《二级建造师考试真题9卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试真题9卷.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师考试真题9卷二级建造师考试真题9卷 第1卷下列关于冬期填筑路堤施工要求的叙述，不正确的是( )。A.路堤填料应选用未冻结的碎石土、卵石土等透水性良好的土B.当天填的土必须当天完成碾压C.当路堤高距路床底面1m时，应碾压密实后停止填筑D.挖填方交界处，填土低于1.5m的路堤都不应在冬期填筑答案：D解析：2022版教材P11页(二）冬期填筑路堤(1)冬期施工的路堤填料，应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性良好的材料。不得用含水量过大的粘性土。(2)冬期填筑路堤，应按横断面全宽平填，每层松铺厚度应比正常施工减少20%30%，且松铺厚度不得超过300mm。.当天填土应当天完成碾压
2、。(3)中途停止填筑时，应整平填层和边坡并进行覆盖防冻，恢复施工时应将表层冰雪清除，并补充压实。(4)当填筑标高距路床底面lm时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层，待冬期过后整理复压，再分层填至设计标高。(5)冬期过后必须对填方路堤进行补充压实，压实度应达到规范相关要求。宏达公司负责某工程的施工任务，编制了施工成本计划。其中主体混凝土工程量约3200立方米，预算单价550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800立方米。运用赢得值法，分析得到第二个月底的进度偏差sv为11万元。根据偏差分析，确定的可行的
3、纠偏措施是()。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用答案：B解析：2022新版教材P112页因费用偏差CV=BCWP-ACWP=990000-1008000=-18000元，项目费用超支，从题意可知，主要原因是混凝土实际采购价格高于预算单价，故可以通过重新选择混凝土供应商，寻求较低的实际采购价格，作为纪念的可行措施。进度SV大于0，再加快施工进度对降低成本无助，调整工程数量和进行材料代用与设计不符，不能采用，所以选项ACD不符。下列不属于主要地质构造形式的是（）。A.单斜构造B.褶皱构造C.断裂构造D.层面构造答案：D解析：地质构造形式： (1) 单斜构造在
4、一定范围内，岩层或矿体大致向一个方向倾斜的构造形态。(2)褶皱构造岩层或矿体受水平挤压后弯曲， 但仍保持连续性的构造形态。褶皱构造的基本单位是褶曲，褶曲是岩层的一个弯曲。褶皱构造分为背斜和向斜。背斜是岩层层面凸起的弯曲构造， 向斜是岩层层面凹下的弯曲构造。(3)断裂构造岩层或矿体受力后产生断裂，失去连续性和完整性的构造形态。断裂面两侧岩层或矿体没有明显位移的叫裂隙，断裂面两侧岩层或矿体发生明显位移的叫断层。关于给水压力管道水压试验的说法。错误的是()。A、试验前，管道以上回填高度不应小于50cmB、试验前，管道接口处应回填密实C、宜采用注水法试验的测定实际渗水量D、设计无要求时，试验合格的判定
5、依据可采用允许压力降值答案：B解析：2022版教材P338页(1) 压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0. 5m;(2)水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。2022版教材P143-144：(1)压力管道分为预试验和主试验阶段；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定。设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据；水压试验合格的管道方可通水投入运行。(2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用注水法进行。下列工程文件的归档顺序中，正确的有( )。A.同一文件的主件在前、附件在后B.同一
6、文件的印本在前、定稿在后C.同一事项的请示在前、批复在后D.文件页数多的事项在前、页数少者在后E.请求、印本、附件统一在前，批复、定稿、主件在后答案：A,B解析：2022版教材P279页 （5）文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。二级建造师考试真题9卷 第2卷下列选项中，不属于我国建筑法安全生产法等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是( ) 。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权答案：D解析：按照建筑法安全生产法建设工程安全生产管理条例等
7、法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利: 1.施工安全生产的知情权和建议权2.施工安全防护用品的获得权3.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权4.紧急避险权5.获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利6.请求民事赔偿权7.依靠工会维权和被派遣劳动者的权利本题正确选项D。碾压土石坝施工时，如黏性土料含水量偏低，其加水应主要在（ ）进行。A.料场B.坝面C.运输过程D.卸料前答案：A解析：黏性土料含水量偏低，主要应在料场加水，若需在坝面加水，应力求 “少、勤、匀”，以保证压实效果。对非黏性土料，为防止运输过程脱水过量，加水工作主要在坝面进行。故本题应选 A。根据劳动合同法，用人单位
8、在招用劳动者时可对劳动者采取的行为有（ ）。A、 扣押居民身份证B、 扣押职业资格证C、 要求提供担保D、 签订专业技术培训服务违约条款E、 签订竞业限制保证书答案：D,E解析：劳动合同法规定，劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。可见用人单位可对劳动者采取的行为有BE两项。下列不属于安全玻璃的是（）。（2022年）A.钢化玻璃B.防火玻璃C.平板玻璃D.夹层玻璃答案：C解析：安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进等建筑工程项目的竣工图，应由()编制。A、 建设单位B、
9、设计单位C、 监理单位D、 施工单位答案：D解析：主要考察的是：竣工图的编制单位。竣工图是指工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。它是真实、准确、完整反映和记录各种地下和地上建筑物、构筑物等详细情况的技术文件，是工程竣工验收、投产或交付使用后进行维修、扩建、改建的依据，是生产（使用）单位必须长期妥善保存和进行备案的重要工程档案资料。竣工图的编制整理、审核盖章、交接验收按国家对竣工图的要求办理。承包人应根据施工合同约定，提交合格的竣工图。所以选D二级建造师考试真题9卷 第3卷地下连续墙施工各工序先后顺序是（）。A.导墙分段成槽泥浆护壁浇筑混凝土B.导墙分段成槽掉放接头管浇筑混凝土C
10、.导墙分段挖土成槽注入泥浆排渣D.分段成槽导墙吸泥清底浇筑混凝土答案：A解析：关于安装张拉设备时张拉力作用线与预应力筋中心线关系的说法，正确的是( )。A.对直线无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线末端重合B.对曲线无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线重合C.对曲线无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线始端重合D.对直线无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线重合答案：D解析：2022版教材P129页 安装张拉设备时，对直线无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线重合。振捣混凝土产生的荷载，可按( )计。A.1kN/mB.1kNC.1
11、kN/m3D.1N平方毫米答案：B解析：2022版教材P93页 振捣混凝土产生的荷载，可按1KN/计。某中型水泥厂采用EPC交钥匙总承包的方式进行公开招标，并在相关媒体发布了招标公告和资格预审公告。公告中明确说明了承包商报名时间及提供的资料，工程概况，投标人需提供的标书费用、押金、投标保函的要求，投标人获取和送达标书的方式、地点和起止时间，开标日期、时间和地点，招标过程中发生下列事件：事件一，共有A、B、C、D、E五家总承包商通过了资格预审，并按规定时间完成了标书购买、投标书编制和投标，然而D公司投标时未办理投标保函，开标后，评委发现C公司标书中所附的施工资质证书复印件与预审时提交的资质证书不
12、一致，由施工总承包一级变成施工总承包二级。经核实复印件的二级资质证书是C公司真实的施工资质。事件二，在评标过程中，评标人员有意见分歧，业主拟选定的单位也未被专家采纳，最后采用无记名投票选定A公司中标，并于次日签订了总承包合同。A公司中标后，经建设单位同意，把余热发电系统分包给具有相应资质的分包商承担。分包商进场后未向地方政府特种设备安全监督管理部门办理任何手续即开始施工。问题：1.EPC交钥匙总承包模式包括哪些内容？2五家投标商中有无被取消资格者，并说明理由。3评标过程中是否存在问题，简述理由。4仅从招投标工作过程，分析本次招标是否有效？5.分包商进场后，应怎样向地方政府特种设备安全监督管理部
13、门办理手续？答案：解析：1从英文字母E、P、C的含义入手,它们分别是设计、采购、施工英文字母的第一个字母。交钥匙即一切达到和满足业主生产需要。故EPC交钥匙总承包模式包括：设计、设备及材料采购,土建及安装施工,无负荷及带负荷联合试运转、试生产直至达产达标交钥匙。2从废标及无效标书的内容分析。C、D公司应被取消投标资格。理由：(1)C公司前后资格审查施工资质不一致,属于弄虚作假,其标书应视为废标。(2)D公司未办理投标保函,不具备投标资格,应拒收其投标书。3评标过程不存在问题,理由是未受包括业主在内的外部因素干扰,真正体现了招投标公开、公平、公正的原则。4主要从有效标书的数量分析,本次招标有效。
14、有效标书数量、招投标程序等均符合招投标法规定。5.由于余热发电设备大部属于特种设备，进场前应书面告知地方政府特种设备安全监督管理部门，提交的材料包括：施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装监督检验约请书等。告知后即可施工。 文明施工的含义是（ ）。A保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序B规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生C科学组织施工，使生产有序进行D采取措施保证职工的安全和身体健康正确答案：A二级建造师考试真题9卷 第4卷 压浆过程中及压浆后48h内，结构混凝土的温度不得低于（ ），否则应采取保温措施。A3B4C5D6正确答案：C甲公司和乙公司的合同纠纷
15、案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所根据的证据是伪造的答案：A解析：2022新版教材P336页根据仲裁法、民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组
16、成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。软土地区路堤施工中，填筑速率应以()控制为主，超过标准应立即停止填筑。A.水平位移B.含水量C.地表沉降量D.地表隆起量答案：A解析：根据公路路基施工技术规范JTGF 102022规定，软土地区路堤填筑过程中，路堤中心线地面沉降速率每昼夜应不大于1015mm，坡脚水平位移速率每昼夜应不大于5mm。应结合沉降和位移发展趋势对观测结果进行综合分析。填筑速率应以水平位移控制为主，超过标准应立即停止填筑。 含水量是控制压
17、实度的因素，地表沉降量与地表隆起量是控制的次要因素，不是主要因素。选项B、C、D错误。本题的正确项只能是“A水平位移”。建筑施工企业的三级安全教育是指（ ）。A.公司层教育、项目部教育、作业班组教育B.进场教育、作业前教育、上岗教育C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育答案：A解析：下列设计无规定时混凝土中钢筋保护层厚度的说法，正确的有( )。A.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小保护层厚度不得小于钢筋公称直径B.后张法构件预应力直线形钢筋的最小保护层厚度不得小于其管道直径的1/2C.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mmD.应在钢筋与模
18、板之间设置垫块，确保钢筋的混凝土保护层厚度E.垫块应布置成矩形，并与钢筋绑扎牢固答案：A,B,C,D解析：2022版教材P39页 钢筋的混凝土保护层厚度必须符合设计要求，设计无规定时，应符合下列规定：1.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径，后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/23.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm4.应在钢筋和模板之间设置垫块，确保钢筋的混凝土保护层厚度，垫块应与钢筋捆扎牢固、错开布置。二级建造师考试真题9卷 第5卷某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提 供工程施工的前期条件，包括
19、进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编 制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几 起事件：(1)由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不 能及时进场，延误工期1个月。(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水 工作耽误工期1. 5个月。(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10mVh，施工单位进行了壁后注浆，使工 期延长1个月。问题(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作？(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备
20、？(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任？(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题？答案：解析：(1)建设单位在井筒开工前，应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工 组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单 位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。(2)施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：1)技术准备。包括：掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求，工期与质量 要求等内容，检查井筒的设计文件；会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影 响；编制施工组织设计。2)工程准备。包括：现场勘察和施工
21、测量；进行施工现场准备，完成四通一平工作， 完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应计划，并 进行具体落实。4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和健全现场施 工以及劳动组织的各项管理制度。5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他 工业部门的配合才能顺利实现；另外，及时地填写开工申请报告，并上报主管部门，待批 准后即能立即开工。(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：事件(1):矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨期造 成材料运
22、输问题而使工程延期，责任在建设单位。事件(2):施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。事件(3):井筒涌水量大于预测值，属地质资料的准确性问题，不是施工单位的责任， 责任属于建设单位。事件(4):井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任 应当属于施工单位。(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短 路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井 可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较
23、 困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。关于钢网架的挠度测量的说法，正确的有( )。A.仅需在屋面工程完工后测量B.钢网架总拼装完成后和屋面工程完成后均需测量C.跨度为24m的只需测量下弦中央一点D.跨度为24m的需测量下弦中央一点和各向下弦跨度的四等分点E.所测挠度值不应超过相应设计值的1.15倍答案：B,C,E解析：2022版教材P293页 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。检查数量：跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分
24、点。根据公路水运工程安全生产监督管理办法的规定，一般情况下应当编制安全生产专项施工方案的危险性较大工程有（ ）等。A.不良地质条件下有潜在危险性的土方开挖 B.连续梁桥的悬臂拼装作业C.边通航、边施工的水上工程 D.路面水泥混凝土浇筑施工E.桥梁加固工程答案：A,C,E解析：用支架施工法进行箱梁现浇施工时，地基处理的方式是根据( )决定的。A.支架的形式B.箱梁的断面尺寸C.箱梁的纵面尺寸D.结构的自重E.模板的形式答案：A,B解析：2022版教材P136页 地基处理应根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求决定。关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。A实用新型以申请时所附的说明
25、书为准B建设工程发明以其附图为准C外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D三类专利均以权利要求的内容为准答案：C解析：本题考查专利权的保护范围。专利法规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。二级建造师考试真题9卷 第6卷 当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应（ ）。A将定金退还B双倍返还定金C支付违约金D赔偿对方损失正确答案：B政府对建设工程质
26、量验收监督的职能不包括()。A.监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序B.在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定C.工程质量验收是否符合国家标准D.检查的结果记录保存答案：D解析：本题涉及的考点是监督管理的职能。监督管理的职能是监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷，工程质量验收是否符合国家标准。#下列不属于民事诉讼证据种类的是()。A.书证B.视听资料C.勘验笔录D.鉴定笔录答案：D解析：2022新版教材P311页根据民事诉讼法，证据包括：当事人的陈述、书
27、证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。灌注桩的桩顶应高出设计高（ ），多余部分在接桩前凿除，桩头应密实、无松散层。A0.20.6m B0.30.8mC0.51m D0.81.5m答案：C解析：桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计高程O.5lm，确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。P46坍塌事故中包括 ( )A.基坑边缘落入坑内 B.基坑边坡滑坡C.基坑支护结构位移 D.基坑被水淹没答案：A解析：本题主要考查对“2Z105023建设工程职业健康安全事故的分类（按安全事故类别分类)”的掌 握。坍塌，指物体在外力或重力作用下，超过自
28、身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如基坑 边缘落入坑内、挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、 爆破引起的坍塌。二级建造师考试真题9卷 第7卷建筑内部装修防火施工及验收规范规定，装修材料按其燃烧性能应划分为（）。A.A级B.A1级C.B1级D.B2级E.B3级答案：A,C,D,E解析：2022版教材P309页 (1)装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃性；B1级：难燃性；B2级：可燃性；B3级：易燃性。下列建筑安装工程费用，属于规费的是()。A、社会保险费B、劳动保护费C、环境保护费D、文明施工费答案：A解析：主要考察的是：规费的构
29、成，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：1.社会保险费(1)养老保险费:(2)失业保险费:(3)医疗保险费:(4)生育保险费:(5)工伤保险费:2.住房公积金：住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。3?工程排污费：工程排污费是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。选A设备安装基准线应按（ ）来测定。A.设备中心线B.建筑基础中心线C.建筑物的定位轴线D.设备基础中心线答案：C解析：2022版教材P24本题考查的是机电工程中常见的工程测量。放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的
30、纵、横中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。32、（二） 背景资料某单位承担一矿井水平巷道的施工任务，该巷道长2000m，竟断面积20，围岩为中等稳定的粉砂岩，工作面涌水量较小。施工单位 安排了2支队伍进行对头掘进，采用钻眼爆破法施工，多台气腿式凿岩机打眼，锚喷支护。施工单位在施工过程中采取了以下措施： 措施一：为达到“多进尺“的目的，采取了减少炮眼数量和多装药的措施。 措施二：为提高钻眼速度和爆破效果，施工单位组织推广使用了钻爆法施工的“三小”技术。 措施三：在爆破安全检查后，要求施工班组迅速采用气腿式凿岩机打设护顶锚杆并喷浆。措施四：为减小巷道贯通偏差，在未掘的巷道长度为40m时
31、，开始按照贯通测量的要求，最后一次标定贯通方向。由于围岩相对比较 稳定，在未掘的巷道长度为10m时，停止一头掘进，撤出所有施工设备，由另一头继续掘进。问题：1措施一中，施工单位采取的措施会带来哪些不良后果？对施工效率和质量有何影响？2措施二中，推广使用钻爆法施工的“三小”技术主要包括哪些内容？3措施三中，施工单位的要求是否正确？说明理由。4措施四中，施工单位的做法有哪些错误？给出正确的做法。答案：解析：答案： 1、减少炮眼数量能达到减少钻眼时间，但是减少炮眼数会使爆破后巷道成型不好，达不到光爆效果。另外加大药量，加大对巷道围 岩振动力，破坏围岩的完整性，使围岩自承能力下降。围岩的为中等稳定的粉
32、砂岩，易造成围岩松动，甚至冒落和片帮。 对巷道成型质量不利，会出现巷道轮廓凹凸严重，围岩不稳定；对加快施工进度也不会有明显效果。因为增加支护的难度，增大药量 也造成破堆分散，降低了装岩效率。2“三小”即小直径钎杆小直径炸药药卷和小钎花。3不正确，打护顶锚杆只允许使用锚杆钻机，严禁使用风动凿岩机。4最后一次标定贯通方向时，巷道未掘长度为40m不符合规定，最少应为50m。未掘巷道长度10m时停止一头掘进做法错误，应为20m时即停止一头掘进。高层建筑中要求安装坡度为3、不得小于2的管道有()。A、汽、水同向流动的热水采暖管道B、汽、水同向流动的蒸汽管道C、汽、水逆向流动的热水采暖管道D、凝结水管道E
33、、散热器支管答案：A,B,D解析：采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定：汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3，不得小于2。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5。散热器支管的坡度应为1%，坡度朝向应利于排气和泄水。本题的正确项是“ABD”。#二级建造师考试真题9卷 第8卷工程的原始基准点、基准线和标高等测量控制点由()提供。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘测单位答案：B解析：2022新版教材P164页 因此，施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程
34、师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网， 进行工程定位和标高基准的控制。机电工程施工中材料成本的控制内容有（）。A.加强材料采购成本的管理B.加强限额发料的管理C.强化作业人员的技术素质D.控制施工中材料消耗E.从量差和价差的方面控制答案：A,B,D,E解析：2022版教材P274页 加强材料采购成本的管理，从量差和价差两个方面控制；加强材料消耗的管理，参照定额，从限额发料和现场消耗两个方面控制。热辐射光源是人工照明的光源，其特点包括( )。A.体积小、构造简单、价格便宜B.散热量大、发光效率低、寿命短C.用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所D.发光效率高、寿命长、灯的表面
35、亮度低、光色好、接近天然光光色E.有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命答案：A,B,C解析：2022版教材P5页热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。平开窗扇高度大于900mm时，窗扇锁闭点不应少于( )个。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：2022版教材P113页“平开窗扇高度大于900mm时，窗扇锁闭点不应少于2个”。根据建设工程质量管理条例的规定，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：2022版教材P29
36、6页建设工程质量的最低保修期限。建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。二级建造师考试真题9卷 第9卷下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。A.优选工程项目施工方案B.确定各类进度计划的审批程序C.选择合理的合同结构D.选择工程承包发包模式答案：
37、A解析：2022新版教材P100页 2.技术措施施工过程中降低成本的技术措施，包括如进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。拱和拱顶必须从()砌筑，严禁将拱砖的大小头倒置。A.两侧向中心B.热端向冷端C.两侧拱脚同时向中心对称D.冷端向热端答案：C解析：2022版教材P115页拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑，砌筑时，严禁将拱砖的大小头倒置。垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是( )施工技术。A.选择原材料配合比B.严格控制压实度C.掺加膨润土的拌合土层D.分层压实答案：C解析：2022版教材P180页 泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。审查施工组织设计属于()建设监理工作的主要任务。A.设计阶段B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段答案：C解析：2022新版教材P42页审查施工组织设计属于施工准备阶段的监理工作。在这里大家还要熟悉其它阶段的监理工作范围如“设计阶段、施工招标阶段、材料设备采购阶段、还有工程施工阶段”要注意区分。占用慢行道和便道要获得（ ）的批准。A.交通管理B.行政管理部门C.市政管理部门D.道路管理部门E.公安部门答案：A,D解析：占用慢行道和便道要获得交通管理和道路管理部门的批准，按照获准的交通疏导方案修建临时施工便道、便桥。