《二级建造师考试题目下载7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试题目下载7篇.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师考试题目下载7篇二级建造师考试题目下载7篇 第1篇某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有（）。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致答案：A,E解析：2022版教材P332页请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，仲
2、裁法司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。仲裁法司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。根据水利工程建设项目管理规定（水建19
3、95128号），水利工程建设项目实行()管理。A、统一B、综合C、分级D、分层E、目标答案：A,C,E解析：2022版教材P132页4根据水利工程建设项目管理规定（水建1995128号），水利工程建设项目管理实行统一管理、分级管理和目标管理。实行水利部、流域机构和地方水行政主管部门以及建设项目法人分级、分层次管理的管理体系。在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。A.累加数列错位相减取差值最大值B.累加数列错位相加取和值最小值C.累加数列对应相减取差值最大值D.累加数列对应相减取差值最小值答案：A解析：2022版教材P179页等节奏流水施工、异节奏流水施工采用累加数列错位相减取大
4、差法。 钢筋的连接方法有（ ）连接。A.焊接B.铆钉C.化学粘接D.机械E.绑扎正确答案：ADE钢筋的连接方式有焊接、机械、绑扎等方式。 （2022年真题）高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜的特点有（ ）。A防渗性好B气候适应性差C化学稳定性好D焊接工艺复杂E使用寿命长答案：A,C,E解析：高密度聚乙烯防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点，已被广泛用作垃圾填埋场的防渗膜。 挖基穿过不同土层时，坑壁边坡可按各层土质采用不同坡度。在坑壁坡度变换处可视需要设至少（ ）宽的平台。A0.5mB0.6mC0.7mD0.8m正确答案：A二级建造师考试
5、题目下载7篇 第2篇水利工程施工详图交施工单位施工前应经()审核。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、咨询单位答案：C解析：施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。设计单位对不涉及重大设计原则问题的合理意见应当采纳并修改设计。若有分歧意见，由项目法人决定。如涉及重大设计变更问题，应当由原初步设计批准部门审定。调查基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线，需要掌握管线的( )等。A.埋深B.施工年限C.使用状况D.位置E.具体产权单位答案：A,B,C,D解析：2022版教材P323页 工程地质条件及现况管线调查中，查阅有关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息。 主体结
6、构施工阶段安全生产的控制点有（ ）。A机械设备使用安全B供电临时设施安全可靠C现场模板堆放安全采取防倒塌措施D现场防火、防毒、控制污染E多工序、多工种立体交叉作业安全保护正确答案：ABC建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是()。A.责令施工单位停业整顿B.给予罚款处理C.给予撤职处分D.责令限期改正答案：D解析：2022新版教材P217页建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果
7、，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。下列预应力孔道压浆与封锚规定中，正确的有( )。A.压浆过程中及压浆后24h内，结构混凝土的温度不得低于5B.多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段C.压浆作业，每一工作班应留取不少于3组砂浆试块，标养28dD.当白天气温高于35时，压浆宜在夜间进行E.封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的75%，且不低于30MPa答案：B,C,D解析：2022版教材P47页 孔道压浆：（1）预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段（2）压浆作业，每一个工作班留取不少于3组砂浆试块，标养28d，
8、以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据（3）压浆过程中及压浆后48h内，结构混凝土的温度不得低于5，否则应采取保暖措施。当白天气温高于35时，压浆宜在夜间进行（4）封锚混凝土强度等级应符合设计要求，不宜低于结构混凝土强度等级的80%，且不得低于30MPa。建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志一般由（）构成。A.图形符号B.安全色C.施工单位编写的警示性标语D.几何图形E.漫画答案：A,B,D解析：2022新版教材P221页安全警示标志，是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般由安全色、几何图形和图形符号构成。二级建造师考试题目下载
9、7篇 第3篇下列行为中，属于工程安全不良行为的是（ ）。A.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的B.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的答案：A解析：2022版教材P105页（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；关于砌体结构特点的说法，正确的是（）。 A.耐火性能好 B.抗弯性能差 C.耐久性较差 D.施工方便 E.抗震性能好答案：A,B,D解析：本题考
10、查的是砌体结构的特点。砌体结构具有的特点：具有较好的耐久性、良好的耐火性；施工方便，工艺简单；自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；抗震性能差。(2022年)下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质 量验收证明上签字的单位有（ ）。A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.检测单位 E.监理单位答案：B,C,E解析：对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，监督机构还 应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设 计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工
11、程质量监督机构备案。施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房，必须对（）进行防渗处理。A.库房地面B.高200mm的墙面C.存放油料、化学溶剂的容器D.高250mm的墙面E.库房室外地面答案：A,D解析：2022新版教材P219页 (3)施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理（二）某矿井采用立井开拓方式，风井位于井田东部边界，主井装载系统位于副井运输水平上方，主、副井井筒深度基本相同，副井井底车场主要巷道及硐室布置如图1所示。矿井施工组织安排主井先于副井3个月开工，箕斗装载硐室与主井井筒同时施工，主、副井同时到底；短路贯通后，主井改为临时罐笼
12、提升，副井进行永久装备，井底车场巷道及硐室施工网络计划如图2所示。1.主、副井同时到底后，短路贯通线路如何安排？贯通点选择在何处？2.主、副井同时到底后，应如何组织井底车场巷道及硐室施工？3.主、副井同时到底后，矿井施工组织安排的井底车场巷道及硐室施工网络计划有何不当之处？如何调整？4.主井井筒表土段施工时发生工期延误3个月，如果后续并筒施工进度不变，应如何安排才能保证原施工组织受影响最小？答案：解析：（二）1.主、副井同时到底后，短路贯通线路一般应尽量利用原设计的辅助硐室和巷道。贯通点的选择应使主、副井之间的贯通距离最短、弯曲最少、符合主井临时改装后提升方位和二期工程重车主要出车方向要求，以
13、及与永久巷道或硐室之间留有足够的安全岩柱，并且应考虑所开临时巷道能给生产期间提供利用价值。2.主、副井同时到底后，车场巷道施工顺序的安排除应保证主、副井短路贯通与连锁工程项目不间断地快速施工外，同时还必须提高连锁工程的掘进速度和改善其施工条件所必需的巷道。在组织井底车场硐室施工时，应考虑下列因素。(1)与井筒相毗连的各种硐室（马头门、装载硐室、井底水泵房等）在一般情况下应与井筒施工同时进行，装载硐室的安装应在井筒永久装备施工之前进行。(2)各机械设备硐室的开凿顺序应根据使用先后和安装工程的需要来安排。(3)服务性的硐室，如等候室、调度室和医疗室等，一般可作为平衡工程量用。但为了改善通风、排水和
14、运输系统，有时也应提早施工。(4)在车场内每挖掘到巷道或硐室的交岔点处，若不能一次筑成时，应向交岔道掘进5m长，一般可作为平衡工程量用。3.主、副井同时到底后，矿井施工组织安排的井底车场巷道及硐室施工网络计划的不当之处：变电站、水泵房、水仓、硐室施工组织安排不当。调整：先施工井下变电站、永泵房和水仓；装载硐室的安装应在井筒永久装备施工之前进行。4.主井井筒表土段施工时发生工期延误3个月，如果后续井筒施工进度不变，应压缩副井永久装备的工期。关于生活垃圾填埋场 HDPE膜铺设的做法,错误的有（）。A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底”B.冬期施工时应有防冻措施C.铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设
15、平整D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜的保护E.应及时收集整理施工记录表答案：B,C,D解析：HDPE膜铺设施工要点:（1）为保证填埋场基底构建面不被雨水冲坏，填埋场 HDPE膜铺设总体顺序一般为先边坡后场底。（2）根据焊接能力合理安排每天铺设HDPE膜的数量，在恶劣天气来临前，减少展开 HDPE膜的数量，做到能焊多少铺多少。冬期严禁铺设。故选项 B错误。（3）铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动。故选项 C错误。（4）防渗层验收合格后应及时进行下一工序的施工，以形成对防渗层的覆盖和保护。故选项 D错误。（5）应及时填写 HDPE膜铺设施工记录表，经现场监理和技术负
16、责人签字后存档。二级建造师考试题目下载7篇 第4篇 保护地下管线要做好监测工作。管线监测点布置应优先考虑（ ）。A天然气管B雨水管C煤气管D污水管E大口径上水管正确答案：ACE 某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是（ ）A在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合同C如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同D如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同正确答案：B（2022年） 关于施工生产安
17、全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（ ）。A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案 B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。 C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案 D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见答案：A解析：考查施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。对于实行安全生产许可的生产经营单位，已 经进行应急预案备案登记的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备 案登记表。 有关单元工程质量等级叙述正确的是（ ）。A全部返工重做的，可重新评定质
18、量等级B经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量只能评为合格C经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量可以评为优良D经鉴定达不到设计要求，但建设单位认为能基本满足安全和使用功能要求的，可不加固补强E经加固补强后，造成永久性缺陷的，经建设单位认为基本满足设计要求，其质量可按合格处理正确答案：ABDE（2022年） 关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权答案：A,E解析：A 正确，需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设
19、用地使用权、宅基地使用权部分转让时， 转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。B 错误，地役权的设立是为了提高需役地的使用效率； C 错误，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记;未经登 记，不得对抗善意第三人。D 错误，设立地役权，双方当事人应当采取书面形式订立地役权合同。E 正确， 用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。特种设备安全监察条例所指的锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的（ ）到一定的参数，并对传输出热能的设备。A.液体化学反应B.物料混合C.粉状固体加热D.液体加热答案：D解析：2022版教材P
20、345锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数并对外输出热能的设备。二级建造师考试题目下载7篇 第5篇地铁及轨道工程常见围护结构中，一般采用机械成孔的是( )。A.钢板桩围护结构B.钻孔灌注桩围护结构C.工字钢桩围护结构D.深层搅拌桩挡土结构答案：B解析：2022版教材P95 3）钻孔灌注桩围护结构。钻孔灌注桩一般采用机械成孔。公路工程现场质量检查控制的方法主要有（）A.测量、试验B.观察、分析C.对比D.监督、总结改进E.记录答案：A,B,D,E解析：2022版教材P220 现场质量检查控制的方法主要是：测量、试验、观察、分析、记录、监督、总结改进。所以选ABDE
21、供电方案的有效期，是指从供电方案正式通知书发出之日起至交纳供电贴费并受电工程开工日为止。高压供电方案的有效期为（），逾期注销。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月答案：D解析：本题考查的是建设用电的规定。高压供电方案的有效期为1年，低压供电方案的有效期为3个月，逾期注销。矿业工程项目施工总进度安排时，一般情况下（）是构成矿井工程项目关键路 线的关键工程。A.井架安装B.绞车安装C.井筒施工D.井筒装备答案：C解析：自动化仪表工程施工的原则是()。 A 先地下后地上，先两端后中间，先土建后安装，先设备后配管布线 B 先土建后安装，先中间后两端，先设备后配管布线，先地下后地上 C 先配管布线
22、后设备，先土建后安装，先两端后中间，先地下后地上 D 先两端后中间，先地上后地下，先设备后配管布线，先土建后安装答案：A解析：2022版教材P 107自动化仪表工程主要施工程序和内容自动化仪表工程施工的原则是：先土建后安装；先地下后地上；先安装设备再配管布线；先两端后中间。故本题的正确项是“A.先地下后地上，先两端后中间，先土建后安装，先设备后配管布线”。关于施工文件立卷的基本原则，表述正确的是()。A.卷内资料若有多种资料时，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列B.卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列C.卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、备考表
23、、文件部分、封底D.施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷E.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P290页 施工文件档案的立卷虚遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系，便于档案的保管和利用。(1)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。（2)施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷。（3）卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、文件部分、备考表、封底。组成的案卷力求美观、整齐。（4）卷内
24、资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列。二级建造师考试题目下载7篇 第6篇某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2022-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2022年7月1日起至2022年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同
25、约定之日正式开工，截止2022年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）答案：解析：（1）预付款=（31922.13-1000）15% = 4638.32万元起扣点P=T -M/N =（31922.13-1000）-4638.32/65% = 23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该
26、工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2022-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。背景：某房建工程由五栋单体组成，地上12层，地下两层，总建筑面积91210。筏板基础，剪力墙结构。中标价3.56亿元人民币。质量目标：合格。施工总承包单位成立了直营项目部负责该项目施工。施工过程中发生了如下事件：事件一：项目部按照工程施工阶段对单位工程施工组织设计进行了过程检查与验收，并及时提出了修改意见。事件二：施工至地上5层时
27、，因工程设计重大修改，项目部对施工组织设计及时进行了修改和补充。问题：1群体工程施工组织设计要求有哪些？2事件一中，过程检查通常划分为哪几个阶段？3事件一中，过程检查主持人有哪些？参加部门有哪些？检查内容有哪些？4事件二中，施工组织设计修改与补充的管理措施有哪些？5施工组织设计修改与补充的情况还应有哪些？答案：解析：1群体工程编制施工组织设计的要求有：(1)应编制施工组织总设计；(2)及时编制单位工程施工组织设计。2通常划分的阶段为：(1)地基基础；(2)主体结构；(3)装饰装修。3(1)过程检查主持：企业技术负责人或相关部门负责人；(2)参加部门：企业相关部门、项目经理部相关部门参加；(3)
28、检查内容：施工部署、施工方法的落实和执行情况,如对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整。4修改与补充管理措施有：(1)项目负责人或项目技术负责人应组织对单位工程施工组织设计进行修改和补充；(2)报送原审核人审核；(3)原审批人审批后形成施工组织设计修改记录表；(4)进行相关交底。5还应有：(1)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；(2)主要施工方法有重大调整；(3)主要施工资源配置有重大调整；(4)施工环境有重大改变。在路基土中埋设土工聚合物，以加强和改善路基土剪切特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法答案：B解析：本题涉及的考点为岩土分类与不良
29、土质处理方法。按路基处理的作用机理，大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)、化学、电、热等手段增加路基土的密度，或使路基土固结，这一方法是尽可能地利用原有路基。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。某超高层项目，建筑面积约18万m2，高度260m，考虑到超高层施工垂直降效严重的问题，建设单位（国企）将核心筒中四个主要管井内立管的安装，由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法，具有一定的技术复杂性，且有少量潜在投标人可供选择。建设单位还要
30、求F1-F7层的商业部分提前投入运营，需要提前组织消防验收。经建设单位同意，施工总承包单位将核心筒管井的机电工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价2000万元，招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证。某分包单位中标该工程，并与总承包单位签订了专业分包合同。施工过程中，鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危验性较大的专项工程，分包单位编制安全专项施工方案，通过专家论证后，分包单位组织了实施。该工程管井内的空调水立管上设置补偿器，分包单位按设计要求的结形式及位置安装支架。在管道系统投入使用前，及时调整了补偿器。F1-F7层
31、商业工程竣工后，建设单位申请消防验收，递交的技术资如下：（1）消防验收申请表；（2）工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料；（3）消防产品市场准入证明文件；（4）具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证；（5）工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件；（6）建设单位的工商营业执照合法身份证明文件等。经消防部门审查资料不全，被要求补充。1.该机电工程可否采用邀请招标方式？说明理由。投标保证金金额是否符合规定？说明理由。2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由哪个单位组织召开？论证前由哪几个单位人员审核？参加论证会的专家中、符合专业要求的人数应不少于多少名？3
32、.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架？补偿器应如何调整？使其处于何种状态？4.建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请是否可以？建设单位还应补充哪些消防验收资料？答案：解析：1.（1）该机电工程可以采用邀请招标方式。理由：根据招标投标法实施条例的规定，该机电工程是全部采用国有资金投资的项目且属于技术复杂的工程，有少量潜在投标人可供选择。（2）投标保证金金额不符合规定。理由：根据招标投标法实施条例的规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。本案例中招标控制价为2000万元，因此只需提交2000x2%=40万元的投标保证金。但本案
33、例中的招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证金，因此投标保证金的金额要求不符合规定。2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由施工总承包单位组织召开。论证前需由分包单位和施工总承包单位技术负责人（总工程师）及总监理工程师审核。参加论证会的专家中，符合专业要求的人数应不少于5名。3.补偿器两侧的空调水立管上影安装固定支架和导向（滑动）支架。管道系统投入使用前，应将补偿器调整螺杆和螺母松开，使其处于自由（放松、松弛）状态。4.建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请可以进行。消防工程验收还应补充的条件包括：（1）消防竣工图纸。（2）消防设施检合格证明文件。（3）施工单位的合法身份（营
34、业执照）和资质等级证明文件。根据砌体工程施工质量验收规范对填充墙砌体工程的规定，下列说法正确的是（）。A.蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应小于28 dB.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20C.多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3，且不应小于90mmD.空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为20 mm和15 mmE.小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上答案：B,C,E解析：2022版教材P287页(1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。所以A错；(2)底层室内地面以下或防
35、潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。所以B正确；(4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。所以C正确；(5)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。所以E正确；(3)填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砲块砌体的灰缝应为812mm。蒸压加气混凝土砌块砌体采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时，水平灰
36、缝厚度和竖向灰缝宽度宜为34mm。所以D错误。从事模板支架、脚手架搭设和拆除的施工队伍应符合( )等项要求。A.具有相关资质B.作业人员年龄在45岁以下，初中以上学历C.作业人员经过专业培训且考试合格，持证上岗D.作业人员定期体检，不适合高处作业者，不得进行搭设与拆除作业E.作业时必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋答案：A,C,D,E解析：2022版教材P319 模板支架和拱架施工安全措施工前准备阶段：1）支架、脚手架应由具有相关资质的单位单设和拆除2）作业人员应经过专业培训，考试合格，持证上岗，并应定期体检，不适合高处作业者，不得进行搭设与拆除作业3）进行搭设与拆除作业时，作业人员必须戴安全帽
37、、系安全带、穿防滑鞋。二级建造师考试题目下载7篇 第7篇可以反映出关键工序和关键线路的公路工程进度计划形式是（）。A.横道图B.工程管理曲线C.斜率图D.网络图答案：D解析：本题考查的是公路工程进度计划的编制特点。横道图公路工程的进度横道图是以时间为横坐标，以各分部（项）工程或工作内容为纵坐标。“S”曲线“S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。斜率图斜率图是以时间（月份）为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴。关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A、 仲裁协议应当是书面形式B、 仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C、 仲裁协议必须在纠纷发生前达成D、 没
38、有仲裁协议，也就无法进行仲裁E、 有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权答案：A,D,E解析：排除法院管辖制度：仲裁和诉讼时两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中一种。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁法规定：仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。（详见）当事人申请仲裁，应当符合的条件：有效的仲裁协议、有具体的仲裁请求和事实、属于仲裁委员会的受理范围。 为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，本工程大体积混凝土浇筑完成后应在（ ）h以内覆盖并浇水。A7B10C12D14正确答案：C砌体结构墙、柱高厚比验算，是
39、为了保证墙、柱满足()要求。A、受压承载力B、受剪承载力C、局部受压承载力D、稳定性答案：D解析：砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件，除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象。砌体结构设计规范规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（ ）进行。A决策阶段B实施阶段C设计阶段D施工阶段正确答案：D层高10m的现浇混凝土工程，模板支撑系统顶部水平拉杆的设置是()。A.最顶步距三水平拉杆中间加设一道水平拉杆B.最顶步距三水平拉杆中间加设两道水平拉杆C.最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆D.最顶步距两水平拉杆中间加设两道水平拉杆答案：C解析：2022版教材P219页(7)当层高在820m时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。