《21年监理工程师每日一练8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师每日一练8辑.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年监理工程师每日一练8辑21年监理工程师每日一练8辑 第1辑某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按建设工程施工合同（示范文本）签订了合同， 合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出 变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更， 但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位立即要 求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙
2、施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、 安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既未整改也未 回函答复。事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程结 算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款为由，拒绝变更基础工程价款。事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据建设工程文件归档整理规范( GB/T 50328- 2022)的要求整理、归档资料，其中包括以下内容：(1)工程开工审批表。(2)图纸会审会议纪要。(3)分包单位资格材料。(4)工程质量事故报告及处理意见。(5)工程费用索赔报告。1分别指出事件1
3、中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理 程序。2事件2中,总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确？分别说明理由。在 发出整改通知后，甲、乙施工单位既未整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施？3事件3中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。4事件4中，哪些应向建设单位移交、哪些不移交？哪些由监理单位保存、哪些不保存？答案：解析：1事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下所述。(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令施工单位暂停工后，立即与设计单位联系。(2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图
4、、并签署变更文件后交 甲施工单位执行。(3)该设计变更的正确处理程序：甲施工单位向监理机构提出工程变更，提交给总监理工程师 后，由总监理工程师组织专业工程师审查。审查同意后，由建设单位确认交原设计单位编制设计 变更文件，按有关规定报送施工图原审查单位进行审批；建设单位予以签认，然后交总监理工程师 签发工程变更单；承包单位实施工程变更。2(1)向甲施工单位发出整改通知正确。理由；甲施工单位属于总承包单位，总监理工程师的所有指令均要发给总承包单位。(2)向乙施工单位发出整改通知不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，是分包单位，总监理工程师的所有指令均要发给 总承包单位，再通过总承包单位发
5、给分包单位。(3)总监理工程师应采取的措施：总监理工程师应下达工程暂停令，要求承包单位停工整 改；整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。3总监理工程师的做法正确。理由：根据有关规定，承包人在工程变更确定后1 4天内，提出变更工程价款的报告，经工程师 确认后可调整。如果承包人在双方确定变更后14天内未向工程师提出变更工程价款的报告，则视 为该项变更不涉及合同价款的调整。4向建设单位移交的资料包括：第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项。由监理单位保存的资料包括：第(1)、(4)、(5)项；不需要监理单位保存的资料：第(2)、(3)项。本案例第1题主要
6、考查设计变更的处理程序。本案例第2题主要考查的是总监理工程师的整改通知。本案例第3题主要考查的是工程变更时效。本案例第4题主要考查的是建设工程项目档案移交的情况。依据物权法的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（ ）的规定清偿。A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿D.抵押物未登记的先于已登记的受偿答案：C解析：2022版教材P13-16本题考核的是抵押权的实现。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财
7、产所得的价款依照下列规定清偿：(1)抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。某工程施工时，由于施工单位违反工程质量有关法律法规，造成35人重伤，直接经济损失达50万元，此事故应定为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：2022版教材P190根据题干是35人重伤，满足较大事故：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。有下列（）情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A.债权人下
8、落不明B.债权人无正当理由拒绝受领C.债权人死亡未确定继承人D.债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人E.丧失民事行为能力未确定监护人答案：A,B,C,E解析：2022版教材P32有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：债权人无正当理由拒绝受领；债权人下落不明；债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；法律规定的其他情形。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人可以依法拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。 在建设工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有( )。A.定期收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.查阅施工日志和记录C.现场跟踪检查
9、工程实际进展D.定期组织现场施工负责人召开现场会议E.播放工程实况录像 答案：A,C,D解析：2022教材P131-132在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：(1)定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；(2)由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；(3)由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。21年监理工程师每日一练8辑 第2辑关于工程设计招标范围的说法，正确的有（）。A、所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分B、不能对施工图设计单独进行招标C、可以采用设计全过程总发包的一次性招标D、可以采用分单项的设计任务发包招标
10、E、勘察与设计应当分开招标答案：C,D解析：考点工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结答案：A,B,C解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引
11、起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据答案：B解析：考核索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。参见教材P110。根据施工合同标准文本的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担答案：C解析：知识点:工程款支付管理。施工工期12个月以内的简明施工合同通用条款没有调价
12、条款，风险由承包人承担。施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。2022版教材P94。(2022年真题)简明标准施工招标文件适用的项目有（）A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目答案：A,D解析：21年监理工程师每日一练8辑 第3辑下列选项中，属于总监理工程师职责的有()。A.组织编写监理日志，参与编写监理月报B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料C.组织审查和处理工程变更D.组织审核施工单位的付款申请，签发工程款
13、支付证书，组织审核竣工结算E.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况答案：B,C,D,E解析：2022教材P102-106本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师职责包括：(1)确定项目监理机构人员及其岗位职责；(2)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(3)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；(4)组织召开监理例会；(5)组织审核分包单位资格；(6)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(7)审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；(8)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；(9)组织审核施工单位的付
14、款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(10)组织审查和处理工程变更；(11)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(12)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；(13)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(14)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；(15)组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。某水利枢纽工程，主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等，2022年元月开工，2022年5月申报文明建设工地，此时已完成全部建安工程量40%。上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工
15、程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。 、工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当？并说明理由。 、根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。 、根据水利系统文明建设工地的有关规定，文明工地创建标准包括哪些？ 、简述水利工程质量事故等级分类。 、根据水利部有关规定，水利安全生产的方针是什么？答案：解析：1.工地工程质量监督项目站的组成形式不妥当。根据水利工程质量监督规定的规定，各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成，其中，兼职质量监督员为工程技术人
16、员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。2. 工程现场项目法人和设计、施工、监理之间是合同关系，和质量监督之间是被监督和监督关系。设计和施工、监理之间属于工作关系，和质量监督之间属于被监督和监督关系。施工和监理之间是被监理和监理的关系、和质量监督之间属于被监督和监督关系。监理和质量监督之间属于被监督和监督关系。3. 工程现场项目法人和设计、施工、监理之间是合同关系，和质量监督之间是被监督和监督关系。设计和施工、监理之间属于工作关系，和质量监督之间属于被监督和监督关系。施工和监理之间是被监理和监理的关系、和质量监督之间属于被监督和监督关系。监理和质量监督之
17、间属于被监督和监督关系。4.文明工地创建标准包括：体制机制健全、质量管理到位、安全施工到位、环境和谐有序、文明风尚良好、创建措施有力。5.水利工程质量事故等级分类为：一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。6. 水利安全生产坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。 下列关于监理通知回复单应用的说法中，正确的是（ ）。A.一般由监理员签认，重大问题由专业监理工程师签认B.一般由专业监理工程师签认，重大问题由总监理工程师签认C.承包单位可对多份监理工程师通知单予以综合答复D.由承包单位负责人对监理工程师通知单予以答复 答案：B解析：2022版教材P154-158项目监理机构收到
18、施工单位报送的监理通知回复单后，一般可由原发出监理通知单的专业监理工程师进行核查，认可整改结果后予以签认。重大问题可由总监理工程师进行核查签认。某常规技术方案，FNPV（16%）=160 万元，FNPV（18%）=-80 万元，则方案的FIRR 最可能为（ ）。A.15.98%B.16.21% C.17.33%D.18.21%答案：C解析：瑞牛题库题库，是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库，专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布，提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题，押题密卷等。查看完整题库、答案解析等更多考试资料，尽在瑞牛题库考试软件公开招标的缺点是（）。A.
19、招标时间短B.招标费用较高C.不需要发布招标公告D.不进行资格预审答案：B解析：考点:“建设工程监理招标方式”。公开招标是指建设单位以招标公告的方式邀请不特定工程监理单位参加投标，向其发售监理招标文件，按照招标文件规定的评标方法、标准，从符合投标资格要求的投标人中优选中标人，并与中标人签订建设工程监理合同的过程。国有资金占控股或者主导地位等依法必须进行监理招标的项目，应当采用公开招标方式委托监理任务。公开招标属于非限制性竞争招标，其优点是能够充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性，有助于打破垄断，实现公平竞争。公开招标可使建设单位有较大的选择范围，可在众多投标人中选择经验丰富、
20、信誉良好、价格合理的工程监理单位，能够大大降低串标、围标、抬标和其他不正当交易的可能性。公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长，招标费用较高。因此，本题的正确答案为8。21年监理工程师每日一练8辑 第4辑下列方法中，可用来确定资格预审合格者数量的有()。A.合格制B.有限数量制C.数量制D.符合制E.评审制答案：A,B解析：考点:资格预审办法。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中注明。某工程，甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示，各项工作匀速进展。
21、工程实施过程中发生以下事件。事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场，建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后，建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工15天，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元
22、的赶工费，甲施工单位确认了赶工费补偿。事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4：专业监理工程师巡视时发现，已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。 、事件1中，分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处，说明理由。甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括哪些内容？ 、事件2中，考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工程每月（按30天计）应获得的工程价款分别为多少万元？B分部工程的最终合同价款为多少万元？ 、事件3中，乙施工单位的做法有何不妥？写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天？ 、事件3中，B分部工程修改
23、设计对F分部工程的进度以及工程总工期有何影响？分别说明理由。 、写出项目监理机构对事件4的处理程序。答案：解析：1.（1）建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位不妥。将委托监理单位的监理内容和权限书面通知施工单位是建设单位应履行的合同义务。（2）甲施工单位向建设单位提交乙施工单位分包资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料不妥。甲施工单位应向项目监理机构提交分包资格报审表及相关资料。（3）甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括：业绩证明；专职管理人员和特种作业人员的资格。2. （1）由于B分部工程计划工期75天，每月按30天计算，则
24、考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工程每月应获得的工程价款如下：第1个月按原计划正常施工：工程款=500/(75/30)=200(万元）第2个月按原计划正常施工15天，停工15天：工程款= 20015/30+8= 108 (万元）第3个月完成设计修改后的剩余工程：工程款= 560(200+108-8 )+3=263(万元）（2）B分部工程的最终合同价款为3个月工程款的合计：200+108+263=571（万元）3.事件3中，由于建设单位要求B分部工程修改设计，致使乙施工单位的合同工期延长，乙施工单位理应提出工程延期申请，但乙施工单位向项目监理机构提出工程延期申请不妥。乙施工单位应向甲
25、施工单位提出，甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期申请。B分部工程的实际工期：75+15=90（天）。4.事件3中，由于原进度计划中B分部工程与F分部工程之间的时间间隔为5天，因此，B分部工程修改设计延长15天后，F分部工程的最早开始时间将推迟10天。同时，由于F分部工程为关键工作，其开始时间推迟10天，将会使总工期延长10天。5.事件4中，专业监理工程师发现已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核，则项目监理机构的处理程序如下：（1）向甲施工单位发出监理工程师通知，要求其报送丙施工单位分包资格材料；（2）审查所报送的丙施工单位资格材料；若审查合格，由总监理工程师签认，并通
26、知甲施工单位同意丙施工单位开始设备安装；若审查不合格，则由总监理工程师通知甲施工单位另行选择分包单位。公路工程施工招标符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标（）。A.项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的B.受自然地域环境限制的；C.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。D.工程长E.工程造价额低答案：A,B,C解析：本题考查的是公路工程招标与评标。可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊技术要求,且符合条件的潜在投标人数量有限的；（2）受自然地域环境限制的；（3）公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。下列不属于确定
27、建设工程项目监理机构的组织形式和规模的因素是（）。A.服务内容B.服务费用C.工程规模D.建设单位的性质E.技术复杂程度答案：B,D解析：本题考查重点是“监理规划主要内容监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责”。工程监理单位派驻施工现场的项目监理机构的组织形式和规模，应根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。项目监理机构组织形式可用项目组织机构图来表示。因此，本题的正确答案为BD。在我国的建设领域中，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，在这些制度中，核心的内容是()。A.招标投标制度B.项目法人制
28、度C.合同管理制度D.工程监理制度答案：C解析：考点:建设工程合同管理的目标。合同管理制度是核心内容。21年监理工程师每日一练8辑 第5辑施工企业职工意外伤害险按照建筑工程项目总造价计收保险费时，关于其保险期间的说法正确的是（）。A.自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.至约定的终止日的24时止D.至施工合同规定的工程竣工之日止答案：D解析：6、保险期间（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止
29、日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。A、质量B、工期C、解决争议D、结算
30、答案：D解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义，不严谨，解决争议的仲裁条款也独立存在，有约束力。 在采用EPC模式时，合同价格( )。A较低且接近于固定B较低但不固定C较高且接近于固定D较高但不固定正确答案：C在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A、按投资构成分解类型 B、按子项目分解类型 C、按时间分解类型 D、按融资方式分解类型答案：A解析：本题考查的是资金使用计划的编制。按投资构成分解的资金使用计划，是将工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资
31、、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资。参见教材P109。 根据建设工程监理规范GBT 503192022，属于监理机构造价控制内容的有()。A.进行工程计量和付款签证B.审核竣工结算款C.检查施工进度计划的实施情况D.签发竣工结算款支付证书E.参加工程竣工验收 答案：A,B,D解析：考点:建设工程监理规范GBT 503192022的主要内容。监理机构工程造价控制包括：进行工程计量和付款签证；对实际完成量与计划完成量进行对比分析；审核竣工结算款；签发竣工结算款支付证书等。21年监理工程师每日一练8辑 第6辑多级网络计划系统的编制原则有()。A.整体优化原则B.费用合理原则C.连续均衡原则D.
32、简明适用原则E.工期最优原则答案：A,C,D解析：考点:多级网络计划系统。根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则：整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。某高速公路工程采用公路工程标准施工招标文件合同条款。承包人为了避免今后可能向业主支付逾期交工违约金的风险,在路基工程施工过程中,由于以下原因使正常施工受到影响,而导致工程暂停。受影响的路基工程正好处在工程施工进度网络计划的关键线路上。于是承包人提出要求将路基的完工时间延长180天的索赔要求。（1）特大暴雨；（2）现场劳力不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）出现无法预见的恶劣土质条件,使路基施工难度加
33、大；（5）业主迟延提供施工场地使用权；（6）业主未按合同规定及时支付进度款。1、请分析以上那些原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期。答案：解析：1、上述（1）（3）（4）（5）（6）原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期。统计资料表明，88%不安全事故都是由于人的不安全行为造成的，下列（）属于人的不安全行为范畴。A.多工种交叉作业组织不善 B.装置的技术性能降低 C.高压带电作业 D.违章指挥答案：D解析：本题考查的是施工不安全因素分析。统计资料表明，88%不安全事故都是由于人的不安全行为造成的。通常的不安全行为主要有以下几个方面：（1）违反上岗身体条件规
34、定。（2）违反上岗规定。（3）不按规定使用安全防护品。（4）违章指挥。（5）违章作业。（6）缺乏安全意识。 损失控制计划的组成部分不包括( )A.预防计划B.灾难计划C.应急计划D.报警计划 答案：D解析：损失控制计划系统一般应由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格的（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%答案：A解析：本题考查的是合同价款约定内容。在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，如一般会约定主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，其他材料价格涨幅在投标报价时的5%以内，由
35、承包商承担其涨价风险，当超出该额度时，应允许其进行价格的调整。21年监理工程师每日一练8辑 第7辑某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.05，实际竣工月计算的调价系数Pn=1.07，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为()A、1.0B、1.05C、1.06D、1.07答案：B解析：在承包商应负责原因的延误过程中，后续支付时，分别计算应竣工日和实际支付目的调价款，通过对比后按照对业主有利的原则执行。单位工程的竣工预验收由（）组织。A.施工单位技术负责人B
36、.建设单位技术负责人C.总监理工程师D.施工项目技术负责人答案：C解析：考点: “建设工程施工进度控制工作内容”。当单位工程达到工验收条件后，承包单位在自行预验的基础上提交工程竣工报验单，申请竣工验收。监理工程师在时竣工资料及工程实体进行全面检查、验收合格后，署署工程竣工报验单，并向业主提出质量评估报告。因此，本题的正确答案为C。依据物权法的规定，下列财产可以作为抵押物的有（ ）。A.土地所有权B.交通运输工具C.建筑物和其他土地附着物D.生产设备、原材料、半成品、产品E.以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权答案：B,C,D,E解析：2022版教材P13-16本题考核的是可以
37、作为抵押物的财产。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列关于合同附件格式，说法正确的有( )。A.合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函B.合同协议书中包括了签约合同价C.预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效D.履约保函担保方式采用无条件担保E.预付款担保采用有条件担保答案：A,B,C,D解析：2022版教材P89-90本题考查的是施工合同标
38、准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项E，履约担保和预付款担保都采用无条件担保。 下列属于项目监理机构现场监理工作制度的是()。A
39、.监理工作日志制度B.监理工作报告制度C.工程估算审核制度D.监理人员考勤制度 答案：B解析：考点:监理规划主要内容。项目监理机构现场监理工作制度：(1)图纸会审及设计交底制度；(2)施工组织设计审核制度；(3)工程开工、复工审批制度；(4)整改制度，包括签发监理通知单和工程暂停令等；(5)平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度；(6)工程材料、半成品质量检验制度；(7)隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度；(8)单位工程验收、单项工程验收制度；(9)监理工作报告制度；(10)安全生产监督检查制度；(11)质量安全事故报告和处理制度；(12)技术经济签证制度；(13)工程变更处理制度；(1
40、4)现场协调会及会议纪要签发制度；(15)施工备忘录签发制度；(16)工程款支付审核、签认制度；(17)工程索赔审核、签认制度等。21年监理工程师每日一练8辑 第8辑关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。A、服务性B、科学性C、独立性D、公平性E、公益性答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。参见教材P2。建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A.合同管理B.施工技术交底C.质量的预控D.施工质量的检验答案：D解析：考点:“建设工程质量管理条例相
41、关内容”。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。因此，本题的正确答案为D。项目监理机构对施工单位申请的费用索赔事项进行审核并签署意见，经（）批准后方可作为支付索赔费用的依据。A.总监理工程师B.法定代表人C.建设单位D.技术负责人答案：C解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。费用索赔报审表，项目监理机构对施工单位的申请事项进行审核并签署意见，经建设单位批准后方可作为支付索赔费用的依据。下列施工
42、招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格E.项目管理机构答案：B,C,D解析：某施工单位承接了一420m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1#3#排架组织流水施工,各段流水节拍见下表：根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件：事件1：由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。事件2：在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基进行了检查和验收,随即进入下一道工序。事件3：施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。事件2中,指出槽基检查方式的错误之处答案：解析：3不完善。还应请监理人、设计人参加。