《《建设工程勘察合同（二）》[示范文本]802.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程勘察合同（二）》[示范文本]802.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程勘察合同（二）（示范文本）GF-2000-0204岩土工程设计、治理、监测工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由承包人编填填）勘察证书等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_中华人民共和国国建设部、国家工商行行政管理局监制发包人：_承包人：_发包人委托承包包人承担_工程项目的岩土土工程任务，根根据中华人人民共和国合合同法及国国家有关法规规，经发包人人、承包人协协商一致签订订本合同。第一条：工工程概况1.1工程程名称：_1.2工程程地点：_1.3工程程立项批准文文件号、日期期：_1.4岩土土工程任务委委托文号、日日期：_1.5工程程规模、特征征：_ 1.6岩土土工程任务（内内容）与技术
2、术要求：_1.7承接接方式：_1.8预订订的岩土工程程工作量：_ 第二条：发发包人向承包包人提供的有有关资料文件件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承承包人应向发发包人交付的的报告、成果果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工工期本岩土工程程自_年_月_日开开工至_年年_月_日完工，工工期为_天天。由于发包包人或承包人人的原因，未未能按期开工工、完工或交交付成果资料料时，按本合合同第八条规规定执行。第五条：收收费标准及支支付方式5.1本岩岩土工程收费费按国家规定定的现行收费费标准_计取；或或以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国
3、家家规定的收费费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、承包包人另行议定定。5.2本岩岩土工程费总总额为_元（大大写_），合合同生效后33天内，发包包人应向承包包人支付预算算工程费总额额的20，计计_元作为为定金（本合合同履行后，定定金抵作工程程费）。5.3本合合同生效后，发发包人按下表表约定分_次向承包人人预付（或支支付）工程费费，发包人不不按时向承包包人拨付工程程费，从应拨拨付之日起承承担应拨付工工程费的滞纳纳金。拨付工程费时间间（工程进度度） 占合同总额百分分比金额人民币（元元）第六条：变变更及工程费费的调整6.1本岩岩土工程进行行中，发包人人对工程内容容与技术要求求提出变更，发发包人
4、应在变变更前_天向承包包人发出书面面变更通知，否否则承包人有有权拒绝变更更；承包人接接通知后于_天内内，提出变更更方案的文件件资料，发包包人收到该文文件资料之日日起_天内予以确确认，如不确确认或不提出出修改意见的的，变更文件件资料自送达达之日起第_天自自行生效，由由此延误的工工期顺延外，因因变更导致承承包人经济支支出和损失，由由发包人承担担。6.2变更更后，工程费费按如下方法法（或标准）进进行调整：_ 第七条：发发包人、承包包人责任7.1发包包人责任7.1.11发包人按本本合同第二条条规定的内容容，在规定的的时问内向承承包人提供资资料文件，并并对其完整性性、正确性及及时限性负责责；发包人提提供
5、上述资料料、文件超过过规定期限115天以内，承承包人按合同同规定交付报报告、成果、文文件的时间顺顺延，规定期期限超过155天以上时，承承包人有权重重新确定交付付报告、成果果、文件的时时间。7.1.22发包人要求求承包人在合合同规定时间间内提前交付付报告、成果果、文件时，发发包人应按每每提前一天向向承包人支付付_元元计算加班费费。7.1.33发包人应为为承包人现场场工作人员提提供必要的生生产、生活条条件；如不能能提供时，应应一次性付给给承包人临时时设施费_元。7.1.44开工前，发发包人应办理理完毕开工许许可、工作场场地使用、青青苗、树木赔赔偿、坟地迁迁移、房屋构构筑物拆迁、障障碍物清除等等工作
6、，及解解决扰民和影影响正常工作作进行的有关关问题，并承承担费用；发包人应向向承包人提供供工作现场地地下已有埋藏藏物（如电力力、电讯电缆缆、各种管道道、人防设施施、洞室等）的的资料及其具具体位置分布布图，若因地地下埋藏物不不清，致使承承包人在现场场工作中发生生人身伤害或或造成经济损损失时，由发发包人承担民民事责任；在有毒、有有害环境中作作业时，发包包人应按有关关规定，提供供相应的防护护措施，并承承担有关的费费用；以书面形式式向承包人提提供水准点和和坐标控制点点；发包人应解解决承包人工工作现场的平平整，道路通通行和用水用用电，并承担担费用。7.1.55发包人应对对工作现场周周围建筑物、构构筑物、古
7、树树名木和地下下管道、线路路的保护负责责，对承包人人提出书面具具体保护要求求（措施），并并承担费用。7.1.66发包人应保保护承包人的的投标书、报报告书、文件件、设计成果果、专利技术术、特殊工艺艺和合理化建建议，未经承承包人同意，发发包人不得复复制泄露或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以以上情况，发发包人应负法法律责任，承承包人有权索索赔。7.1.77本合同中有有关条款规定定和补充协议议中发包人应应负的责任。7.2承包包人责任7.2.11承包人按本本合同第三条条规定的内容容、时间、数数量向发包人人交付报告、成成果、文件，并并对其质量负负责。7.2.22承包人对报报告、成果、文文
8、件出现的遗遗漏或错误负负责修改补充充；由于承包包人的遗漏、错错误造成工程程质量事故，承承包人除负法法律责任和负负责采取补救救措施外，应应减收或免收收直接受损失失部分的岩土土工程费，并并根据受损失失程度向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金额由发包人人、承包人商商定为实际损损失的_。7.2.33承包人不得得向第三人扩扩散、转让第第二条中发包包人提供的技技术资料、文文件。发生上上述情况，承承包人应负法法律责任，发发包人有权索索赔。7.2.44遵守国家及及当地有关部部门对工作现现场的有关管管理规定，做做好工作现场场保卫和环卫卫工作，并按按发包人提出出的保护要求求（措施），保保护好工作现现场周围的建建、构筑
9、物，古古树、名木和和地下管线（管管道）、文物物等。7.2.55本合同有关关条款规定和和补充协议中中承包人应负负的责任。第八条：违违约责任8.1由于于发包人提供供的资料、文文件错误、不不准确，造成成工期延误或或返工时，除除工期顺延外外，发包人应应向承包人支支付停工费或或返工费，造造成质量、安安全事故时，由由发包人承担担法律责任和和经济责任。8.2在合合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，承承包人未开始始工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已进行工工作的，完成成的工作量在在50以内内时，发包人人应支付承包包人工程费的的50的费费用；完成的的工作量超过过50时，发发包人应支付付承包人工程程
10、费的1000的费用。8.3发包包人不按时支支付工程费（进进度款），承承包人在约定定支付时间110天后，向向发包人发出出书面催款的的通知，发包包人收到通知知后仍不按要要求付款，承承包人有权停停工，工期顺顺延，发包人人还应承担滞滞纳金。8.4由于于承包人原因因延误工期或或未按规定时时间交付报告告、成果、文文件，每延误误一天应承担担以工程费千千分之一计算算的违约金。8.5交付付的报告、成成果、文件达达不到合同约约定条件的部部分，发包人人可要求承包包人返工，承承包人按发包包人要求的时时间返工，直直到符合约定定条件，因承承包人原因达达不到约定条条件，由承包包人承担返工工费，返工后后仍不能达到到约定条件，
11、承承包人承担违违约责任，并并根据因此造造成的损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金额额最高不超过过返工项目的的收费。第九条：材材料设备供应应9.1发包包人、承包人人应对各自负负责供应的材材料设备负责责，提供产品品合格证明，并并经发包人、承承包人代表共共同验收认可可，如与设计计和规范要求求不符的产品品，应重新采采购符合要求求的产品，并并经发包人、承承包人代表重重新验收认定定，各自承担担发生的费用用。若造成停停、窝工的，原原因是承包人人的，则责任任自负；原因因是发包人的的，则应向承承包人支付停停、窝工费。9.2承包包人需使用代代用材料时，须须经发包人代代表批准方可可使用，增减减的费用由发发包人、
12、承包包人商定。第十条：报报告、成果、文文件检查验收收10.1由由发包人负责责组织对承包包人交付的报报告、成果、文文件进行检查查验收。10.2发发包人收到承承包人交付的的报告、成果果、文件后_天内内检查验收完完毕，并出具具检查验收证证明，以示承承包人已完成成任务，逾期期未检查验收收的，视为接接受承包人的的报告、成果果、文件。10.3隐隐蔽工程工序序质量检查，由由承包人自检检后，书面通通知发包人检检查；发包人人接通知后，当当天组织质检检，经检验合合格，发包人人、承包人签签字后方能进进行下一道工工序；检验不不合格，承包包人在限定时时间内修补后后重新检验，直直至合格；若若发包人接通通知后24小小时内仍
13、未能能到现场检验验，承包人可可以顺延工程程工期，发包包人应赔偿停停、窝工的损损失。10.4工工程完工，承承包人向发包包人提交岩土土治理工程的的原始记录、竣竣工图及报告告、成果、文文件，发包人人应在_天内组织织验收，如有有不符合规定定要求及存在在质量问题，承承包人应采取取有效补救措措施。10.5工工程未经验收收，发包人提提前使用和擅擅自动用，由由此发生的质质量、安全问问题，由发包包人承担责任任，并以发包包人开始使用用日期为完工工日期。10.6完完工工程经验验收符合合同同要求和质量量标准，自验验收之日起_天天内，承包人人向发包人移移交完毕，如如发包人不能能按时接管，致致使已验收工工程发生损失失，应
14、由发乍乍人承担，如如承包人不能能按时交付，应应按逾期完工工处理，发包包人不得因此此而拒付工程程款。第十一条：本合同未尽尽事宜，经发发包人与承包包人协商一致致，签订补充充协议，补充充协议与本合合同具有同等等效力。第十二条：其它约定事事项：_ 第十三条：争议解决办办法本合同发生生争议时，发发包人、承包包人应及时协协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、承包人人同意由_仲仲裁委员会仲仲裁。发包人人、承包人未未在本合同中中约定仲裁机机构，事后又又未达成书面面仲裁协议的的，可向人民民法院起诉。第十四条：合同生效与与终止本合同自发发包人、承包包人签字盖章章后生效；按按规定到省级级建设行政主主管部门规定定的审查部门门备案；发包包人、承包人人认为必要时时，到项目所所在地工商行行政管理部门门申请鉴证。发发包人、承包包人履行完合合同规定的义义务后，本合合同终止。本合同一式式_份，发发包人_份、承包人人_份。发包人名称：承包包人名称：（盖盖章）（盖章章）法定代表人：（签签字）法定代代表人：（签签字）委托代理人：（签签字）委托代代理人：（签签字）住所：住所：邮政编码：邮政政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户户银行：银行帐号：银行行帐号：建设行政主管部部门备案：鉴证证意见：（盖章章）（盖章）备案号：经办办人：备案日期：年月日日鉴证证日期：年月日日