光伏发电施工总承包合同模板.docx

《光伏发电施工总承包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电施工总承包合同模板.docx（96页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、合同编号:XXXXXXXXXX示范项EPC总承包合同发包人（全称入XX承包人（全称入XX石日。1.3 语雷丈李合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用 条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先斛奔和说明本合同的主导语言。在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、斛绛和说明本合 同文件。1.4 适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用乐律的名称左专用 条款中约定。1.5 标准、规范1.5.1 适用于本工程的国家标准规范、或（和）行业标准规范、或（和）工 程所在地方的标准规范、或（和）企业标准规范的名称（或编号入左专用条款 中约定。1.5.2

2、发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文泽本，并在 专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。1.5.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时 间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发 包人认可后执行。承包人需要对实施方法选行研发试验的，或须对施工人员进行 特殊培训的，另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承当。1.5.4 遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工，任何一方不分包约定约定的分包事项和分包人长名单：/第4条选度计划、延误和暂停工程进度计划4.1.1 承包人提交工程进度计划的份数和时间：合同签订后7

3、个工作日内向 监理部提供，具体份教协商确灾。4.3 采购进度计划4.3.2 及购开始日期。工程物咨采购及开始日期的约定：本合同不约定采购 开始日期。4.4 彪工进度计划施工进度计划（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工计划（名称入 /提交关键分局部项工程施工计划（名称入/4.5 误期赔楂因承包人原因使绫工日期延误，每延误10的误期赔楼金额为5000 元/天、 累计的最高赔偿金额为合同协议书规定的合同价格的2%。第5条技术与设计生产工艺技术，建筑艺术造型5.1.1 承包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型工程试运行考核保证值或（和）使用功能的说明如下： 符合设讨要求。5.1.2 发包人提供生产工

4、艺技术或建筑艺术造型由发包人承当的工程试运行考核保证值或（和）使用功能说明如下：发包人 不提供生产工艺技术和建筑艺术造型。5.2 设计发包人的义务CU 提供工程基础褥料。发包人提供的工程基础咨料的类别、内盗、份教和时间:序号发包人提供资料数量（份、番）提供时间1建筑的屋顶的全套建筑施工图2建筑的全套配也条统图3混凝土结构：建筑总说明建筑屋面平面图建筑方面图建筑屋面做法详图（表）结构总说明结构屋面布置图结构屋面梁配筋图结构屋面板配筋图假设在立面上安装还需要甲方提供各层梁、枝配筋图。4钢结构：建筑总说明爱筑屋顶平面图建筑立面图建筑屋面做法详图结构总说明结构屋面布置图楝条布置图及楝条节点详图屋面次梁

5、布置图及节点详图。5现场照片，包括建筑立面及建筑屋顶照片(2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内农、份教和时间:发包人确认，现场无障碍。如实际出现现场障碍，导玫承包人的费用增 加的，发包人应合理增加合同价格；如实际出现现场障碍导玫关键路径工期延误 的，应合理延长工期。5.2.1 承包人的义务(1)经合同双方商定，发包人提供的工程基础资料、现场障碍资料的如下 局部，可按本款中约定的如下时间期限，提出战一步要求 /5.2.4 操作维修手册。提交的份数和最终提交期F艮：最终提交期F艮为绫工后 试验15日以前，提供纸质文档份数1份，曲子版(羌歆)份数2份。5.2.5 设计文件的份数和

6、提交时间合同双方商定，承包人应提供的不同设计阶段的设计文件、密料及图纸的份 数和时间安排：(D初步设讨说明书和相应图纸 份；(2)施工图设计说明书和相应图纸(蓝图)；(3)施工绫工图份；C4J采用的设备设计说明书份；(5)设备明细单份;（6）技术经济分析报告份；（7）工程预（概J算书 份；（8）其它（设计服务）文件份；（9）以上设计文件的件子板文档（光盘）各 份。以上文件要求逐步安排完成，具体时间双方协商另行确定。5.3 设计阶段审查设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计阶段（名称人 初步设计和施工图设计。设计审查阶段及其审查会议的时间安排：发包人根据工程段度计划安排设计 审查时间并组织进行，

7、承包人负责配合；相关费用由发包人承当。初步设计和施工图设计审查可由承包人向发包人提出书面审查申请，发包人 应在收到书面审查申请后1个月之内组织完成。第6条工程物资工程物资的提供6.1.1 发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：发包人不提供永久性工程的设备、材料 和部件。6.1.2 承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：详见附件2分局部项工程量清单汇总表。6.6工程物资保管与剥余工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：无。承包人只须保管承包人 提供的工程汤资保管。承包人提交保管、维护方案的时间：L由发包人提供的库房、

8、堆场、设施及设备：/第7条施t工对发包人的义务7.1.1 提供基准生标密料提供的基准坐标密料的内余和时间：按本专用条款第521款（1）项要求。7.1.3 进场条件和进场日期承包人的进场条件： 符合承包人要求。承包人的进场q期： 承包人在接到发包人书面出具的进场通知后选场。7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设发包人提供给临时水、电等类别和取费单价：发包人承当该局部费用。7.1.10 由发包人屐行的其他义务：/对承包人的义务7.2.2 施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：按发包人要求提交。需要提交主要单项工程、分局部项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 按发包人要求提交。7.2.

9、3 提交临时占地资料提交临时占地资料的时间： /7.2.4 提供修时用水也等咨料承包人需要水也等品质、正,常用量、高蜂量和使用时间：/发包人能够满足施工临时用水、也等类别和数量：_L水也等节点位置咨料的提交时间：/7.2.13 由承包人履行的其他义务：/人力和机具资源7.4.1 人力济源计划一览表的格式、内今、份数和提交时间：/ o 人力济源实际进场的报表格式、份数和报告期： 根据同步的施工组织设计进行人员安挑。7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内家、份数和提交时间： / o主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：根据同步的施工组织设讨或行机具安挑。7.5 质量与检睑质检部核与参检方质量

10、参检方至少应包括监理人和承包人，承包人应同意发包人和（或）其指 定的第三方检验人员参与检验。质量检脍部优、检验项6和检验标准、检验表格格式满足民用建筑太阳能 光优名统应用技术规范rJGJ203-2010）和其他有关规范规定的要求，具体要求 遵照监理人的指示。7.6 隐薮工程和中间睑收部住隐蔽工程和中间验收。需要质检的噫霰工程和中间验收部住的分类、部住、质检内木、标准、表格 和参检方的约定：需要质检的噫霰工程和中间验收部住的分类、部优、质检内、 质检林淮、质检羲格满足民用建微太阳能施伏条统成用技术糠范 （JGJ203-2010）和其他有关规范规定的要求，具体要求遵照监理人的指示。7.8健康、平安

11、，环境健康、平安、环境管理提交健康、平安、环境管理计划的份数和时间：/第8条缓工试验本合同工程包含浚工试验。（或选）本合同工程不包含浚工试验。（不选择的 用邕划掉）绫工试检的义务8.1.1 承包人的一般义务C1J绫工试验方案提交浚工试验方去的份数和时间:根据实际情况双方协商具体毅工试验。第9条工程接收工程接收9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收CU按单项工程或（和）工程接收 按工程接收的日期：2012年 月 日。（或，以下一段，替换上一段）按单项工程接收的顺序和日期分别为：/（或，以下一段，替换上一段）（2）本工程不存在度工试验按工程的接收日期为：/（或，以下一段，替换上一段）按单项工程接

12、收的顺序和日期分别为：/接收工程提交的密料提交度工试验资料的类别、内丁、份数和时间：根据实际情况双方协商确定。第10条绫工后试验责任与义务10.1.1 发包人的义务其他义务和工作：/10.1.2 承包人的义务10.1.3 发包人的发工后试验方嗓的份教和时间：根据实际情况双方协 商确定。10.1.4 其他义务和工作：/缓工后试睑程序绫工后试验日期的通知单项工程或（和）工程度工后试验开始日期：根据实际情况双方协商确定。10.2 度工后试睑及试运行考核试运行考核C3J试运行考核周期：连续120小时（或日、周、月、年）未能通过考核（）未能通过试运行考核的赔楼1）承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过

13、试运行考核的赔楂单项工程的赔偿金领（或赔楼公式）分别为： /（或，以下一段，替换上一段）工程的赔檐金额（或赔楂公式心 /2J发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型未能通过试运行考核的赔楂承包人承当相关责任的赔楼金额（或赔偿公式）分别为：/考核验收证书10.6.1 本合同按工程颁发缓工后试验及考核验收证书。第11条质量保修责任11.2质量保修金额11.2.1 质量保修金额质量保修金额为合同协议书的合同价格的：XXo 质量保修金额的暂扣方式：模照专用条款第14.5条款执行。第12条工程绫工验收度工资料及发工脍收报告12.1.1 度工资料和绫工验收报告绫工验收报告的格式、份数和提支时间：双方协商确耳。

14、完整缓工赛料的格式、份数和提交时间：双方协商确定。第13条变更和合同价格调整变更范岗1326其他变更根据本工程特点，商定的其他变更范围：根据实际情况双方协商确定。13.5 支更价款确文对每项变更价款的计算方法约定：根据实际情况双方协商确定。第14条合同总价和付款版保14.2.1 履约保困承包人不提交履约保函。14.2.2 支付保函发包人不提交支付保舀。14.2.3 预付款保必得改变国彖强制性标准规范的规定。发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实 施提出平安、质量、环境保护和职业健康方面的走汉.修改和变更。1.6 蓬令法律1.6.1 在履行合同期间，国家法律、行政法规规定

15、由发包人办理并取得立项、 城市规划、区域规划批文、土地使用许可.开工批准或施工许可证、工程质量监 督手续，及其他许可、执照、证件、枇件等，发包人负责协调与有关部门和单住 的关宗。因此造成承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时，发包人按 承包人实际增加的合理希用给予赔偿，发工日期相应顺延。1.6.2 承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规.或行业规定进行设 讨、集购、加工、施工、缓工试验和绫工后试验，并承当质量保修责任。承包人 须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、枇文和手续等，保证发 包人免受因此连成的损失。并因此给发包人造成施失的，承包人按发包人的实际 增加的合理赛用给

16、予赔楼。缓工目期延误，由承包人负责。1.6.3 承包人检时向所雇佣人员发放工咨，为其办理人身保险，并缴纳相关 税费。1.7 保卷事项当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密 负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的月的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承当损害赔偿承包人不提交预付款保函。14.3 预付款预付款金额预付款的金额为：桧照专用条款第14.7条款执行。1433预付款抵扣预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排： /14.4 工程进度款工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：按照通用条款第14.7条款

17、 执行。1442其他进度款其他进度款有：/14.5 质量保修金额的轿扣和支付1451 质量保修金额的扣除和支付在办理工程工工验收和浚工结算时，发包人预留人民币：贰拾万元作为工程 质量保证金。此后，承包人未能按发包人通知修复新出现的缺陷、或委托发包人 修复该缺陷，发包人发生的此项新用，从质量保证金中扣取。在工程验收之日是 一年后的15日内，如工程未发生明显质量问题，发包人退还应返还承包人的质 量保证金。14.7 桧付款计划表申请付款付款期教、每期付款金额、每期需到达的主要计划形象进度和主要计划工程 量进度：(1) 合同 订立后 3 个工作 目 内，发包人向承包人支付合同 价格的 xx 万作 为预

18、付款；(2) 合同设备材料运抵现场，人员 进场后5个工作目内，发包人向承包人 付款XX万；(3)全部设备安装试运行完毕后20个工作日内,发包人向承包人付款至合 同价格的XX万；(4)绫工试验结束后10个工作日内不晚于2012年12月31日，发包人向承包人支付合同价格的xx万，其余xx万元为甲方预留的工程质量保证金。(5)每笔款项到帐后10个工作日内承包人提供发票给发包人。说明： 工程建设规模1500kWp, 综合单价 xx元/Wp 合同价格为 Fxx (大 写：XX)。具体工程造价预算未详见附件1。付款申请报告的格式、内卷、份数和提交时间：/第15条保隈承包人的投保15.1.1 合同双方商定，

19、由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、 保险期限和持续有效的时间： /1切除和第三方责任土建工程一切隈的投保方及对投保的相关要求：/安装工程及凌工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：/第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求工第16条违约、索赔和裁决16.3 争议和耗决16.3.1 商定的仲裁机构或法院的名称和地皮：经协商无法和斛或当事人说明 明不愿协商和斛时，采取仲裁解决争议；合同双方同意选择的仲裁机构为济南仲 藏委员会，地点在XX。第19条合同生效与终止19.1合同生效双方未尽事宜协商后，另订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律 效力O本合同正本式：贰 份,合同副本一式：

20、 陆份O第20条补充条款20.1 在本合同履行期间，任何一方要求终止或解除合同，要求终止或斛或 合同的一方除须补楼因此给对方造成的直接损失外，还须向对方支付合同价格的 20%作为造约金。20.2 承包人接发包人入场通知后入场，设备安装期间，如遇,雨遇 天气，设 备安装完工时间顺延，顺延的总天教按雨雪夭夭教加1夭计算，后续工作结束 时间顺延。20.3质量保修责任(1)承包人对其整体余体工程工程质量负责并提供1年的质量保证期，质 量保证期从产品安装完毕浚工试验合格之日算矩。需维修时,接发包人 通知 后24小时内回复。(2)质量保修产品范围：包括本工程涉及的所有合同产品及服务。(3)质量保证期内如因

21、使用不当、人为损坏、丧失、不可抗拒因素(自然 灾害、战争等)造成余统故障，甲方承当更换、维修验用(设备费用按市场价为 准，工时费按每人/天500元为准)。PU 质量保证期内如因设备自身出现质量问题，乙方应承当相应责任，负 责设备维修及设备更换。(5)承包人承诺：对于超出质量保证期的太阳能系统部件提供终身维修，甲 方承当维修费用。(6)质量保证期内的工作内卷太阳能电池组件质保3年； 支架质保1年。变器质保1年。其它辅件，现场质保1年(陵工之日起J,除人为因素和不可抗拒力因素 以外的原因而演坏的修理和更换。附件附件1工程造价预算表附件2分局部项工程量清单汇总表责任。当事人为履行合同所需要的信息，另

22、一方须予以提供。当事人认为必要时， 可签订保密协议，作为合同附件。第2条发包人发包人的义务和权利2.1.1 负责办理工程的审批、核准或备案手续，取得工程用地的使用权，完 成拆迁补楂工作，使项百具备法律规定的开工条件。2.1.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、浚工结算义务。2.1.3 有权根据合同约定，及国彖法律对平安，质量、标准、环境保护和职 业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实题工作提出建议、修改 和变更。2.1.4 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害 害，提出赔偿。2.1.5 发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。该类暂停给承包 人造成

23、的费用增加时，由发包人承当。或造成工程关键路径延误的，发工日期相 应延长。2.1.6 履行合同中约定的其他权利和义务。2.2 发包人代表发包人委派的代表，行使发包人委托的权利，履行发包人义务。发包人代表 依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的向承包人 发出的通知，以书面形式由其本人签字后送交项H经理。发包人代表的聂名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定卷换其代表时， 将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前15 q ,以书面形式通知 承包人。2.3 盥理人2.3.1 发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程忍监、监理范囹、内 今、职权和权F艮在专用条款中写

24、明。监理人按发包人委托监理的范围、内叁、职权和权F艮，代表发包人对承包人 实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交工程 经理。2.3.2 工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人子 以协调并明确，并以书面形式通知承包人。2.3.3 除专用条款有明确约定或经发包人同意外，工程总监无权友变本合同 同当事人的任何权利和义务。2.3.4 发包人更换工程总监时，提前 15可以书面形式通知承包人，并将替 换者的姓名,职务、职权、权F艮和任命时间通知承包人。2.4 妾全保证2.4.1 发包人负责防调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑 物、构筑物、古树名

25、木、文物及坟墓等的平安保护工作，维护现场周围的正常秩 序，并承当相关费用。承包人接受发包人对前述某事项的委托时，另行签订委托 协议作为合同附件。2.4.2 发包人负责工程现场临近正在使用、生产或运行的建筑物、构筑物， 生产装置、设施、设备等，要设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标 志，并以书面形式通知承包人须遵守的平安规定和住置范囹。因发包人的原因因 此给承包人造成的抗失和伤害，由发包人负责。2.4.3 本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人 要求叱行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双 方另行签订委托合同，作为本合同附件，由承包人提出设

26、计方案，方能施工。发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包 人另行委托的第三方提出设计方嚎及施工的，由此造成的损失、粗害由发包人负 责。2.4.4 发包人对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员此行平安教育， 并遵守承包人工程现场的平安观定。因上述人员未能遵守承包人工程现场的平安 规定发生的人身伤害、平安事故，由发包人负责。2.4.5 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员，遵守7.8 款健康、平安和环境的相关约定。2.5 保安责任2.5.1 发包人负责与工程当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承当相 关费用。发包人有权对承包人的保安工作实行归口领导。2

27、.5.2 发包人与承包人商定工程实题阶段及区域的保安责任划分，并编制各 自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。2.5.3 发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承当相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。第3条承包人承包人的义务和权利3.1.1 按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模，考核目标和度工目 期，来完成设讨、采购、施工、发工试验和绫工后试验是承包人的义务。3.1.2 承包人有义务按合同约定，自费修复因承包人原因引越的设计、文件、 设备、材料、部件、施工、浚工试验和发工后试验存在的缺陷。3.1.3 承包人有义务按合同约定和发包人的要求，提交相关

28、报表。报表的类 别、内叁、提交时间，在专用条款中约定。3.1.4 发包人通知暂停的，承包人有权根据款的约定提出费用增加和 （或）绫工日期延长。3.1.5 对因发包人原因给承包人带来的任何损失、振害或造成工程关键路检 延误的，承包人有权要求赔楼或（和）延长度工日期。3.2 工程经理3.2.1 工程经理经授权并代表承包人负责履行本合同。工程经理的奴名、职 责和权限在专用条款中约定。工程经理不得同时担任其他工程的工程经理。工程 经理需离开工程现场须事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行 其职责。承包人违反上述约定的，按照本专用条款的约定，承当违约责任。3.2.2 工程经理按合同约定的工程

29、选度计划，并按发包人代表或（和）工程 总监依据合同发出的指令组织工程实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表或（和）工程总监取得联系时，项月经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财 产的平安，但须在事后48小时内向发包人代表或（和）工程总监送交书面报告。3.2.3 承包人需更换项口经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征 得发包人的同意。继任的工程经理须继续履行第321款约定的职责和权F艮。承 包人未经发包人同意擅自更换工程经理的，族321款专用条款的约走，承当违约 责任。3.2.4 发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的工程经理，承包人在 接到更换通知后的15日内向发包人提出书面的改

30、进报告。此后，发包人仍以书 面形式通知更换时，承包人在接到第二次更换通知后的30日内更换，并将新任 命的项q经理的聂名、简历以书面形式通知发包人。新任的工程经理继续履行第 款约定的权限。3.3 工程质量保证3.3.1 质量保证体系。承包人质量保证体余认证证书,在合同实题过程中保 持持续有效，并建立本合同项下的质量保证体宗。3.3.2 实施过程的质量保证。承包人接合同约定的质量标准规范,确保设计， 采购、加工制造、施工、浚工试验、度工后试验和考核验收的质量。并遵照国家 有关质量保修责任的规定，对工程进行保修。3.4 平安保证3.4.1 工程平安性能。承包人按合同约定，并遵照建设工程设计管理条例、

31、 建设工程质量管理条例及有关平安生产的法律规定，进行设计、条购、施工、浚 工试验，保证工程的平安性能。3.4.2 现场平安施工和环境平安。承包人遵守7.8款健康、平安和环境的约 走。3.5 职业健康和环境保护保证3.5.1 工程设讨。承包人按合同约定，并遵照建设工程勘察设计管理条例、 建设工程环境保护条例及相关的法律规定此行工程的环境保护设计及职业健康 保护设计，保证工程符合环境保护和朋业健康的法律规定。3.5.2 现场职业健康和环境保护。承包人遵守7.8款健康、平安和环境的约 定。3.6 进度保证承包人接4.1款约定的项q进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、 浚工试验和浚工后试验需要的

32、各类济源，采用有效的实施方法和组织方法，保证 工程选度计划的实现。3.7 现场保安承包人承当其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前 的现场保安责任（合承包人的预制加工场地、办公及生活营区人 并负责编制相 关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。3.8 分包3.8.1 分包约定。承包人只能对专用条款约定列出的分包事项（合设计、采 购、施工、缓工试验等）及其分包人的长名单中，进行分包招标。本专用条款未列出的分包事项和分包人的长名单，承包人可在工程实施阶段 分期提交，发包人在接到分包事项和分包人长名单后的15日内，予以批准或提出 意见。发包人未能在15日枇准亦未提出意见的，

33、承包人有权在提交该工作事项和 分包名单后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。3.8.2 分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人，方能选择 为分包人。3.8.3 承包人不得以肢斛的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包 的工程全部转包。3.8.4 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得 再分包（采购分包中的整装单元设备，电气仪表的成套设备除外）。3.8.5 对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人选及款。 未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人攵付任何款项。3.8.6 承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或

34、其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成施失或导致浚工日期延误的，承 包人对分包人负责，承包人和分包人就分包工程对发包人承当连带责任。第4条进度计划、延误和暂停工程进度计划4.1.1 工程进度计划。承包人编制的工程进度计划，其中施工期F艮须符合合 同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的枇准并不能斛除承包人的合同 责任。承包人提交项6进度计划的份数和时间在专用条款约定。4.1.2 t费赶上工程进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于工程 选度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项 目进度计划。4.1.3 工程选度讨划的调整。出现以下情况，发工日期相应顺延，

35、并对工程 战度计划进行调整：CU发包人根据款提供的项q基础资料和现场障碍咨料不真实、不准 确、不齐全、不及时，或未能按款约定的预付款金额和款约定的付 款时间付款，导致422款约定的设计开工日期延误，或432款约定的采购开始 日期延误，或造成施工开工日期延误的。(2)根据424款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会 议时间的延误。(3)根据424款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的 时间延长的。C4J根据合同约定的其他延长发工日期的情况。4.1.4 发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快谩计、采购、 施工、浚工试验的赶工要求，并被承包人接受时，承包人提交

36、赶工方案。因赶工 引起的去用增加，按1324款的变更约定执行。4.2 设计进度计划4.2.1 设计进度计划。承包人根据批准的工程进度计划和款约定的设 计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度讨划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能斛除承包人的合同责第局部合同协议书发包人（全称入XXXXXXX承包人（全称入XXXXXXX依照中华人先共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原那么，合同双方就黑龙江绅港能源太阳 能光电建筑示范项口 EPC总承包 工程工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xxxx

37、xxxx示 范工程EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范囹：xxxxxxxxl.5MWp太阳 能光山建筑示范项H EPC总承包的设 计（初步设讨、施工图设计入 设备及材料家购、运输、施工、安装、调试、人 员培训及技术服务。其中：1、设计工作工作：包括光电转换元件与建筑结合设计.光伏条绕系统百乙置 设计和光优条统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发也条统并网接 人设计（xxxx）。2、施工工作工作：光状条统所需的土建、支架、设备妾装及调试、系统通 信、也缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）不包括xx也力公司设 任。4.2.2 设计开工日期。承包人在收到发包人按521款提供

38、的工程基础褥料、 现场障碍资料，及款的预付款后的第1日，作为设计开工0期。4.2.3 设计开工日期延误。因发包人未能按521款的约定提供设计基础资 料、现场障碍密料等相关咨料，造成设计开工日期延误的，设计开工向期和工程 发工日期相应顺延；因承包人原因造成设讨开工日期延误的，按款的约定， 自希赶上。4.2.4 设计阶段审查日期的延误()因承包人原因，未能按照款约定的设计审查阶段及其章查会议的 时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段 的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据款的约定，承包人自费采 取措施并赶上。造成缓工目期延误，并给发包人受成审核会议准备的经济须失

39、， 由承包人承当O(2)因发包人原因，未能遵守款约定的设计阶段审查会议的时间安排 排，造成某个设计阶段审查会议延误的，发工日期相应顺延。因此给承包人带来 的禽工施失，由发包人承当。(3)政府相关设计审查部门枇准时间较合同约定时间延长的，浚工日期相 应顺延。因此给各方带来的费用增加,由各自承当。4.3 采购进度计划4.3.1 采购进度计划。承包人的采购进度计划符合工程选度计划的时间安排 排，并与设计、施工、和(或)戮工试验及浚工后试验的进度计划相衔接。4.3.2 条购开始日期。在专用条款约定。4.3.3 采购进度延误。因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、肉工演 失和绫工日期延误，由承包人负责

40、。因发包人原因导致受购延误，给承包人造成 的停工、肉工损失，由发包人承当；造成关键路径延误的，发工日期相应顺延。4.4 施工进度计划4.4.1 施工进度计划。承包人在现场施工开工15日前提交一份包括施工进 度计划在内的总体施工组织设计。施工或度计划符合项同或度计划的时间安挑， 并与设计、集购、度工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工 程或(和)关键分局部项工程施工进度计划的，在专用条款中约定。4.4.2 施工开工日期延误。根据以下约定，确定缓工日期的延长：(1)因发包人原因造成承包人不能检时开工的，绫工日期相应顺延。(2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及

41、早 开工，发工日期不予延长。(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，发工日期相应顺延。4.4.3 度工9期1、承包范囹包括度工试验时，按以下方式确定计划发工日期和实际度工日 期：()根据9.1款工程接收的专用条款中所约定的单项工程发工日期，为单 项工程的计划戮工日期；工程中最后一个单项工程的计划泼工日期，为工程的计 划xq期；(2)单项工程中最后一项发工试验通过的日期，为该单项工程的实际涣工(3)工程中最后一个单项工程通过发工试验的0期，为工程的实际度工日期。2、承包范囹不包括绫工试验时，按以下方式确定计划爰工日期和实际绫工 0期：CU 根据9.1款工程接收的专用条款中所约定的单项工程涣工日期

42、，为单 项工程的计划浚工日期；工程中最后一个单项工程的计划浚工日期，为工程的计 划缓工目期；(2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业， 并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际度工日期；(3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的 全部施工作业，且符合约定的质量标准的日期，为工程的实际绫工日期3、承包人为度工试验、或绫工后试验预智的施工部住.或发包人要求的施 工预络部住、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响发 工日期确实定。4.5 误期赔楼因承包人原因，受成工程发工目期延误的，由承包人承当误期赔偿。每日延 误的赔错金额，及

43、按q累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工 程进度款，或绫工结算款、或约定提交的履约保密中扣除赔偿金额。4.6 暂停4.6.1 发包人的暂停。发包人可以书面形式通知承包人暂停工程实施中的任 何工作。通知中列明暂停目期及预计暂停的期F艮。承包人因执行此项暂停而遭受的费用增加，或因复工而增加的合理费用，由 发包人承当。因此造成工程关键路径延误的，绫工日期相应顺延。4.6.2 因不可抗力造成的暂停。根据17.1款不可抗力发生的义务和17.2款不 可抗力的后果的条款约定，安排各方的工作。4.6.3 暂停时承包人的工作。当461款发包人的暂停和462款因不可抗力 的暂停发生时，承包人立即停止

44、现场的实施工作。并在暂停期间，根据合同约定， 由承包人负责照料、保护、监管的人员、工程、物咨及承包人的文件等。因承包 人未能尽到照料、保护和监管责任，造成殖坏、变质等，使发包人的费用增加， 或（和）浚工日期的延误，由承包人负责。4.6.4 承包人的复工要求。根据款发包人通知的暂停，承包人有权在 暂停的45日后通知要求复工。不能复工时，承包人有权根据1325款调减局部 工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的局部工程。发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过18。目 目，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人 解除合同的约定，发出斛除合同的通知。

45、4.6.5 发包人的复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受 暂停影响的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人将检查结果及需要恢复、 修复的内意和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发 包人承当。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，绫工日期相应延长。4.6.6 因承包人原因的暂停。因承包人原因所造成的局部工程或工程的暂停 停，所发生的损失、损害及绫工日期延误，由承包人负责。4.6.7 工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时，除已免的工程捺合同约定 付款外，发包人须赔楂因此给承包人造成的停工、肉工、倒运、机械设备调迁、 材料和构件积压等经济演失，并按下述约定进行永久

46、性工程设备、材料和部件的 付款：()承包人负责采购并构成工程实体的，但尚未能按耒贿或度款付款的设 备、材料和部件，承包人将该款项单独列入14.6款按月工程进度申请付款或14.7 款按付款计划表申请付款的报表中,发包人接14.8款的付款时间安排支付；(2)承包人负责采购并运抵现场的永久性工程设备、材料和部件，尚未验 收付款的局部，双方需进行验收交接。对其中有缺陷的设备、材料和部件，承包 人自费修复。修复合格并经发包人验收后，根据款工程选度款的约定，支 付其中的采购选度款。(3)发包人承当承包人为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、材料 和部件的相应款项。C4J发包人要求承包人对已订货的永久性工

47、程设备、材料和部件遂行退货 时，其供应商、制造厂要求的补楂、赔楼等相关费用，由发包人承当。第5条技术与设讨生产工艺技术、龟就艺术史型5.1.1 承包人提供的工艺技术或建筑艺术堂型由承包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)或(和和）建筑艺术造型（合建筑设计）时，承包人对所提供的工艺技术数据、工艺条 件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求，或（和）建筑艺术造型及其结构设计负责。承包人对本专用条款约定的试运行考核保证值，或（和）使用功能保证的说 明负责。该试运行考核保证值、或（和）使用功能保证的说明，作为款试 运行考核的评价依据。根据工程特点，在专用条款中约定工程或（和）单项工程 的试运行考核保证值、或使用功能保证的说明。5.1.2 发包人提供的工艺技术或建筑艺术造型由发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或（和 和）建筑艺术造型（合建筑设计）时，发包人对所提供的工艺技术数据、工艺条 件、软件、分析手册、操作指导书、设备制连指导书和其他承包人的文件咨料、 发包人的要求，或（和）建筑艺术造型的要求负责。发包