《2022年贵州省监理工程师自测模拟提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年贵州省监理工程师自测模拟提分题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 合同法律关系害体的智力成果指的是( )。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】 C2. 【问题】 FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【答案】 B3. 【问题】 国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（ ）的备用金。A.施工方B.业主方C.供货方D.
2、施工总承包管理方【答案】 B4. 【问题】 某企业用50 万元购置一台设备，欲在10 年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为（）万元。A.7.893B.8.849C.9.056D.9.654【答案】 B5. 【问题】 下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】 C6. 【问
3、题】 规费是按国家法律、法规规定，由（ ）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】 B7. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（ ）天内，完成对工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】 A8. 【问题】 建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总 人数的（ ）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】 C9. 【问题】 工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ ）阶段。A.项目决策B.工程设计C.工程施工D.工程竣工
4、验收【答案】 C10. 【问题】 根据建设工程监理规范，项目监理机构应签发监理通知单的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工存在重大质量、安全事故隐患的D.施工单位使用不合格的工程材料、构配件和设备的【答案】 D11. 【问题】 根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是( )。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】 D12. 【问题】 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的
5、是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】 B13. 【问题】 做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】 D14. 【问题】 根据英国工程施工合同文本（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】 A15. 【问题】 对于施工现场临时用电设备数量
6、在（ ）及以上,或用电设备容量在（ ）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】 A16. 【问题】 （）是监理评标的重点。A.监理投标报价B.监理依据和监理工作内容C.工程监理难点、重点及合理化建议D.工程监理实施方案【答案】 D17. 【问题】 根据部门规范性文件，房屋建筑工程中，不属于基础工程的旁站的关键部位和工序是（ ）。A.土方回填B.卷材防水层细部构造处理C.地下连续墙D.梁柱节点钢筋隐蔽工程【答案】 D18. 【问题】 对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。A.委托厂
7、家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控【答案】 B19. 【问题】 工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的( )。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】 C20. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程监理规范，下列表式中，不需要总监理工程师加盖执业印章，但需要建设单位盖章的是（）。A.施工组织设计报审表B.专项施工方案报审表C.工程开工报审表D.工程复工报审表【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），工程量清单计价计算公式正
8、确的有（）。A.措施项目费=措施项目工程量x措施项目综合单价B.分部分项工程费=分部分项工程量x分部分项工程综合单价C.单项工程造价=单位工程造价D.单位工程造价=分部分项工程费E.建设项目总造价=单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息【答案】 BC2. 【问题】 （2017年真题）监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】 ABD3. 【问题】 关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有（）。A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B.承包人组织
9、招标工作的有关费用应另行计算C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标【答案】 AC4. 【问题】 项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地使用权【答案】 ABC5. 【问题】 一个好的抽样检验方案，应该具备（） 。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】 AC6. 【问题】 在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包
10、的说法，正确的是（）。A.承包商不得将整个工程分包出去B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小E.承包商需在向业主通知分包商情况【答案】 ABC7. 【问题】 与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】 ABD8. 【问题】 下列工作流程中，监理工作涉及的有（）。A.分包单位招标选择流程B.测量监理流程C.隐蔽工程验收流程D.质量问题处理审核流程
11、E.开工审核工作流程【答案】 BCD9. 【问题】 根据标准施工招标文件，承包商只能索赔费用的有（ ）。A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备B.发包人提交的材料和工程设备不符合合同要求C.发包人要求承包人提前竣工D.发包人原因导致的工程缺陷和损失E.法律变化引起的价格调整【答案】 AC10. 【问题】 按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】 AB11. 【问题】 建设工程施工专业分包和劳
12、务分包的主要区别有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险【答案】 ABC12. 【问题】 由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有()A.施工
13、单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】 ABC13. 【问题】 下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】 BC14. 【问题】 监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括（ ）。A.审核物资供应计划B.签署物资供应合同C.监督检查物资订货情况D.协调各有关单位间的关系E.审查物资供应情况的分析报告【答案】 ACD15. 【问题】 下列关于公路交通安全设施中防落网的说法中，正确的有（）。A.主要有防落物网、防落石网两种B.防落物网的设置范围为下穿铁路、公路等被保护区的宽度并各向
14、路外延长1015mC.防落石网应充分考虑地形条件、地质条件、危岩分布范围、落石运动轨迹及与公路工程的相互关系等因素后确定D.防落石网宜设置在缓坡平台或紧邻公路的坡脚宽缓场地附近E.防落网采用低碳钢丝、铝镁合金丝等编织焊接而成【答案】 ACD16. 【问题】 为控制工程建设设计进度，设计单位应采取（ ）等有效措施。A.建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核C.实行设计工作技术经济责任制D.不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等E.一成不变地按
15、照设计进度计划办事【答案】 ABCD17. 【问题】 建设工程进度调整系统过程的主要工作有（）。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展情况C.采取措施调整进度计划D.分析进度偏差产生的原因E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】 CD18. 【问题】 对于调试工作质量控制可分为（）。A.质量检查阶段B.生产性介质投料的联合试运转阶段C.单体调试阶段D.有负荷调试E.无负荷或非生产性介质投料的联合调试【答案】 ACD19. 【问题】 根据美国AIA标准合同文本，关于代理CM模式的说法，正确的有（）。A.CM合同属于管理承包合同B.CM合同采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商
16、不赚取总包.分包合同的差价D.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务E.CM承包商需承担项目的实施风险【答案】 ABCD20. 【问题】 （2020年真题）关于监理有限责任公司的说法，正确的有（）。A.股东会是公司的权力机构B.设董事会时，其成员数量为213人C.公司经理对董事会负责，行使公司管理职权D.设监事会时，其成员数量为13人E.公司应有名称和住所【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并
17、附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：（1）遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建部分工程造成破坏，损失22万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元，业主应予以支付。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天，要求合同工期顺延10天。（6）由于工程破坏，现场清理需
18、费用2万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？3.对施工单位提出的要求如何处理？（请逐条回答）【答案】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请；判定索赔成立原则；对索赔报告的审查和核定；与承包人协商补偿；签发索赔处理决定，当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则：工程本身的损害由业主承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理工作的费用，由业
19、主承担；工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法：经济损失由双方分别承担，工程延期应予签证顺延；工程修复、重建22万元工程款应由业主支付；索赔不予认可，由施工单位承担；索赔不予认可，由施工单位承担；工期顺延10天；现场清理需费用2万元，由业主承担。2. 某实施监理的引水工程，发包人与承包人签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目。工程实施过程中发生了下列事件：事件1：施工中因地震导致，施工停工1个月，已建工程部分损坏。现场堆放价值50万元的工程材料（承包人负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场有8人受伤，承包人承担了全部医疗费24万元（其中发包人受伤人员医疗
20、费3万元，承包人受伤人员医疗费21万元）；承包人修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向监理人提交了费用补偿和工程延期申请。事件2：安装的流量计设备由发包人采购。到货后，发包人、监理人和承包人共同对到货设备进行了验收。验收后由承包人入库存放。承包人取货时发现丢了3台套流量计设备，造成损失10.5万元。对此，承包人要求发包人承担流量计设备丢失的责任。专用合同条款对此无任何约定。事件3：受地震影响，发包人正式通知承包人与监理人，缓建尚未施工的子项目E。鉴于无法确定复工时间，发包人随后书面通知承包人解除施工合同。【问题】1分析事件1中发包人和承包人各自承担哪些经济损失？2指出事件2的不妥之处，
21、并说明理由。3事件3中，发包人是否可以解除施工合同？说明理由。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应做哪些工作？【答案】1.分析事件1中发包人和承包人各自承担哪些经济损失？答案：（1）发包人应承担的损失责任包括：工程本身的损害；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失；运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；发包人人员的伤亡损失。因此，现场堆放的工程材料损失；发包人人员医疗费；损坏工程修复费用应由发包人承担。（2）施工单位应承担的损失包括：承包人机械设备损坏；停工损失；施工单位现场人员的伤亡损失。因此，施工机械损坏修复费用和施工单位人员医疗费应由施工单位承担。2.指出事件2的不妥之
22、处，并说明理由。答案：承包人要求发包人承担流量计丢失责任不妥。理由：发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。3.事件3中，发包人是否可以解除施工合同？说明理由。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应做哪些工作？答案：发包人可以解除施工合同。理由：发生地震等不可抗力后，发包人可以根据中华人民共和国合同法或者合同条款的规定解除合同。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应书面通知承包人停止施工，并对已施工部分进行计量与支付。3. 某一级公路建设工程项目为公用事业的大型基础设施项目，建设单位决定利用社会资金作为该项目建设资金的补充部分，经招标后确定E工程总公司（以下
23、简称E公司）作为出资方。E公司具有施工总承包特级资质，建设单位没有进行施工招标就确定E公司作为施工单位。E公司与建设单位达成口头协议后即进场施工，此时，双方尚未签订书面施工合同，也没有批复的工程量清单。监理单位中标并签约进场后，总监理工程师多次提醒建设单位应按法定程序与E公司签订书面施工合同，但未果。3个月后，该施工单位提出工程量计量和费用支付申请，总监理工程师拒绝了施工单位的申请。问题：1.建设单位确定施工单位的方式是否合法?请说明理由。2.考虑到本项目建设资金的特殊性，可否采用邀请招标方式进行施工招标?为什么?3.总监理工程师为什么拒绝施工单位的计量、支付申请?4.该施工单位提出工程计量申
24、请时，应当满足哪些条件?【答案】1.不合法。按照招投标法属于公用事业的大型基础设施项目，应采用公开招标的方式确定施工单位。2.不可以。邀请招标项目的条件:项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择；受自然地域环境限制的;涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的;拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得的;法律、法规规定不宜公开招标的。且邀请招标的项目必须经政府或项审批部门批准。3.因本项目尚不具备工程计量与费用支付的条件。主要是：施工合同尚未建立，且无经评审的工程量清单。4.计量应满足的条件:首先该施工单位应与建设单位签订施工合同，合同签订后符合下列4个条件后方
25、可接收计量支付申请。计量的项目应符合合同要求;质量必须达到合同规范标准的要求;4. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了
26、混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。2、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3、上述质量
27、事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招标投标法规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由
28、：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前
29、，总监理工程师应该做如下工作。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。5. 某涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。施工单位提出设计变更方案并提交至监理单位，监理单位随后指示采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。问题：1.承包人是否有权延长工期及增加费用2.该事件中是否有不妥之处【答案】属于不利物质条件，承包人有权要求延长工期及增加费用施工单位提出设计变更方案不妥，应为设计单位提出；监理单位随后指示采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知不妥，因为涉及到设计方案，必须征得建设单位和设计单位同意。