合同同后以附附件的形形式加以以说明。3. 55个合同同范本除除线路路通道清清障施工工合同的的安全责责任已在在合同中中明确，无无施工安全全协议书书外，其其余4个个合同范范本均附附有施工工安全协协议书。4.本合合同范本本包含55类277个单项项工作：a) 改改线(拆拆除旧线线路)施施工合同同；b）线路路辅助设设施施工工合同【接接地装置置改造；索桥维维修加固固；杆塔塔基础护护坡砌筑筑；线路路运行小小道的修修复；基基础开挖挖；基础础浇制】；c) 停停电线路路杆塔上上的工作作施工合合同【更更换合成成绝缘子子；清扫扫绝缘子子；更换换零值、雷雷击
27、、破破损绝缘缘子；导导地线弛弛度调整整；修补补导地线线；更换换补强拉拉线；更更换横担担及铁附附件；更更换导地地线防震震锤、间间隔棒调调整；避避雷器安安装；高高空搭接接头；更更换导地地线】；d) 带带电线路路杆塔上上的工作作施工合合同【杆杆塔防腐腐刷漆；补加塔塔材、脚脚钉；整整基铁塔塔螺栓紧紧固；防防鸟设施施安装；安装爬爬梯；更更换拉线线；安装装故障指指示器；安装线线路警示示牌、刷刷色标】；e) 线线路通道道清障施施工合同同。汉中供电电局输电电线路检检修工作作外委施工安全全协议书书使用说说明1.本协协议书作作为涵盖盖4个类类别266个单项项工作的的范本，根根据实际际工作部部分条款款可作适适当调整
28、整。2.施工工中遇到到特殊情情况，以以法律规规定条款款为准。3.环境境复杂的的施工现现场,必必须在安安全、技技术交底底中用示示意图加加以说明明。线路辅助助设施施施工合同同合同编号号：订立合同同双方：委托人：，以下简简称甲方方；受托人：，以下简简称乙方方。签订时间间：年月日 签签订地点点：为了明确确双方责任任，分工工协作，共共同完成成本合同同签订的的工作任务务，根据据中华华人民共共和国合合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方充分协商，签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程概概况1.1 工程地地点：kkv线路路 至 之间。1.2 工程内内容及工工程量接地装置置改
29、造 至之间基；至之之间基。【索桥维维修加固固；杆塔塔基础护护坡砌筑筑；线路路运行小小道的修修复；基基础开挖挖；基础础浇制】1.3 材料供供应由甲方提提供接地地钢筋、扁扁铁供应应，数量量及规格格见材料料清单。第二条 工程造造价接地装置置改造元元/基，计计元；总价元，最最终以决决算为准准。【索桥维维修加固固；杆塔塔基础护护坡砌筑筑；线路路运行小小道的修修复；基基础开挖挖；基础础浇制】第三条 期限本合同自自年月日至年月日有效效。第四条 开工和和竣工4.1 开工日日期：年年月日；竣工日期期：年月日。4.2 乙方必必须得到到甲方的的许可后后，方可可开始工工作。4.3 乙方应应在规定定的竣工工日期内内完工
30、；若遇延延期按本本合同112.22款执行行。第五条 安全责责任5.1 双方应应认真履履行安安全协议议书中中各自的的安全责责任，发发生事故故时，分分别承担担各自的的安全责责任。5.2 由于乙乙方责任任引起甲甲方设备备损坏或或事故，相相应损失失由乙方方承担。5.3 乙方在在施工中中，造成成第三方方损失，责责任由乙乙方承担担。5.4 乙方在在施工过过程中与与外部人人员发生生的纠纷纷，由乙乙方按照照国家有有关法律律程序负负责处理理。5.5 乙方施工工车辆发发生的交交通事故故，由乙方方按照国国家有关关法律程程序负责责处理。第六条 甲方责任任6.1 在开工日前前，向乙乙方提供供与施工工有关的的设备技技术资
31、料料和施工条条件简况况，甲方方必须对上上述资料料的正确确性负责责。6.2 提供符符合国家家标准和和施工要要求的材材料，数数量、规规格以设设备材料料清单为为准，并并保证供供货时间间和地点点，满足足施工要要求。不不能按期期交货时时，应事事先通知知乙方，由由此增加加的费用用和工期期延误，责责任由甲甲方承担担。6.3 开工前前，组织织施工安安全措施施和技术术措施交交底及施施工方案案会审。6.4 在有危危险性的的电力生生产区域域内作业业，如有有可能因因电力设设施引起起人员伤伤害和电电网事故故、设备备事故的的场所作作业，应应事先进进行安全全技术措措施交底底，要求求乙方制制定安全全技术措措施，并并配合做做好
32、相关关的安全全措施。6.5 向乙方方提供符符合国家家有关安安全生产产规定的的施工作作业环境境。6.6 负责办办理工地地范围内内的征地地、移民民和青苗苗赔偿及及外部协协调工作作。向乙乙方提供供施工用用地，提提供的用用地范围围和期限限在签订订协议书书时商定定。6.7 向乙方方提供已已有的与与本合同同工程有有关的地地质勘探探资料，但但只对列列入合同同文件的的地质勘勘探资料料负责，不不对乙方方使用上上述资料料所作的的分析、判判断和推推论负责责。6.8 组织或或参与重重大技术术施工方方案制定定，施工工过程中中监督、检检查工程程进度和和质量验验收，参参与工程程质量事事故分析析及补救救措施的的制定。6.9
33、按合同同规定和和工期要要求，督督促检查查工程进进度和工工程质量量。6.100 协调调施工、设设计、运运行等部部门的工工作。6.111 有权权要求撤撤换乙方方不能胜胜任本职职工作或或行为不不端及玩玩忽职守守的任何何人员。6.122 组织织工程竣竣工验收收工作。第七条 乙方责任任7.1 开工前前编制施施工组织织、安全全及技术术措施，报报甲方审审批并严严格执行行。7.2 开工前前编制施施工计划划和施工工方案，报报请甲方方审查，并认认真执行行。擅自自修改施施工计划划和施工工方案，造造成的后后果自负负。7.3 配合甲方方进行施施工前技技术、安安全措施施交底，并并认真落落实有关关措施。7.4 严格按按施工
34、图图纸及施施工规范范组织施施工，建建立各工工序间质质量检查查制度、标标准和组组织体系系，按合合同工期期完成工工程任务务。7.5 做好工工程的施施工记录录，及时时向甲方方汇报工工程施工工情况。7.6 在接到到开工通通知后，未未按进度度计划及及时组织织施工，由由此增加加的费用用和工期期延误及及损失，由由乙方承承担责任任。7.7 乙方损坏坏甲方所所提供的的材料、设设备等，由由乙方承承担责任任。7.8 为完成成合同规规定的各各项工作作，应组组织相应应要求的的下述人人员：1）具有有合格证证明的各各类专业业技工和和普工；2）具有有相应技技术理论论知识和和施工经经验的各各类专业业技术人人员及有有能力进进行现
35、场场施工管管理和指指导施工工作业的的工长；3）有相相应岗位位资格的的管理人人员；4）施工工人员应应进行过过安全思思想教育育并经电电业安全全工作规规程（电电力线路路部分）及及电力力建设安安全工作作规程（架架空电力力线路部部分）的的考试合合格。7.9技技术岗位位和特殊殊工种的的工人均均应持有有通过国国家或有有关部门门统一考考试或考考核的资资格证明明，甲方方认为有有必要时时，可进进行核准准。7.100 应在在合同规规定的期期限内完完成工地地清理并并按期撤撤退其人人员、施施工设备备和剩余余材料。7.111 应对对其工地地人员进进行有效效的管理理，使其其能做到到尽职尽尽责。7.122 甲方方发现乙乙方使
36、用用的施工工设备影影响工程程进度或或质量时时，有权权要求乙乙方增加加或更换换施工设设备，乙乙方应及及时增加加或更换换，由此此增加的的费用和和工期延延误责任任由乙方方承担。第八条 工程质质量、验验收及保保修8.1本本工程质质量目标标：优良良工程。8.2 验收1）依照照审定后后的施工工图、11105000kv架架空电力力线路施施工及验验收规范范、架架空送电电线路施施工质量量检验及及评定标标准以以及其他他现行国国家标准准和规程程组织施施工。工工程期间间遇有国国家标准准更改，按按新颁布布的标准准执行。严严格执行行乙方制制订的质质量管理理体系及及质量保保证手册册。2）工程程质量检检查以乙乙方为主主,乙方
37、方应做好好自检记记录，并并接受甲甲方派驻驻现场的的代表(工程监监理)对对施工全全过程的的质量监监督检查查，乙方方要尊重重甲方代代表和监监理人员员对工程程质量问问题提出出的书面面意见，并并对问题题及时进进行处理理和整改改。3）发生生施工质质量事故故，乙方方需报甲甲方共同同研究处处理，采采取补救救措施，直直至返修修，保证证最终工工程质量量不受影影响，发发生费用用由事故故责任方方负责。4）工程程竣工后后，按甲甲方要求求填写工工程竣工工资料，应应分类归归整，装装订成册册，一并并付交甲甲方。8.3 保修1）工程程保修期期从工程程竣工核核定合格格之日起起计算，期期限为11年。2）在保保修期内内发生施施工质
38、量量问题，由由乙方负负责保修修并负担担保修费费用。3）保修修期内，乙方在接到甲方的保修通知后，必须在三日内到现场核查情况，确属工程保修范围内的，应与甲方共同商定保修内容，并在甲方要求的合理期限内予以保修。工程保修中，甲方应当给予配合。乙方如不及时进行保修，质保金将部分或全部作为处罚金扣除。4）工程程款的 %，计计元预留留做工程程质保金金，保修修期内不不发生施施工质量量问题，期满后后3个月月内一次次结清。第九条 安全保保证金9.1 为确保保施工安安全，有有效地强强化安全全管理，从从施工费费中提取取%, 约约 元，作作为安全全保证金金。9.2 因乙方方安全管管理方面面的责任任造成的的人身伤伤亡事故
39、故，该费费用将部部分或全全部作为为处罚金金扣除。9.3 因乙方方责任造造成甲方方设备损损坏或造造成事故故，该费费用将部部分或全全部作为为处罚金金扣除。9.4 甲方有有关人员员发现乙乙方违章章及安全全隐患，有有权按本本单位职职工违反反规程制制度进行行制止，甲甲方在施施工现场场对乙方方开出的的安全处处罚单，经经乙方确确认后，从从安全保保证金中中扣除。9.5 乙方在施施工中未未发生人人身、设设备事故故和违章现象象，未对对甲方设设备造成成损坏，此此费用在在工程保保修期满满后3个个月内一一次结清清。第十条 工程结结算10.11工程款款的结算算1）结算算的工程程量为乙乙方实际际完成并并经甲方方验收合合格、
40、签签字认可可的工程程量；2）合同同生效后后，甲方方预付工工程款的的 %，计计元；3）完成成总工程程量的一一半时，付付工程款款的 %，计元；4）竣工工验收合合格后，付付工程款款的 %，计元；10.22 工程程总价的的结算包包含安全全保证金金在内。10.33 支付付方式：转帐或或现金支支付。第十一条条 工程程的转包包或分包包乙方不得得将其承承包的全全部或部部分工程程进行转转包或分分包。第十二条条 合同同的变更更12.11未经同同意，双双方均不不得对合合同进行行变更。特特殊情况况下，必必须经双双方协商商后，可可适当变变更。12.22 可以以调整合合同期限限的变更更1）影响响工程进进度的重重大设计计变
41、更；2）因不不可抗力力的因素素、自然然灾害（雷雷、大雨雨、大雪雪、大风风）；3）为工工程的合合理施工工和保证证安全所所必须的的暂停施施工；4）因电电网运行行方式和和其它影影响工期期的因素素。12.33可以调调整合同同价款的的变更1）因施施工现场场与设计计不符；2）甲方方原因引引起的工工期延误误；3）乙方方原因引引起的工工期延误误。第十三条条 违约约、争议议与解决决方式13.11 违约约、争议议1）在施施工过程程中经检检验达不不到国家家验收规规定，不不能保证证工程质质量，甲甲方有权权终止合合同，造造成返工工的损失失，乙方方应予赔赔偿。2）合同同签订后后，未经经双方协协商同意意，任何何一方不不得解
42、除除或不完完全履行行合同。单单方擅自自解除或不不完全履履行合同同，由违违约方赔赔偿因此此造成的的经济损损失。3）由于于甲方电电网运行行方式或或其它因因素等原原因而进进行的停停电计划划改变给给乙方进进场人员员造成的的误工损损失，在在工程结结算时，可可适当给给予补助助。4）因违违约给对对方造成成的损失失，由双双方按实实核定，违违约金及及赔偿金金在明确确责任后后，工程程结算时时偿付。13.22 争议议的解决决方法履行本合合同发生生争议，双双方应协协商解决决，协商商不成，任任何一方方均有权权向汉中中仲裁委委员会申申请仲裁裁。第十四条条 合同同生效和和终止14.11 合同同生效1）合同同自签订订之日起起
43、开始。2）合同同一式四四份，甲甲方执二二份，乙乙方执二二份。14.22 合同同终止结清全部部款项后后，合同同自然终终止。第十五条条 其他他15.11施工中中拆除和和剩余的的钢筋、扁扁铁等材材料归甲甲方所有有。15.22 因不不可抗力力、自然然灾害（雷雷、大雨雨、大雪雪、大风风）等恶恶劣天气气影响而而停止施施工，给给双方造造成的损损失。由由于这是是不可抗抗拒、非非双方责责任的自自然因素素引起的的问题，双双方互不不承担责责任。15.33施工现现场对安安全管理理要求较较多，安安全管理理有其专专业性的的具体要要求，把把双方的的安全责责任在安安全协议议书中中加以明明确，并并作为合合同的附附件，与与合同具
44、具有相同同的法律律效力。15.44本合同同未尽事事宜，双双方认为为必要时时，可协协商或签签订补充充条款，补补充条款款或协商商纪要与与本合同同具有同同等效力力。15.55甲方发发现乙方方有违章章操作、冒冒险作业业，以及及危及员员工人身身和设备备安全及违反安安全生产产规章制制度的行行为而不不听甲方方劝阻的的情况发发生时，本本合同解解除。15.66本合同同未作规规定的，按按中华华人民共共和国合合同法的的规定执执行。甲方（委委托人）： 乙乙方（ 受托人人）：（单位盖盖章） （单单位盖章章）法定代表表人： 法定定代表人人：委托代理理人： 委托托代理人人：住所： 住所所：电话： 电话话：开户银行行： 开开户银行行：账号： 账号号：邮政编码码： 邮邮政编码码：时间： 时间间：线路辅助助设施施施工安全全协议书书订立协议议双方：委托人：，以下简简称甲方方；受托人：，以下简简称乙方方。乙方营业业执照字字号：企业等等级：许许可证号号：安全管理理机构名名称：安全负负责人：签订时间间：年月 日