《21年招标师考试真题及答案6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师考试真题及答案6篇.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年招标师考试真题及答案6篇21年招标师考试真题及答案6篇 第1篇关于施工方在工程建设项目中参与方式的说法中，不正确的是()。A、在对项目承担承包责任的范围层面讲，业主可与某一施工方就项目的全部施工任务与责任签订施工总承包合同B、在施工总承包的方式下，业主可事先与施工总承包商约定好某些按暂估价纳入施工总承包合同的专业工程C、在施工总承包的方式下，施工与供货的分包商由业主和施工总承包商另行招标确定D、在对项目所承担工作范围与类型层面讲，业主方只能就项目施工任务与施工方签订施工承包合同答案：D解析：本题的考点为施工方在工程建设项目中的参与方式。施工方在工程建设项目中的参与方式包括：(1)在对项目
2、承担承包责任的范围层面讲，业主可与某一施工方就项目的全部施工任务与责任签订施工总承包合同；(2)在施工总承包的方式下，业主可事先与施工总承包商约定好某些按暂估价纳入施工总承包合同的专业工程，其施工与供货的分包商由业主和施工总承包商另行招标确定；(3)在对项目所承担工作范围与类型层面讲，业主方可仅就项目施工任务与施工方签订施工承包合同；也可工程设计与施工任务合一，交由一个单位承担，与其签订设计施工一体化工程承包合同。订立合同必须经过一定的程序，每个合同都必须经过的程序是()。A、担保和承诺B、要约和担保C、要约和承诺D、承诺和公证答案：C解析：合同法第13条规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方
3、式。因此，合同的订立必须经过要约和承诺两个阶段。没有要约，则承诺无从谈起；而只有要约没有承诺，则合同无法成立。下列不属于影响工程咨询服务项目进度的常见因素是()。A、计划变更调整B、相关法律法规制度的修订与变更C、项目状态信息D、工程咨询服务项目实现的条件答案：B解析：本题的考点为影响工程咨询服务项目进度的常见因素。工程咨询服务项目影响进度的因素很多，如人为因素、技术因素、资金因素、环境因素等，其中人为因素是最重要的因素，技术因素归根到底也是人的因素。常见的影响因素有：(1)工程咨询服务项目实现的条件；(2)项目参与者的行为；(3)不可预见事件；(4)项目状态信息；(5)计划变更调整。下列薪酬
4、形式中，属于激励薪酬的有（ ）。A.奖金B.员工持股C.员工分红D.保险福利E.带薪休假答案：A,B,C解析：本题考查企业薪酬制度设计的方法。激励薪酬包括奖金、员工持股、员工分红等。参见教材P197.产生委托代理成本的具体原因主要有()。A、委托人与招代理机构拥有信息的不对称B、委托人与代理人拥有信息的不对称C、委托人与代理机构的效用函数不一样，即激励不相容D、委托人与代理人的效用函数不一样，即激励不相容E、委托人与代理人签订的契约不完备答案：B,D,E解析：由于招标采购过程中的双层代理关系，采购单位的部门利益，监督人员、采购人以及采购执行人员的个人利益，使得每一级代理关系都会因为委托人和代理
5、人目标不一致而产生委托代理成本。具体原因主要有以下三点：委托人与代理人拥有信息的不对称；委托人与代理人的效用函数不一样，即激励不相容；委托人与代理人签订的契约不完备。对开标应注意事项描述正确的有（ ）。A.在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，仍需要进人开标程序B.依据投标函及其附录唱标，其中投标报价以小写金额为准C.依据投标函及其附录唱标，其中投标报价以大写金额为准D.开标过程中，投标人对唱标提出异议，开标工作人员应立即核对投标函及其附录的 内容和唱标记录，并决定是否应该调整唱标记录E.在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，无需进人开标程序答案：C,D,E解析：开
6、标应注意的事项包括：在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其 投标的，无需进人开标程序；依据投标函及投标函附录（正本）唱标，其中投标报价 以大写金额为准；开标过程中，投标人对唱标记录提出异议，开标工作人员应立即 核对投标函及投标函附录（正本）的内容与唱标记录，并决定是否应该调整唱标记录；开标时，开标工作人员应认真核验并如实记录投标文件的密封、标识以及投标报价、 投标保证金等开标、唱标情况，发现投标文件存在问题或投标人提出异议的，特别是 涉及影响评标委员会对投标文件评审结论的，应如实记录在开标记录上。但招标人不应在开标现场对投标文件是否有效作出判断和决定，应递交评标委员会评定。在工程建设项目
7、招标投标活动中，关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A、禁止投诉人撤回投诉B、投诉人可以以口头形式提出C、即使查实有明显违法行为的，投诉人撤回投诉的，也应当准许撤回D、投诉人不得以同一事实和理由再提出投诉答案：D解析：工程建设项目招标投标活动投诉处理办法规定，投诉处理决定作出前，投诉人要求撤回投诉的，应当以书面形式提出并说明理由，由行政监督部门视以下情况，决定是否准予撤回：已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回，并继续调查直至作出处理决定；撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，投诉处理过程终止。投诉人不得以同一事实和理由再提出投诉。招标采购合同管理制度体
8、系包括()。A、项目法人责任制度B、违约赔偿制度C、监理制度D、质量监督制度E、资质管理制度答案：A,C,D,E解析：我国建立了相对完善的招标采购管理制度体系，通过借鉴和参考国际项目管理的经验和惯例，并结合中国行业发展的实际情况，逐步建立了项目法人责任制度、招标投标制度、监理制度、质量监督制度、资质管理制度、担保制度、合同管理制度、风险管理制度等，为招标采购合同管理提供了制度环境。21年招标师考试真题及答案6篇 第2篇关于依法必须招标的工程建设项目货物招标，下列情形中应当依法重新招标的是（）。 A.大部分投标被否决或界定为废标的B.经评标委员会评审后有效投标少于3个的C.在投标截止时间前提交投
9、标文件的投标人多于3个，但招标人实际受理的投标文件少于3个的D.同意延长投标有效期的投标人少于3个的答案：D解析：AB两项，工程建设项目货物招标投标办法第4条规定，评标委员会对所有投标作废标处理的，或者评标委员会对一部分投标作废标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人应当重新招标。C项，第34 条规定，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后 投标人仍少于三个的，必须招标的工程建设项目，报有关行政监督部门备案后可以不 再进行招标，或者对两家合格投标人进行开标和评标。合同的公证情况下，公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的
10、主要体现。A、公平原则B、合法原则C、合理原则D、自愿原则答案：D解析：工程建设项目投资决策的原则包括()。A、效益决策原则B、回避利益冲突原则C、决策责任制原则D、科学决策原则E、经济性原则答案：A,C,D解析：工程建设项目投资决策的原则包括：科学决策原则；民主决策原则；效益决策原则；决策责任制原则。关于项目管理方案内容的说法中，正确的有()。A、项目的风险管理规划B、与项目实施有关的技术总体规划C、对项目范围、项目成本、项目定义与项目目标的分析D、项目总进度规划E、项目管理组织总体规划答案：A,B,D,E解析：本题的考点为项目管理方案的内容。项目管理方案的内容一般应包括以下五个方面：(1)
11、对项目实施的环境和条件、项目定义与项目目标的分析；(2)项目管理组织总体规划；(3)项目总进度规划；(4)与项目实施有关的技术总体规划；(5)项目的风险管理规划。某A建设单位因建办公楼与B建设工程总公司签订了建筑工程总承包合同。其后，经A建设单位同意，B建设工程总公司分别与C建筑设计院和D建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由C建筑设计院对A建设单位的办公楼水房、化粪池、给水排水、空调及煤气外管线工程提供勘察、设计服务，作出工程设计文件及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由D建筑工程公司根据C建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验
12、收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，C建筑设计院按时作出设计文件并将相关图纸资料交付D建筑工程公司，D建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，主要是由于设计不符合规范所致。原来C建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。由于设计人拒绝承担责任，B建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以C建筑设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加B建设工程总公司为共同被告，让其与C建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。1简述建筑工程总承包合同的定义和特点。2本案判决B建
13、设工程总公司和C建筑设计院共同承担连带责任是否正确，说明理由。3B公司经A建设单位同意，分别与C建筑设计院和D建筑工程公司签订建设工程勘察设计合同和建筑安装合同的做法是否正确，说明理由。4总承包人除了本案例中的设计不符合规范情况外，还有哪些违约的情况？答案：解析：1(1)建筑工程总承包是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、竣工试验、试运行等实行全过程或若干阶段的工程承包。工程总承包合同是指发包人与承包人之间为完成特定的工程总承包任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。工程总承包合同的发包人一般是项目业主（建设单位）；承包人是持有国家认可的相应资质证书的工程总承包
14、企业。(2)建筑工程总承包合同除了具备建设工程合同的一般特征外，还具有如下特殊性：设计施工一体化；投标报价复杂；项目合同结构简洁；对承包人要求较高；价值工程应用；知识产权保护。2(1)本案判决B建设工程总公司和C建筑设计院共同承担连带责任是正确的。 (2)理由：工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责；总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 本案中，A建设单位是发包人，B建设工程总公司是总承包人，C建筑设计院和D建筑工程公司是分包人。对工程质量问题，B建
15、设工程总公司作为总承包人应承担责任，而C建筑设计院和D建筑工程公司也应该依法分别向发包人承担责任。总承包人以“不是自己勘察设计和建筑安装”的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以“与发包人没有合同关系”为由不向发包人承担责任是没有法律依据的。3(1)B公司经A建设单位同意，分别与C建筑设计院和D建筑工程公司签订建设工程勘察设计合同和建筑安装合同的做法不正确。(2)理由：合同法第272条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工
16、承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。建筑法第28条和第29条规定，禁止承包单位将其承包的全部工程转包给他人，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本案中，B建设工程总公司作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违
17、反法律禁止性规定，属于违法行为。4总承包人除了本案例中的设计不符合规范外还有下列违约情况：(1)承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定。(2)承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。(3)承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。(4)承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误。(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的。(7)承包人在
18、缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。项目式组织的缺点包括（ ）。A.体系复杂 B.人浮于事C.造成资源浪费 D.专业间较易协调E.多头负责答案：B,C解析：项目式组织的缺点包括：项目的某专业或业务管理水平往往取决于相应岗位个人的水平，可能拖累整体管理水平；在不同阶段某一岗位工作任务不均衡时，易造成人浮于事或不能满足管理需求；项目团队成员在项目后期没有归属感，可能影响工作情绪或发生短期行为；对项目的上一级组织
19、系统而言，如属下设有多个类似项目都采用这一管理组织方式，将产生相同岗位的重复设置，不但造成资源浪费，还难以提高专业水平。()可以规避决策风险造成招标人的损失。A、科学策划和编制招标文件B、投标担保C、资格预审D、评标委员会评标答案：A解析：科学策划和编制招标文件可以规避采购过程风险、人为风险、决策风险造成招标人的损失。某投标人在签订国内货物中标合同时，对于备品备件的数量与招标人出现争议。招标文件要求的备品备件数量是3套，而该投标文件的备品备件数量是2套，并在评标时澄清，属于投标人遗漏。下列做法不妥的是（）。A.以招标文件要求为准，签订合同时备品备件数量按3套确定B.以投标文件为准，签订合同时备
20、品备件按2套确定C.签订合同时备品备件数量按2套确定，后再与上增加备品备件数量D.中标（候选人）坚持以2套备件备品为准，招标人取消其中标资格E.重新招标答案：A,D,E解析：21年招标师考试真题及答案6篇 第3篇货物采购合同计价类型中，_是最常见的合同计价类型，是由双方基于共同确定的工作范围签订的合同。 （）A.总价合同 B.可调价格合同C.单价合同 D.成本补偿合同答案：A解析：解析 货物采购合同计价类型分为总价合同、成本补偿合同和单价合同三大类。总价合同是最常见的合同计价类型，由双方基于共同确定的工作范围签订的合同，只要合同范围不变，无论实际的项目成本是多少，都不会调整合同总价。资格预审的
21、合格制是指()。A、一定数量的预审通过者获得投标资格B、满足资格预审文件规定资格审查标准的申请人均获得投标资格C、通过初审的申请人均可进入详细评审阶段D、一定数量的初步评审通过者可进入详细评审阶段答案：B解析：资格预审的方法有合格制和有限数量制两种。资格审查在一般情况下，应当采用合格制，凡符合资格预审文件规定资格审查标准的申请人均通过资格预审，即取得相应投标资格。在建设工程总承包/设计施工一体化合同中，发包人承担的主要任务不包括（ ）。A.按照约定向承包人支付工程款B.向承包人提供现场C.协助承包人申请有关许可、执照和批准D.提供履约保证答案：D解析：发包人一般承担的主要义务有：组织并完成生产
22、工艺设计、方案设计（工程方案），编制材料设备品牌清单，编制工程总承包/设计施工一体化承包的招标文件，发标回标，分两阶段组织分别的技术与商务评标，商签工程总承包/设计施工一体化承包合同，确定施工质量监理单位，组织审核承包商编制的施工图/加工图纸，下达开工令；向承包人提供现场，协助承包人申请有关许可、执照和批准，按照约定向承包人支付工程款，组织项目的工程验收（包括组织工业生产设备的调试与试生产，最终达到设计生产纲领）。D项，提供履约保证是承包人的义务。政府采购项目邀请中标资格预审公告的内容可以不包括（）。A.供应商资格要求B.获取资格预审文件的时间、地点、方式C.采购人、采购代理机构的名称、地址和
23、联系方式D.项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求答案：B解析：从争议主体区分，招投标争议的类型包括()。A、民事争议B、刑事争议C、行政争议D、合同争议E、费用争议答案：A,C解析：行政复议是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织，维护自己权益的救济渠道。因此，能够通过行政复议解决的招标投标争议有严格的限制。从争议主体区分，招标投标争议可以分为民事主体之间的争议和行政主体与民事主体之间的争议两类。招标投标民事争议是招标投标民事主体之间的争议；招标投标行政争议是招标投标民事主体与招标投标行政主体之间的争议。物流服务项目与其所服务的母项目之间的关系是（）A.承上启下
24、 B.环环相扣C.相互依赖和相互制约 D.相互独立答案：C解析：物流服务项目是各类建设过程项目、体育比赛、会议、展览以及企业生产经营活动等的子项目。为这些更大的项目提供所需的物流服务，是其成功运作的保障。其与所服务的母项目存在相互依赖、相互制约的关系。下列关于联合体投标的表述，不正确的是 （ ） A.联合体的资质等级采取就低不就高的原则B.联合体投标文件必须附上联合体协议C投标保证金由联合体牵头方提交D.投标保证金对联合体所有成员均具有法律约束力答案：C解析：根据招标投标法第31条的规定，联 合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力； 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各
25、方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议.明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。工程建设项目施工招标投标办法第45条规定.联合体投标的.应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。关于产品质量鉴定专家组，下列说法错误的是()。A、产品质量鉴定专家组负责实施产品质量鉴定工作B、产品质量鉴定专家组由5名以上单数专家组成C、专家组应该从有高级技术职称、相应的专门知识和实际经验的专业技术人员中聘任D、专
26、家组成员与产品质量争议当事人有利害关系的，应当回避答案：B解析：产品质量鉴定组织单位组织3名以上单数专家组成产品质量鉴定专家组，具体实施产品质量鉴定工作。专家组的成员应当从有高级技术职称、相应的专门知识和实际经验的专业技术人员中聘任。专家组的成员与产品质量争议当事人有利害关系的，应当回避。21年招标师考试真题及答案6篇 第4篇项目生命周期中，计划阶段的主要工作是()。A、委托代理合同谈判与签订、招标前期准备B、规划和设计招标活动、组建项目团队、制定定标策略C、编制招标文件、发布招标公告、确定评标细则、抽取评标专家、组织开评标、撰写评标报告、推荐中标候选人、确定中标人、签订中标合同D、检查、验收
27、招标活动、合同执行和跟踪等答案：B解析：根据项目生命周期可以将招标过程质量控制分为启动、计划、实施和收尾四个阶段，每个阶段的质量控制目标和采取的措施有所不同。这四个阶段的主要工作分别是：启动阶段，委托代理合同谈判与签订、招标前期准备；计划阶段，规划和设计招标活动、组建项目团队、制定定标策略；实施阶段，编制招标文件、发布招标公告、确定评标细则、抽取评标专家、组织开评标、撰写评标报告、推荐中标候选人、确定中标人、签订中标合同；计划阶段，检查、验收招标活动、合同执行和跟踪等。根据工程建设项目货物招标投标办法的规定，对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以（ ）。A.不招标 B.直接采购C.采用两阶
28、段招标程序 D.邀请招标答案：C解析：招标投标法实施条例第30条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分为两阶段进行招标。在物流服务项目管理体系中，下列指标中属于运输服务的质量指标的是()。A、服务水平指标B、设备完好率C、订货周期时间D、装卸标准合格率答案：D解析：运输服务的质量指标包括：运输及时率；运输车辆满载率；运输车辆实载率；货物运输成本率；货物待运期；装卸标准合格率；货损、货差率；货运事故频率。AC两项属于物流服务的质量指标；B项属于仓储服务的质量指标。采购是以各种不同的方式，取得货物及服务的所有权或( )。A、使用权B、拥有权C、经营权D、管理权答案：A解析：下
29、列关于执行申请期间的说法，正确的是()。A、申请执行的期间为6个月B、规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后1日起算C、法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算D、自法律文书规定的履行期间最后1日起算答案：D解析：申请执行的期间为2年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。甲企业与某研究中心签订合同，委托该研究中心就一项技术进行技术可行性论证，双方签订的合同属于（ ）。A.技术咨询合同B.技术转让合同C.委托开发合同D.合作开发合同答案：A解析：技术咨询合同就特定技术项目提供
30、可行性论证、技术预测、专题技术调查的合同。参加教材P167.工程建设常见的项目管理模式包括()。A、设计一招标一施工模式B、建造管理模式C、管理承包模式D、工程设计采购建造模式E、现代工程管理模式答案：A,B,C,D解析：工程建设常见的项目管理模式包括：设计一招标一施工模式(DBB)；建造管理模式(CM)；管理承包模式(MC)；工程设计采购建造模式(EPC)；设计+管理模式(D+M)。某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保；
31、评标方法采用经评审的最低投标价法；投标有效期为60天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：A投标人投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；C投标人提交的银行投标保函有效期为70天；D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目
32、负责人的印章；E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过对投标文件的评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。2.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？如果无效，请说明理由。3.F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？4.该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？答案：解析：1.
33、（1）业主提出招标公告只在本市日报上发布是不正确的。理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。（2）业主要求采用邀请招标是不正确的。理由：因该工程项目由政府投标建设，相关法规规定，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应报有关部门批准。（3）业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查是不正确的。理由：资格审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。2.（1）A投标人的投标文件有效。（2）B投标人的原投标文件有效，但补充说明无
34、效，理由：开标后投标人不能更改投标文件的实质性内容。（3）C投标人的投标文件无效，理由：投标保证金的有效期未超过投标有效期30天。（4）D投标人的投标文件有效。（5）E投标人的投标文件无效，理由：组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议。3.（1）F投标人的投标文件有效。（2）招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。4.（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。（2）合同价格应为8000万元。21年招标师考试真题及答案6篇 第5篇招标采购项目经理必须
35、拥有与项目经理负责制相符的( )，否则项目就难以顺利展开。A、项目团队队员选拔权B、项目实施控制权C、财务决策权D、项目管理班子组建权答案：C解析：在库存管理中，评价库存控制的标准主要有 （）A.库存占用的资金额，应控制在企业的预算分项指标之内B.库存资金周转次数，应高于行业平均水平 .C.说明在制品库存与工序之间的关系D.客户服务水平，应得到维持或者提高E.物料追溯答案：A,B,D解析：通库存控制评价的标准主要有：（1）库存占用的资金额，应控制在企业的预算分项指标之内；（2）库存资金周转次数，应高于行业平均水平；（3）客户服务水平，应得到维持或者提高。根据招标投标法实施条例的规定，投标联合体
36、没有提交共同投标协议的，评标委员会应当（）A.否决其投标 B.要求其补交C.按牵头人投标处理 D.按资质高的投标人投标处理答案：A解析：招标投标法实施条例第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
37、。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有()。A、效率高B、周期短C、约束力强D、费用少E、保密性好答案：A,B,D,E解析：本题的考点为仲裁的特点。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有如下特点：(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少；(2)保密性好；(3)专业化性强。下列项目管理工具和方法中，常用于招标采购项目中费用管理的是 （）A.责任分配矩阵 B.类比估计法C.抽样调查统计 D.因果分析法答案：B解析：招标采购项目费用控制目标是指在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低。主要方法有：（1)类比估计法；（2)自上而下估计法；（3)自下而上的估计法；（4
38、)费用计划曲线。下列工作中，属于服务项目范畴的有()。A、某五星级酒店提供的标准化服务B、某咨询公司为业主提供的投融资服务C、某公司委托科研机构进行的科技研发活动D、某建筑集团承建某科技产业园的施工活动E、某监理公司为施工项目提供的监理服务答案：A,B,C,E解析：服务项目是指知识含量较高的、通常为组织或项目提供的定制性服务。服务项目的类型众多，包括工程咨询服务项目、投融资咨询服务项目、科技研发与咨询服务项目、物流服务项目、IT服务项目、法律服务项目、物业顾问服务项目、专业技术服务项目、鉴定认证服务项目等多种类型。资格预审文件包括的内容有()。A、资格预审申请文件的格式B、资格预审文件的澄清C
39、、资格预审文件的修改D、申请文件的编写要求E、申请文件的递交规定答案：A,B,C解析：资格预审文件包括资格预审文件的组成、澄清及修改。它包括以下基本内容：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法；资格预审申请文件格式；项目建设概况以及对资格预审文件的澄清和修改。DE两项属于申请人须知前附表的内容。下列工程建设项目中，必须进行招标的有()。A、大型公共基础设施建设项目B、部分使用国有资金投资的项目C、使用外国政府贷款的项目D、需要改建的公用事业项目E、抢险救灾建设项目答案：A,B,C解析：按照招标投标法第3条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目的勘察设计必须进行招标：大型基础设施、公用事
40、业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。按照工程建设项目招标范围和规模标准规定第8条、工程建设项目勘察设计招标投标办法第4条规定，按照国家规定需要政府审批的项目中，有下列情形之一的，经批准后，项目的勘察设计可以不进行招标：涉及国家安全、国家秘密的；抢险救灾的；主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争的；已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。DE两项属于经批准可以不进行招标的项目。21年招标师考
41、试真题及答案6篇 第6篇下列各项中，不属于事业性收费的是()。A、鉴证费B、公证费C、咨询服务费D、检验费答案：C解析：事业性收费，即一些事业单位在向社会提供公共服务的过程中，按照国家有关规定收取的费用，如鉴证费、公证费、检验费等。C项属于经营性收费。关于招标文件的澄清和修改，下列下列说法正确的是（）。A.澄清或修改的通知必须是书面形式B.招标文件的澄清与修改应限定于招标文件中的实质性内容C.其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止日15日前提出D.澄清或修改可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少20日前通知所有潜在投标人答案：A解析：在生产设备与设计一建造合同条件形式
42、下，一般都是由( )按照业主的要求设计和提供设备或其他工程。A、发包方B、承包商C、设计单位D、监理单位答案：B解析：根据机电产品采购国际竞争性招标文件的规定，下列文件中，属于机电产品国际招标投标文件组成内容的是（ ）。A.资格证明文件 B.投标保证金C.履约保证金 D.开标一览表答案：D解析：机电产品国际招标投标实施办法第20条规定，机电产品国际招标项目的投标文件的内容及构成一般包括：投标书格式；开标一览表；投标分项报价表； 产品说明一览表；技术规格偏离表；商务条款偏离表；投标保证金保函格式；法定代表人授权书格式；资格证明格式；履约保证金保函格式；?预付款银行保函格式；?信用证样本；?其他所
43、需资料。某市跨江大桥工程由政府投资建设，该项目为地方重点工程，可行性研究报告已获批准，核准的施工总承包招标方式为公开招标。该项目初步设计图样正在审查中。为使大桥能尽早投入使用，项目法人决定立即启动招标程序。先以初步设计图样为基础进行公开招标。项目法人直接委托了一家招标公司承担该项目的招标工作。招标公司向项目法人建议：(1)由于本项目采用的技术为国际先进水平，国内具有相应施工技术能力的企业不超过5家，建议直接改用邀请招标。(2)由于初步设计图样深度不够，为帮助项目法人控制工程投资，建议将部分价值较大的专业工程以暂估价形式包括在，总承包范围内，待条件具备时，由项目法人主持定价，直接指定分包人。(3
44、)由于项目施工技术难度较高，建议评标方法采用综合评估法。同时，该建设行政主管部门认定该项目为重点工程，项目法人不能直接委托招标代理机构，而应由其指定该市某招标中心代理招标。1.本项目是否具备工程施工总承包招标条件，为什么？2.招标公司的三条建议是否妥当，为什么？3.项目法人直接委托招标公司是否存在问题？该市建设行政主管部门是否可以指定该市某招标中心为招标代理机构？分别说明理由。 答案：解析：1.(1)本项目不具备工程施工总承包招标条件。(2)理由：项目初步设计图样尚未审查批准。工程施工项目招标条件包括：根据不同行业管理要求和工程施工招标的不同阶段，应当分别具有招标项目的工程初步设计或工程招标设
45、计或工程施工图设计，且至少保证后续工程设计能够满足工程连续施工的需要，有关技术标准、规范已经编制完成；有关立项、规划、用地、环境评估、总投资等经有关政府部门审批、核准或备案；工程建设项目用地拆迁、场地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。本案例中，虽然项目可行性研究报告已获批准，但该项目初步设计图样正在审查中，尚未审查批准，不能立即启动招标程序。2.招标公司的三条建议是否妥当及理由具体分析如下：(1)招标公司的第(1)条建议不妥当。理由：该项目为地方重点工程，依法必须公开招标，采用邀请招标应当经批准或认定。依法必须公开招标项目主要有三类：国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政
46、府确定的地方重点项目（招标投标法第十一条）；国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目（招标投标法实施条例第八条）；其他法律法规规定必须进行公开招标的项目。依法必须公开招标的项目，因存在需求条件和市场供应的限制而无法实施公开招标，且符合法律规定条件情形的，经招标项目有关监督管理部门审批、核准或认定后，可以采用邀请招标方式。(2)招标公司的第(2)条建议不妥当。理由：专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程
47、暂估价。专业工程暂估价一般是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。招标投标法实施条例第二十九条规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。本案中，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程不能直接指定分包人，应该进行招标。(3)招标公司的第(3)条建议妥当。理由：根据工程建设项目货物招标投标办法规定，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。综合评估法综合考虑了各项投标因
48、素，适用于施工技术难度较高的项目。3.(1)项目法人直接委托招标公司不存在问题。理由：项目法人与招标代理机构是一种委托与被委托的关系。招标人不具备自行招标条件的，应当委托具有相应专业资格能力的招标代理机构进行委托招标。(2)该市建设行政主管部门不可以指定该市某招标中心为招标代理机构。理由：建设行政主管部门只有对招标投标活动进行监督的权力。我国招标投标行政监督职责由国务院指导协调部门、招标投标行政监督部门和其他相关部门分别承担，各行政职能部门根据法律和国务院规定的职责分工，构成一个完整的行政监督体系。根据招标投标法实施条例的规定，县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的，从其规定。关于物流服务项目质量评价指标的含义，下列说法错误的有()。A、库存货物缺短缺率是指某批货物短缺的数量与该批货物总量的比值B、仓库吞吐能力利用率是指一定时期仓库实际吞吐量与仓库设计吞吐量的比值C、服务水平指标是指按时交货次数与总交货次数的比值D、运输车辆实载率是指运输车辆实际装载量与车辆装载能力的比值E、货运事故频率是指运输事故次数与百万运输周转量的比值答案：C,D解析