《21年监理工程师考试答案6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师考试答案6卷.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年监理工程师考试答案6卷21年监理工程师考试答案6卷 第1卷建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术答案：A,B,C解析：本题考查的是项目资本金制度与融资模式。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额的20%。 按照FIDIC施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工
2、期，但不包括成本D.成本，但不包括工期正确答案：B(2022年真题)在工程施工质量验收过程中，发现质量不符合要求时，可以进行验收的是(）。A.经返工或返修的检验批B.无结构和安全问题，建设单位核算认可的检验批C.虽改变外形但仍能满足结构安全的检验批D.经原设计单位和监理单位认可的检验批答案：A解析：本题考核的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。工程施工质量验收时不符合要求的应按以下条款进行处理：（1）经返工或返修的检验批，应重新进行验收；（2）经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；（3）经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使
3、用功能的检验批， 可予以验收；（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；（5）经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。(2022年)项目监理机构的组织结构设计工作包括（）。A.选择组织结构形式B.确定管理层次和管理跨度C.确定监理工作内容D.制定工作流程和信息流程E.划分项目监理机构部门答案：A,B,E解析：CD属于组建项目监理机构步骤的内容。ABE属于项目监理机构组织结构设计的内容。某公路桥梁工程,其基础为钻孔灌注桩。该桥梁工程的施工任务由甲建筑公司总承包,其中桩基础工程的施工经建设单位批准
4、分包给乙专业工程公司,建设单位委托光大监理公司承担该桥梁工程的施工监理工作,该监理公司任命的项目总监理工程师具有多年的桥梁设计工作经验。施工前,甲建筑公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,并经专业监理工程师审核批准。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后,建设单位发现,整体桩位（桩的中心线）沿桥梁中线偏移,偏移量超出施工规范允许的误差。经检查发现,造成桩位偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此,甲建筑公司向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下：1补桩；2适当调整承台的结构钢筋,外形尺寸作部分改动。项目总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,认为甲建筑公司的处理方案可行,因
5、此予以批准。乙公司随即向监理机构提交索赔意向通知书,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔通知书,提出以下要求：（1）要求赔偿整改期间机械、人员的窝工损失；（2）增加的补桩应予以计量、支付。理由是：甲公司负责桩位测量放线,乙公司按给定的桩位负责施工,桩体没有质量问题；桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。2、专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题上是否有责任?说明理由。答案：解析：2、专业监理工程师在这一质量问题上没有责任。其理由是：设计图纸标注有误,责任在建设单位单位。用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.流水节拍答案：A解析：考
6、点: “流水施工参数工艺参数”。工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数。通常包括工过程和流水强度两个参数。固此，本题的正确答案为A。下列总监理工程师的职责中，不得委托给总监理工程师代表的有()。A.组织工程竣工结算B.组织工程竣工预验收C.组织编写工程质量评估报告D.组织审查施工组织设计E.组织审核分包单位资格答案：B,C,D解析：21年监理工程师考试答案6卷 第2卷在建设工程进度控制中，通过建设单位招标的进度优惠条件鼓励施工单位加快进度的进度控制方法是()。A.经济措施B.行政方法C.管理技术方法D.管理技术方法加行政方法答案：A解析：考点:进度控制的
7、措施和主要任务。进度控制的经济措施包括：(1)及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；(2)对应急赶工给予优厚的赶工费用；(3)对工期提前给予奖励；(4)对工程延误收取误期损失赔偿金。发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。A.应当提请合同争议评审B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商答案：B解析：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解
8、决：向约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的（ ）。A基本目的B基本内涵C主要方式D主要方法正确答案：A如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准，确定投标报价的综合单价。A.招标工程清单的项目特征描述B.设计图纸的项目特征描述C.设计变更的项目特征描述D.实际施工的项目特征描述答案：A解析：本题考查的是投标报价审核方法。如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标
9、（分部分项）工程清单项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；如果施工图纸或设计变更致使其项目特征与工程清单项目特征描述不一致，双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。 根据建筑安装工程费用项目组成规定，企业管理费包括（）A.管理人员工资B.劳动保护费C.财产保险费D.工程排污费E.检验试验费 答案：A,B,C,E解析：企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。工程排污费属于规费。某工程招标标底是1010万元，评标基准价是1000万元。
10、其中一个投标人的投标报价1020万元， 则投标报价的偏差率为(?)。A.0B.1%C.2%D.1.9%答案：C解析：2022版教材P57-59投标报价的偏差率计算公式: 偏差率=100% X (投标人报价-评标基准价) /评标基准价；（1020-1000）/1000=2%依据物权法的规定，可以质押的权利包括（ ）。A.土地所有权B.汇票、支票、本票C.仓单、提单D.应收账款E.社会团体的教育设施答案：B,C,D解析：2022版教材P13-16可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、
11、著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。21年监理工程师考试答案6卷 第3卷（2022年真题）关于抵押的说法，正确的有（ ）A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押答案：A,E解析：抵押担保的范围=主债权+利息+违约金+损害赔偿金+实现抵押权的费用 抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权 人并告知受让人转让物
12、已经抵押的情况，否则该转让行为无效。（无需抵押权人同意） 转让抵押物的价款应提前清偿所担保的债权或向与抵押权人约定的第三人提存；超过债权的部分归抵押人所有， 不足部分由债务人清偿（注意，不是由抵押人清偿）抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。某工程双代号网络计划如下图所示，该网络计划中有（）条关键线路。A.1B.2C.3D.4答案：C解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路分别为：ABCFI、ADEHI、ADEFI，关键线路长度为17。应由建设单位承担责任的索赔事件，分包商向( ) 提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，
13、并依据两个合同判明责任。A.建设单位 B.承包商C.工程师 D.工程师代表答案：B解析：下列工期延误的索赔中，承包人可以得到费用补偿的是（）。A.不利自然条件B.特殊反常天气C.发包人命令暂停施工D.设计图纸错误答案：D解析：本题考查的是索赔的主要类型。在工期索赔中，属于客观原因所致，可以延长工期，不应给予费用补偿；凡纯属业主方面的原因（选项D的设计图纸错误）造成拖期，不仅应给承包人延长工期，还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C，由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内，暂停施工并未削减该项目的实施，没有导致利润的减少，故不予补偿。项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有( )A
14、.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试猃的技术标准E.工程施工质量猃收标准答案：A,B,D,E解析：考点:工程施工质量控制的依据。项目监理机构施工质量控制的依据包括：工程合同文件;工程勘察设计文件;有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件;质量标准与技术规范(规程)。参见教材P100。 在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为5个，未超过规定数量，则()。A.选其中前3名通过资格审查B.5家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对5家重新进行打分排序 答案：B解析： 本题考查的是资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的(且不少于3
15、个)，均通过资格预审，不再进行评分。建设工程进度计划的编制程序中， 属于计划准备阶段应完成的工作是（）。A.分析工作之间的逻辑关系B.计算工作持续时间C.进行项目分解D.确定进度计划目标答案：D解析：21年监理工程师考试答案6卷 第4卷在项目施工阶段，监理工程师可通过（ ）来了解现场施工进展情况。A. 建设单位B. 经常地、定期地收集进度报表资料C. 定期召开现场会议D. 派监理人员长驻现场、跟踪检查实际执行情况E. 进度计划表答案：B,C,D解析：2022版教材P131本题考查的是进度监测。在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得工程的实际进展情况：定期地、经常地收集由承包单位提
16、交的有关进度报表资料；由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。除上述两种方式外，由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，也是获得建设工程实际进展情况的一种方式，通过这种面对面的交谈，监理工程师可以从中了解到施工过程中的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防。根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表答案：B解析：考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便
17、使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括（ ）。A. 各项工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B. 总工期是否满足合同要求C. 主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求D. 主要机具、材料等的利用是否均衡和充分E. 主要资源的供应能否得到保证答案：A,B,C,D解析：2022版教材P129本题考查的是施工进度计划的检查与调整。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括：各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理；总工期是否满足合同规定；主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；主要机具、材料等的利用是否
18、均衡和充分。 以下属于工程造价控制的技术措施的是( )A.通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化B.协助完善质量保证体系C.建立健全项目监理机构D.建立多级网络计划体系 答案：A解析： 工程造价控制的技术措施：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位；通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化。根据建设工程监理规范，专业监理工程师应履行的有()。A.审批监理实施细则B.组织审核分包单位资质C.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量D.处置发现的质量问题和安全事故隐患E.参与工程变更的审查和处理答案：C,D,E解析：专业监理工程师职责：(1)参与编制监理规划，负责
19、编制监理实施细则，(2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告，(3)参与审核分包单位资格，(4)指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;(5)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量，(6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;(7)处置发现的质量问题和安全事故隐患，(8)进行工程计量，(g)参与工程变更的审查和处理;(10)组织编写监理日志，参与编写监理月报;( 11)收集、汇总、参与整理监理文件资料，(12)参与工程竣工预验收和竣工验收。审查设计概算编制依据时，应着重审查编制依据是否( )。A、经过国家或授权机关批准B、具有先进
20、性和代表性C、符合工程的适用范围D、符合国家有关部门的现行规定E、满足建设单位的要求答案：A,C,D解析：（1）合法性审查。采用的各种编制依据必须经过国家或授权机关的批准，符合国家的编制规定。（2）时效性审查。对定额、指标、价格、取费标准等各种依据，都应根据国家有关部门的现行规定执行。（3）适用范围审查。各主管部门、各地区规定的各种定额及其取费标准均有其各自的适用范围，特别是各地区的材料预算价格区域性差别较大，在审查时应给予高度重视。不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重 B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突 C.工程施工进度跟踪十分困难 D.在处理质量偏差时缺
21、乏整体性答案：D解析： 本题考查的是BIM技术应用。传统进度管理存在的主要问题包括：项目信息丢失现象严重；无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突；工程施工进度跟踪十分困难；在处理施工进度偏差时缺乏整体性。21年监理工程师考试答案6卷 第5卷对于施工单位提出涉及工程设计文件修改的工程变更，必要时应召开工程设计文件修改方案的专题论证会议，该会议的正确组织方式是()。A.由设计单位组织，建设、施工和监理单位参加B.由建设单位组织，设计、施工和监理单位参加C.由施工单位组织，建设、设计和监理单位参加D.由监理单位组织，建设、设计和施工单位参加答案：C解析：某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实
22、施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：组织协调设计方案优化；处理费用索赔；审查工程概算；处理工程价款变更；进行工程计量。进度控制：审查施工进度计划；主持召开进度协调会；跟踪检查施工进度；检查工程投入物的质量；审批工程延期。质量控制：审查分包单位资质；原材料见证取样；确定设计质量标准；审查施工组织设计；审核工程结算书。事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：主持编制项目监理规划；审批项目监理实施细则；审查和处理工程变更；调解合同争议；调换不称职监理人员。事件3：该项目监理规划内容包括：工程项目概况；监理工作范围；监理单
23、位的经营目标；监理工作依据；项目监理机构人员岗位职责；监理单位的权利和义务；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理工作程序；工程项目实施的组织；（11）监理设施；（12）施工单位需配合监理工作的事宜。事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。问题：1指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。2指出事件2中的不妥之处，说明理由。3指出
24、事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据建设工程监理规范，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。4指出事件4中的不妥之处，说明理由。5写出项目监理机构处理事件5的程序。答案：解析：1事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处如下：(1)投资控制：1)“组织协调设计方案优化”不妥，因属于设计阶段投资控制工作；2)“审查工程概算”不妥，因属于设计阶段投资控制工作。(2)进度控制：“检查工程投入物的质量”不妥，因属于施工阶段质量控制工作。(3)质量控制：1)“确定设计质量标准”不妥，因属于设计阶段质量控制工作；2)“审核工程结算书”不妥，因属于施工阶段投资控制工作。2事件2中，总监理工程师不应将下列工
25、作委托给总监理工程师代表：(1)主持编制项目监理规划；(2)审批项目监理实施细则；(3)调解合同争议；(4)调换不称职监理人员。3事件3中，项目监理规划内容中的不妥之处如下：(1)监理单位的经营目标；(2)监理单位的权利和义务；(3)工程项目实施的组织；(4)施工单位需配合监理工作的事宜。该项目监理规划还应包括的内容：(1)监理工作内容；(2)监理工作目标；(3)项目监理机构的组织形式；(4)项目监理机构的人员配备计划。2022年新教材的监理规划的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程
26、造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。4事件4中，项目监理规划修改后直接报送建设单位不妥。理由：监理规划编写完成后必须进行审核并经工程监理单位技术负责人签字认可。5项目监理机构处理事件5的程序如下：(1)报告建设单位；(2)签发工程暂停令；(3)就工期、费用补偿问题使建设单位和施工单位达成一致意见；(4)督促文物保护措施方案的落实；(5)文物保护措施落实后，签发复工令。依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并
27、签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款答案：C,D,E解析： 考点:施工进度管理。施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容：(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；(2)发包人应提供的条件；(3)所需追加的合同价款；(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析，一旦发现偏差，监理工程师应该做的工作是()。A.分析原因，提出纠偏措施，以加快设计工作进度
28、B.立即断定进度计划出现问题，对原进度计划进行调整或修订C.不予追究，按照原进度计划执行D.直接转入技术设计阶段或施工图设计阶段答案：A解析：考点:监理单位的进度监控。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原设计计划进行调整或修订。经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表答案：B解析：总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书
29、面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。在有足够工作面的前提下，组织()时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工答案：B解析：2022教材P20-22本题考查的是流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。某高速公路扩容改建，由原双
30、向四车道改建为双向八车道，合同文件约定半幅封闭，半幅施工。有五个变更设计方案，经有关专家对上述方案进行技术经济分析和论证，得出了各方案的功能重要性评分表（表2-8），以及方案功能得分和单方工程费用（表2-9）。问题：（1）计算功能重要性系数。（2）计算功能系数、成本系数、价值系数，选择最优设计方案。（3）在对施工单位提出的施工方案进行技术经济分析时，监理人提出将评价指标分为：工程成本、工程工期、工程质量和其他等四个方面，请将这四个方面的指标进一步细化。答案：解析：（1）计算功能重要性系数。F1得分=4 +2 +3 +2 =11 F2得分=4 +3 +4 +2 =13F3得分=2+3+2+2=9
31、 F4得分=3 +4 +2 +1 =10F5得分=2+2+2+1=7总得分=11+13 +9 +10 +7 =50F1功能重要性系数=1150 =0.22F2功能重要性系数=1350 =0. 26F3功能重要性系数=950 =0.18F4功能重要性系数=1050=0.20F5功能重要性系数=750= 0.14（2）计算功能系数、成本系数、价值系数，选择最优设计方案。计算功能系数。方案功能得分：方案A得分=90.22 +100.26 +90.18 +70.20 +80.14=8.72方案B得分=100.22 +90.26 +80.18 +90.20 +70.14=8.76方案C得分=90.22
32、+100.26 +70.18 +80.20 +8x0.14=8.56方案D得分=80. 22 +90.26 +80.18 +70.20 +100.14=8.34方案E得分=70.22 +80.26 +100.18 +60.20 +90.14=7.88总得分=8. 72 +8. 76 +8. 56 +8. 34 +7. 88= 42. 26功能系数计算：方案A的功能系数=8. 7242. 26=0.206方案B的功能系数=8.7642. 26=0.207方案C的功能系数=8. 5642. 26=0.203方案D的功能系数=8.3442. 26 =0. 197方案E的功能系数=7. 8842. 2
33、6= 0.186确定成本系数和价值系数。成本系数和价值系数的计算见表2-10，在五个方案中，D方案价值系数最大，所以D方案为最优方案。成本系数及价值系数计算表 表2-10（3）施工方案的技术经济指标体系：工程成本包括：单位工程量成本、工程成本降低率（或成本节约额）、工料节约率（或主要材料消耗指标）、劳动生产率（或劳动力消耗）、机械利用率。工程工期包括：工期、施工均衡性、竣工率。工程质量包括：合格品率、优良品率。其他包括：施工机械化程度、安全生产、文明施工等。21年监理工程师考试答案6卷 第6卷工程施工合同(ECC) 的组成内容主要包括（）。A.核心条款B.成本补偿合同C.管理合同D.主要选项条
34、款E.次要选项条款答案：A,D,E解析：2022版教材P162-163工程施工合同(ECC) 的组成内容主要包括:：核心条款；主要选项条款；次要选项条款。因此，本题的正确答案为ADE。极差的作用是（?）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性答案：A解析：本题考查重点是“极差的作用”。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。因此，本题的正确答案为A。下
35、列关于代理的说法中，正确的有()。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任答案：A,B,E解析：考点:担保方式。选项C，项目总监理工程师是监理单位的代理人；选项D，如果授权范围不明确，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。关于项目质量控制系统的说法，正确的是（）。A.项目质量控制系统需要第三方认证B.项目质量控制系统是一个永久性的质量管理体系C.项目质量控制系统既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量
36、管理D.项目质量控制系统涉及具体项目监理机构实施监理过程所有的监理活动答案：D解析：本题考查的是工程项目质量控制系统的特性和构成。选项A错误，项目质量控制系统的有效性一般由监理单位或项目监理机构进行自我评价与诊断，并非监理单位质量管理体系需进行第三方认证。选项B错误，项目质量控制系统是一次性的的质量工作系统。选项C错误，项目质量控制系统不适用质量管理。根据建设工程工程量清单计价规范，施工企业投标报价时可自主报价的项目有（）。A.分部分项工程费B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.暂估价答案：A,B,D解析：考点:投标价格的编制。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；暂估价
37、不得变动和更改。下列关于中标的描述中正确的是( )。A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：2022版教材P40-49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人答案：C解析：本题考查的是检验批质量验收。检查结果：施工单位专业工长和项目专业质量检查员签署，验收结论由专业监理工程师签署。