《二级建造师预测试题9辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师预测试题9辑.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师预测试题9辑二级建造师预测试题9辑 第1辑 在零度以下的气温中焊接，应在焊口两侧（ ）范围内对焊件进行预热。A50mmB60mmC80mmD100mm正确答案：A控制性施工进度计划的作用是( )。A.论证施工总进度目标B.施工作业的具体安排C.月度或旬的施工机械的需求D.施工总进度目标的分解E.施工进度动态控制的依据答案：A,D,E解析：2022新版教材P133页 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制， 以对施工承包合同所规定的施工进度计标进行再论证，并对进度目标进行分解， 确定施工的总体部署， 并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），
2、作为进度控制的依据。根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者时可对劳动者采取的行为有（）。A.扣押居民身份证 B.扣押职业资格证C.要求提供担保 D.签订专业技术培训服务违约条款E.签订竞业限制保证书答案：D,E解析：参见教材P125,用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动 者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。因此ABC项错误。政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（ ）为主要依据。A.建筑的质量和安全标准B.建筑市场有关违法行为C.建筑企业的内部管理D.建筑市场有关法律责任答案：D解析：根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技
3、术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。A.工程建设设计文件B.工程建设强制性标准C.工程建设施工合同D.工程建设技术规程答案：B解析：2022版教材P42页建设工程安全生产管理条例第十四条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理
4、责任。”因此，正确选项是B。某自来水厂工艺流程为：原水空气分离器活性氧化铝滤池清水池用户，用于去除地下水中的()。A、 铁B、 锰C、 氟D、 铅答案：C解析：考点预处理和深度处理。课外补充：地下水除氟的工艺流程。氟化物是一种天然的有毒物，长期饮用会破坏牙齿釉质而产生斑齿，患氟骨症，膝外翻等，需要采取除氟措施。除氟可以分为两类。混凝沉淀法，即投入硫酸铝、氧化铝或者碱式氯化铝使氟化物产生沉淀；吸附过滤法，利用活性氧化铝或者磷酸三钙等进行吸附交换。其中，活性氧化铝吸附过滤法是比较常见的处理方法，含氟原水通过过滤，氟被吸附在吸附剂上，生成难溶氟化物，然后去除。 如发包人在收到竣工验收报告后28天内组
5、织验收，并在验收后14天内提出修改意见要求承包人修改，承包人应（ ）。A向发包人收取修改费用B承担因自身原因造成修改的费用C承担因任何原因造成修改的费用D向工程师提交索赔报告正确答案：B关于设计方进度控制的说法，不正确的是（）。A.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同来对设计工作进度进行控制B.设计方的进度控制是履行其设计任务委托合同的义务C.设计进度计划主要是概念设计和初步设计阶段的设计图纸的出图计划D.设计方应尽可能使设计进度与招标、施工和物资采购等进度相协调答案：C解析：2022新版教材P131页 设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是
6、设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等丁作进度相协调。在国际上，设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，按合同约定()。A、 不属于发包人的合同责任或风险责任B、 不属于承包人的行为责任或风险责任C、 属于承包人可预见的不利外界条件D、 属于分包人的风险答案：B解析：索赔成立的前提条件：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费
7、用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。可见，正确选项是B。二级建造师预测试题9辑 第2辑施工项目管理的核心是施工()管理。A.质量B.安全C.成本D.工期答案：C解析：2022版教材P223页 市政公用工程项目施工管理中的成本管理。 施工项目管理的核心是施工成本管理。 施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是（ ）。A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式，B.工程预付款应在结算后一次性扣回C.承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告D.保修期满，
8、承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后28天内结算E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实正确答案：ACE关于无压管道闭水试验准备工作的说法，错误的是()。A、管道及检查井外观质量已验收合格B、管道未回填土且沟槽内无积水C、试验管段所有敞口应封闭D、做好水源引接、排水疏导等方案答案：C解析：2022版教材P140页 无压管道闭水试验准备工作有：(1)管道及检查井外观质量已验收合格；(2)管道未回填土且沟槽内无积水；(3)全部预留孔应封堵，不得渗水；(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水；(5)顶管施工，其注
9、浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕，地下水位于管底以下；(6)应做好水源引接、排水疏导等方案。 不可接受的损害风险通常是指（ ）。A超出了人们的判断能力的限度B超出了人们普遍接受的要求C超出了建设工程项目的总体规划D超出了组织的方针、目标和规章制度E超出了法律、法规和规定的要求正确答案：BDE钻孔灌注桩施工中施工现场附近有电力架空线路时，当电压为1-10kV钻机的安全距离为（ ）m。A.2B.4C.6D.8答案：C解析：P316-319散装锅炉本体安装程序中，正确的是（ ）。A.汽包安装燃烧设备的安装锅炉本体受热面的安装尾部受热面的安装B.燃烧设备的安装汽包安装锅炉本体受热面的安装尾部受热面的安
10、装C.汽包安装锅炉本体受热面的安装尾部受热面的安装燃烧设备的安装D.锅炉本体受热面的安装汽包安装燃烧设备的安装尾部受热面的安装答案：C解析：2022版教材P93本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。散装锅炉本体的安装程序：设备的清点检查和验收基础验收基础放线设备搬运及起重吊装钢架及梯子平台的安装汽包安装锅炉本体受热面的安装尾部受热面的安装燃烧设备的安装附属设备安装热工仪表保护装置安装。下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是()。A、 固体废弃物必须单独储存B、 电气焊必须在工作面设置光屏障C、 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理D、 在人口密集区进行较强噪声施工时，一
11、般避开晚12：00至次日早6：00时段答案：C解析：施工现场设立专门的固体废弃物临时储存场所，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存、设置安全防范措施且有醒目标识；电气焊应尽量远离居民区或在工作面设蔽光屏障；施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理；在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。桥梁容许建筑高度是指公路定线中所确定的（）。A.桥面标高与设计洪水位之差B.桥面标高与通航净空顶部标高之差C.桥跨结构最下缘与设计洪水位之差D.桥跨结构最下缘与通航净空顶部标高之差答案：B解析：
12、本题考查的是桥梁的组成。公路定线中所确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为容许建筑高度。按质量计划中关于工程分包和物资采购的规定，经招标程序选择并评价分包方和供应商，保存评价记录；其执行人为项目( )。A.负责人B.生产负责人C.技术负责人D.质量负责人答案：A解析：2022版教材P254 项目负责人按质量计划中关于工程分包和物资采购的观点，经招标程序选择并评价分包方和供应商，保存评价记录。二级建造师预测试题9辑 第3辑当关键工作的实际进度较计划进度落后时，调整的目标就是采取措施将耽误的时问补回来，保证项目按期完成。调整的方法主要是缩短后续关键工作的持续时间，包括（ ）。A.改变某些工作的逻
13、辑关系B.增加某些工作的工作内容C.减少某些工作的计划费用D.改变某些工作的资源消耗E.重新编制进度计划答案：A,E解析：P133-136根据对矿业工程进行计划执行情况检查，如果发生进度偏差，必须及时分析原因，并根据限制条件采用合理的调整方法。通常当施工进度偏差影响到后续工作和总工期时，应及时进行计划的调整。（1）重新安排后续关键工序的时间（2）改变后续工作的逻辑关系（3）重新编制施工进度计划住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院，A区人民法院判决乙向甲赔偿损失100万元人民币。甲向A区法院申请执行，A区法院委托B区法院代为执行。B区法院发现乙暂无财产可供执行。关于该案件
14、执行程序的说法，正确的是（）。A.由B区法院裁定中止执行，并及时告知A区法院B.B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定中止执行C.由B区法院裁定终结执行，并及时告知A区法院D.B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定终结执行答案：B解析：执行中止即在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形如被执行人确无财产可供执行等。中止的
15、情形消失后，恢复执行。#砂土地层中，开挖深度为14m、地下水位经井点降低至基坑底面以下的基坑，宜采用的支护形式是()。A、水平挡土板B、垂直挡土板C、水泥土搅拌桩D、土钉墙答案：D解析：矿业工程基坑支护形式及其应用基坑（槽）支护结构的主要作用是支撑土壁，此外，钢板桩、混凝土板桩及水泥土搅拌桩等围护结构还兼有不同程度的隔水作用。基坑（槽）支护结构的形式有多种，根据受力状态可分为横撑式支撑、重力式支护结构、板桩式支护结构等。水平挡土板和垂直挡土板属于横撑式支撑，多适用于开挖较窄的沟槽，水平挡土板支撑，挖土深度可达5m；对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度不限。水泥搅拌桩支护结构是一
16、种重力式支护结构。它是通过搅拌桩机将水泥与土进行搅拌，形成柱状的水泥加固土（搅拌桩）。这种支护墙具有防渗和挡土的双重功能。由水泥土搅拌桩搭接而形成水泥土墙，它既具有挡土作用，又兼有隔水作用。它适用于46m深的基坑，最大可达78m。土钉支护工艺，可以先锚后喷，也可以先喷后锚。喷射混凝土在高压空气作用下，高速喷向喷面，在喷层与土层间产生嵌固效应，从而改善了边坡的受力条件，有效地保证边坡稳定；土钉深固于土体内部，主动支护土体，并与土体共同作用，有效地提高周围土的强度，使土体加固变为支护结构的一部分，从而使原来的被动支护变为主动支护；钢筋网能调整喷层与锚杆应力分布，增大支护体系的柔性与整体性。土钉支护
17、适用于水位低的地区，或能保证降水到基坑面以下；土层为黏土、砂土和粉土；基坑深度一般在15m左右。根据试题给定的条件，该基坑的开挖深度为14m，横撑式支撑和水泥土搅拌桩无法满足支护要求，应采用土钉墙进行支护，故应选择答案D。地面建筑工程的平面测量控制网的形式包括有（ ）。A.导线网B.测边网C.四面角体网D.全站仪网E. GPS 网答案：A,B,E解析：建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（ ）。A.吊销安全生产许可证B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级答案：A解析：2022版教材P212页2） 建设主管部门应当依照有关法律法规的规定
18、，对因降低安全生产条件导致事故发 生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚；对事故负有责任的相关单位给予罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书的处罚。电梯安装是建筑安装工程的一个分部，它由（）子分部组成。A.曳引式电梯安装B.门系统安装C.驱动主机安装D.液压电梯安装E.自动扶梯及自动人行道安装答案：A,D,E解析：本题考查的是电梯的组成。电梯安装工程（分部工程）：由电力驱动的曳引式或强制式电梯安装，液压电梯安装和自动扶梯、自动人行道安装三个子分部工程组成。帮助司机夜间行车时，通过对车灯光的反射，了解前方道路的线形及走向，使其提前做好准备的安全设施是（ ）。A.指示标志B.轮廓标志C
19、.路面标线D.指路标志答案：B解析：2022版教材P184轮廓标主要作用：夜间通过对车灯光的反射，使司机能够了解前方道路的线性及走向，使其提前做好准备。某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态组织关系的组织工具有()。 A.工作流程组织B.组织结构模式C.管理职能分工表D.工作任务分工表E.物资流程组织答案：B,C,D解析：工作流程组织不能反映项目组织内部各工作部门之间的指令关系，各项工作任务分工以及各项任务的管理职能分工，可以反映组织系统中各项工作之间的逻辑关系，这种关系是相对动态的组织关系
20、。物资流程组织是工作流程组织的一种类型。根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（ ）。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人答案：A,C,D解析：注意不是单位负责人，是项目负责人。二级建造师预测试题9辑 第4辑下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.预付款担保D.竣工结算保证金答案：D解析：2022版教材P30页建设工程施工常用的担保种类包括:(1)施工投标保证金;(2)施工合同履约保证金;(3)预付款担保。#下列材料
21、中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是（）。A.石灰B.水泥C.粉煤灰D.石膏答案：C解析：本题考查的是砂浆。无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可分为气硬性和水硬性两类。只能在空气中硬化，也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料，如石灰（选项A）、石膏（选项D）和水玻璃等；既能在空气中，还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料，如各种水泥（选项B）。气硬性胶凝材料一般只适用于干燥环境中，而不宜用于潮湿环境，更不可用于水中。粉煤灰（选项C）不属于胶凝材料。根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收，验收合格的方可使用
22、。A、建设单位B、施工总承包单位C、分包单位D、出租单位E、安装单位答案：B,C,D,E解析：根据建设工程安全生产管理条例第35条第1款的规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。风力发电系统按驱动方式可分为（ ）。A. 独立风电机组B. 并网风电机组C. 分布式风电机组D. 直驱风电机组E. 双馈式风电机组答案：D,E解析：建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（ ）。A.施工单位 B.建设单位C.使用单位
23、 D.建设单位和施工企业协商确定答案：A解析：不属于级配型材料的是（）。A.级配碎石B.级配砾石C.符合级配的天然砂砾D.直接轧制而未掺配的砾石答案：D解析：2022版教材P46 级配型包括级配石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。 (2022年真题)关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（）。A.每工作至少制作1组试件B.浆料在制备后1h内用完C.制作边长100mm的立方体试件D.施工环境温度不低于0 答案：A解析：采用钢筋套筒灌浆连接时，应符合下列规定:1.灌浆作业应及时做好施工质量检查记录，并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm4
24、0mm160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。2.浆料应在制备后30min内用完，灌浆作业应采取压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出时应及时封堵，持压30s后再封堵下口，灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞。3.灌浆施工时环境温度不应低于5；当连接部位温度低于10时，应对连接处采取加热保温措施。下列地铁基坑围护结构中，止水性好的有( )。A.钢板桩B.SMW工法桩C.灌注桩D.地下连续墙E.水泥土搅拌桩挡墙答案：A,B,D,E解析：2022版教材P97页 表2K310323-1中内容。#根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。A.企业需要
25、给每个员工购买意外伤害保险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止答案：C解析：2022版教材P235页二、建筑意外伤害保险的规定 建设工程安全生产管理条例则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。二级建造师预测试题9辑 第5辑对于特殊施工过程的质量控制，应严格按照三级检查制度进行检查控制。在施工中发现质量控制点异常时，正确的处理方式是()。A.继续施工的同
26、时上报上级主管部门，分析原因并解决B.立即停止施工，召开分析会，查找原因采取对策C.组织专家对施工过程进行现场检测分析D.停止施工，并等候施工监理的指示答案：B解析：2022新版教材P170页 为保证质量控制点的目标实现，应严格按照三级检查制度进行检查控制。在施工中发现质量控制点有异常时，应立即停止施工，召开分析会，查找原因采取对策予以解决。 燃气管道的阀门安装前应做（ ）试验。A强度B严密性C材质D耐腐蚀正确答案：B下列符合桥面防水系统施工技术要求有（）。A.基层强度 应达到设计强度的80%，方可进行防水层施工B.基层混凝土 要进行粗糙度的处理，一般采用人工打磨处理C.防水涂料施工不宜在风力
27、大于3级时施工D.防水卷材施工温度应大于0度E.涂料防水层施工完成后要采取保护措施，防止其他作业破坏答案：A,E解析：本题考查的是桥面防水基层要求及处理。选项B的正确说法为“基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨。”选项C的正确说法为“防水涂料的施工不宜在风力大于5级时进行。”选项D的正确说法为“防水材料的施工应大于5”。施工平行发承包模式的特点是（）。A.对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长C.业主招标工作量大，对业主不利D.业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工作的承包商答案：C解析：施工平行发
28、承包的特点1）费用控制（1）对每一部分工程施工任务的发包，都以施工图设计为基础，投标人进行投标报价较有依据，工程的不确定性程度降低了，对合同双方的风险也相对降低了；（2）每一部分工程的施工，发包人都可以通过招标选择最满意的施工单位承包，对降低工程造价有利；（3）对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利。2）进度控制（1）某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；（2）由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多；（3）施工总进度计划的编制和控制由业主负责；由不同单位承包的各部分工程之间的进度计划的协调及其实
29、施的协调由业主负责。3）质量控制（1）对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利；（2）合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义，否则对项目的质量控制不利。4）合同管理（1）业主要负责所有施工承包合同的招标、合同谈判、签约，招标工作量大，对业主不利；（2）业主在每个合同中都会有相应的责任和义务，签订的合同越多，业主的责任和义务就越多；（3）业主要负责对多个施工承包合同的跟踪管理，合同管理工作量较大。5）组织与协调（1）业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择；（2）业主要负责对所有承包商的组织与协调，承担类似于施工总承包管理的角色，工作量大
30、，对业主不利；（3）业主方可能需要配备较多的人力和精力进行管理，管理成本高。施工现场规则是( )考虑消防通道。A.应B.必须C.可以D.可不答案：B解析：2022版教材P166页“(3)施工现场要有明显的防火宣传标志，必须设置临时消防车道，保持消防车道畅通无阻。”SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（）地层。A.软土B.软岩C.砂卵石D.冻土答案：A解析：2022版教材P95 SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）适用范围。SMW工法桩挡土墙是利用搅拌设备就地切削土体，然后注入水泥类混合液搅拌形成均匀的水泥土搅拌墙，最后在墙中插入型钢，即形成一种劲性复合围护结构。此类结构在上海等软土地
31、区有较多应用。关于吊顶工程的说法，正确的是()。A、吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理B、吊顶检修口可不设附加吊杆C、明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施D、安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐答案：C解析：（2）吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，所以A错；（3）吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。所以B错；有些轻质饰面板考虑到刮风时会被掀起（包括空调风口附近），应有防散落措施，宜用木条、卡子等固定，所以C正确；（7）安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。所以D错。节能分部工程的验收可以由（）主持。A.政府监督部门B.总监理
32、工程师C.施工单位项目经理D.设计单位节能设计负责人E.建设单位项目负责人答案：B,E解析：施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。故B、E正确。某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉答案：A解析：2022版教材P311页民事诉讼法规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民
33、法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。二级建造师预测试题9辑 第6辑 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是（ ）。A业主的要求B工程设计者的要求C时代的要求D民工的要求正确答案：C质量保证体系必须有明确的质量目标，确定质量目标的基本依据是()。 A.质量手册 B.质量计划 C.工程承包合同 D.程序文件答案：C解析：2022新版教材P157页项目施工质量保证体系要有明确的目标，并符合项目质量总目标的要求，要以工程承包合同为基本依据。某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处
34、以5000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（ ）。A被拘留B被罚款5000 元C、被质量监督站开除D被没收违法所得答案：C解析：本题考查的是不能提起行政复议的范围：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起施工管理的工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有()。A.外立面施工工作流程B.与生成月度进度报告有关的数据处理流程C.弱电工程物资
35、采购工作流程D.合同管理工作流程E.投资控制工作流程答案：D,E解析：2022新版教材P22页 （1）管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。根据水利部水利建设质量工作考核办法(水建管2022351号)，建设项目质量监督管理工作主要考核内容包括( )。 A.质量监督计划制定B.参建单位质量行为检查C.参建单位工程质量监督检查D.工程质量核备、核定E.历次检查、巡查、稽查所提出质量问题的整改答案：A,B,C,D解析：根据水利部水利建设质量工作考核办法(水建管2022351号)，涉及建设项目质量监督管理工作主要考核以下内容：(1)质量监督计划制定；(2)参建单位质量
36、行为和工程质量监督检查；(3)工程质量核备、核定等。故本题应选A、B、C、D。在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当()。A.及时通知投保人B.及时通知保险人C.及时通知受益人D.及时通知保险经纪人答案：B解析：2022版教材P34页 在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。下列符合施工现场电工操作管理规定的是( )。A.应持证上岗B.电工作业可单独进行C.必要时无证也可操作D.水平高也
37、可以带电作业答案：A解析：2022版教材P173页 电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。 水土保持法第二十条规定：“禁止在（ ）度以上陡坡地开垦种植农作物。” A. 十五 B. 二十 C. 二十五 D. 三十 答案：C解析：水土保持法第二十条规定：“禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。”混合料进行摊铺时，摊铺机无法作业的地方，在(?)同意后采取人工摊铺施工。A.项目经理B.监理员C.监理工程师D.技术员答案：C解析：本题考核的是混合料的摊铺。摊铺机无法作业的地方，在监理工程师同意后采取人工摊铺施工。二级建造师预测试题9辑 第7辑某水利工程验收委员会由9人组成
38、，根据水利水电建设工程验收规程SL223-2022，该工程验收结论至少应经()人同意。A、 5B、 6C、 7D、 8答案：B解析：(4)工程验收结论应经2/3以上验收委员会（工作组）成员同意。甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（）。A.无效合同B.可撤销合同C.效力待定合同D.可变更合同答案：C解析：2022版教材P121页效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。本题中如果甲对乙的行为进行确认，那就乙和丙的买
39、卖合同即生效根据行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C.当事人对行政机关作出的没收违法所得D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解答案：D解析：2022新版教材P345页不得申请行政复议的事项。下列事项按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关的行政处分或者其他人事处理决定，应当依照有关法律、行政法规的规定提起诉讼（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。而D选项中的就建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解属于
40、行政机关对民事纠纷作出的调解。开发建设项目水土流失防治指标应包括（）等。A.扰动土建比例B.扰动土地整治率C.水土流失总治理度D.土壤流失控制比E.拦渣率答案：B,C,D,E解析：2022版教材P333 开发建设项目水土流失防治指标应包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流 失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项。在岩石地层采用爆破法开挖沟槽时，下列做法正确的有()。A、 由有资质的专业施工单位施工B、 必须制定专项安全措施C、 须经公安部门同意D、 由专人指挥进行施工E、 由项目经理制定爆破方案后即可施工答案：A,B,C,D解析：沟槽开挖的施工管理爆破开挖施工属于高度危险作业
41、，要由有资质的专业施工单位施工；必须制定专项安全措施，经公安部门同意后才可以施工。所以，ABCD是正确选项。由于多选题要求必须有一个错误选项，命题者把“E.由项目经理制定爆破方案后即可施工”作为错误的干扰项。考生可以非常容易地从E中的“即”字判断此选项是错误表述。模板及其支架应具有足够的( )，能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。A.承载能力、刚度和严密性B.强度、刚度和稳定性C.承载能力、强度和稳定性D.承载能力、刚度和稳定性答案：D解析：2022版教材P288页 模板分项工程一般规定(2)模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。在认证
42、后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请B.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请C.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请D.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请答案：D解析：本题主要考查对“2Z104022施工企业质量管理体系的建立和运行”的了解。 GPS系统是以下哪个系统的简称（ ）。A大地测量系统B地理信息系统C全球定位系统D遥感测量系统正确答案：C根据实施工程建设强制性标准监督规定，有关建设强制性标准监督规定正确的是()。A.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监
43、督B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告D.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督E.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P264页建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对
44、工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。二级建造师预测试题9辑 第8辑关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人投标保证金时限的说法，说法正确的是( )。A.自收到投标人书面撤回通知之日起14d内B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内答案：C解析：2022版教材P133 招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还。目前常用立井施工机械化配套作业线包括有（ ）。A.人工设备机械化作业线B.综合设备机械化作业线C.普通设备机械化作业线D.高强设备机械化作业线
45、E.一般设备机械化作业线答案：B,C解析：P69-74立井井筒施工机械化作业线配套方案目前立井井筒施工机械化作业线的配套方案主要有综合设备机械化作业线和普通设备机械化作业线两种。在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要包括()。A、 通贷膨胀B、 工程范围不确定C、 人工费上涨D、 工程变更E、 设计深度不够答案：B,D,E解析：主要考察的是：固定总价合同相关知识。采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。此题应注意
46、题目中考察的是工程量方面的风险。可见，正确选项是BDE。# 由于工程因故未能如期正常开工，甲公司按照规定的最多次数申请了延期，则该工程最迟应当于（ ）之前开工。 A.2022年9月20日 B.2022年12月20日 C.2022年3月20日 D.2022年6月20日正确答案：B材料的单价包括（）。A.材料采购单价B.场内运输损耗C.采购及保管费D.运杂费E.场外运输损耗答案：A,C,D,E解析：本题考查的是公路项目中标后预算编制。材料单价=（材料采购单价+运杂费）（1+场外运输损耗率）（1+采购及保管费率）-包装品回收价值。周转材料摊销费=周转材料设计数量单价摊销率计划使用时间。甲建设单位与乙
47、施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年答案：B解析：2022新版教材P296页建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修
48、期限由发包方与承包方约定。关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（ ）。A、已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案 B、中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案 C、中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案 D、施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见答案：A解析：考点:施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项B、C，中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案