《某设计院建设工程设计合同36256.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某设计院建设工程设计合同36256.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程设计合合同工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发 包 人人： 设计人：签订日期：中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局 监制发包人：设计人：发包人委托设计计人承担 工工程设计，经经双方协商一一致，签订本本合同。第一条 本合同同依据下列文文件签订：1.1 根据中中华人民共和和国经济合同同法、中华人民民共和国建筑筑法、建设工程程勘察设计市市场管理规定定。1.2 国家及及地方有关建建设工程勘察察设计管理法法规和规章。1.3建设工程程批准文件。第二条 本合同同设计项目的的内容、名称、规模模、阶段及投资等见下下表。 序号分项目名称工程规模设计阶段及内容容估算总投资/万万元初步放设计施
2、工图1XX楼盘基坑支支护工程支护高度约4mm9m、支护护长度约6990m确定初步方案并并进行初步设设计，通过专专家评审论证证会的论证在初步方案及专专家论证评审审会的意见进进行方案优化化和完善，形形成施工图设设计，满足施施工的需要400.00第三条发包人人应向设计人人提交的有关关资料及文件件：序号资料及文件名称称份数提交日期备注1拟建建构筑物的的总平面图、基基础图、现场场场地标高图图12010年111月1日提供纸质版及电电子版2基坑周边30mm范围之内的的建构筑物的的总平面图及及重要建筑物物的基础图12010年111月1日提供纸质版及电电子版3坐标控制图12010年111月1日提供纸质版及电电子
3、版4场地地质勘察报报告12010年111月1日提供纸质版及电电子版5设计任务书及委委托书12010年111月1日提供纸质版第四条设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件：序号资料及文件名称称份数提交日期备注1初步设计方案22010年111月5日提供纸质版2施工图设计52010年111月10日提供纸质版及电电子版第五条本合同同设计收费以以￥90000.00元人民民币（大写：玖万元整）进进行包干。设设计费支付进进度详见下表表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文文件所决定）第一次付费10%（定金）￥9000.000本合同签订后三三日内第二次付费50%￥45000.00初步设计
4、方案提提交后三日内内第三次付费40%￥36000.00施工图设计提交交后三日内说明：1、提交各阶段段设计文件的的同时支付各各阶段设计费费。2、在提交最后后一部分施工工图的同时结结清全部设计计费，不留尾尾款。3、设计费总额额已总价包干干形式进行确确定。4、本合同履行行后，定金抵抵作设计费。第六条双方责责任6.1发包人责责任：6.1.1发包包人按本合同同第三条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反国国家有关标准准进行设计。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限15天以内的，设计人按按合同第四条条规定，交付设
5、计文文件时间顺延延；超过规定定期限15天以上时时，设计人员员有权重新确确定提交设计计文件的时间间。6.1.2发包包人变更委托托设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在未签合同前发发包人已同意意，设计人为为发包人所做做的各项设计计工作，应按按收费标准，相相应支付设计计费。6.1.3发包包人要求设计计人比合同规规定时间提前前交付设计资资料及文件时时，如果设计计人能够做到到，发包人应应根据设计人人提前
6、投入的的工作量，向向设计人支付付赶工费。6.1.4发包包人应为派赴赴现场处理有有关设计问题题的工作人员员，提供必要要的工作生活活及交通等方方便条件。6.1.5发包包人应保护设设计人的投标标书、设计方方案、文件、资资料图纸、数数据、计算软软件和专利技技术。未经设设计人同意，发发包人对设计计人交付的设设计资料及文文件不得擅自自修改、复制制或向第三人人转让或用于于本合同外的的项目，如发发生以上情况况，发包人应应负法律责任任，设计人有有权向发包人人提出索赔。6.2设计人责责任：6.2.1设计计人应按国家家技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的设计要求求，进行工程程设计，按合合同规定的进进度要求提交交
7、质量合格的的设计资料，并并对其负责。6.2.2设计计人采用的主主要技术标准准是：（1）岩土工工程勘察规范范（GB550021-2008）；（2）建筑边边坡工程技术术规范（GGB503330-20002）；（3）建筑地地基基础设计计规范（GGBJ50007-20002）；（4）混凝土土结构设计规规范（GBB5001001-20002）。6.2.3设计计合理使用年年限为1年。6.2.4设计计人按本合同同第二条和第第四条规定的的内容、进度度及份数向发发包人交付资资料及文件。6.2.5设计计人交付设计计资料及文件件后，按规定定参加有关的的设计评审论论证，并根据据评审论证意意见负责对不不超出原定范范围的
8、内容做做必要调整补补充。设计人人按合同规定定时限交付设设计资料及文文件，若本年内项目目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，若在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计计人应保护发发包人的知识识产权，不得得向第三人泄泄露、转让发发包人提交的的产品图纸等等技术经济资资料。如发生生以上情况并并给发包人造造成经济损失失，发包人有有权向设计人人索赔。第七条违约责责任7.1在合同履履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金
9、；已开始设设计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。7.2发包人应应按本合同第第五条规定的的金额和时间间向设计人支支付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过300天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均按77.1条规定定支付设计费费。7.3设计人对对设计资料及及文件出现的的遗漏或错误误负责修改或或补充。由于于设计人员错错误造成工程程质量
10、事故损损失，设计人人除负责采取取补救措施外外，应免收直直接受损失部部分的设计费费。损失严重重的根据损失失的程度和设设计人责任大大小向发包人人支付赔偿金金，赔偿金由由双方商定为为实际损失的的20。7.4由于设计计人自身原因因，延误了按按本合同第四四条规定的设设计资料及设设计文件的交交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。7.5合同生效效后，设计人人要求终止或或解除合同，设设计人应双倍倍返还定金。第八条其他8.1发包人要要求设计人派派专人留驻施施工现场进行行配合与解决决有关问题时时，双方应另另行签订补充充协议或技术术咨询服务合合同。8.2设计人为为本合同项目目所采用的国国
11、家或地方标标准图，由发发包人自费向向有关出版部部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数，设设计人另收工工本费。8.3本工程设设计资料及文文件中，材料料、构配件和和设备应当注注明其规格、型型号、性能等等技术指标，设设计人不得指指定生产厂、供供应商。发包包人需要设计计人的设计人人员配合加工工定货时，所所需要费用由由发包人承担担。8.4发包人委委托设计配合合引进项目的的设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的设设计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其它费用由发发包人支付。
12、8.5发包人委委托设计人承承担本合同内内容之外的工工作服务，另另行支付费用用。8.6由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。8.7本合同发发生争议，双双方当事人应应及时协商解解决。也可由由当地建设行行政主管部门门调解，调解解不成时，双双方当事人同同意由当地仲裁委员员会仲裁。双双方当事人未未在合同中约约定仲裁机构构，事后又未未达成仲裁书书面协议的，可可向人民法院院起诉。8.8本合同一一式八份，发包人人四份，设计人人四份。8.9本合同经经双方签章并并在发包人向向设计人支付付订金后生效效。8.10本合同同生效后，按按规定到项目目所在省级建建设行政主管管部门规定的的审查部门备
13、备案。双方认认为必要时，到到项目所在地地工商行政管管理部门申请请鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。8.11本合同同未尽事宜，双双方可签订补补充协议，有有关协议及双双方认可的来来往电报、传传真、会议纪纪要等，均为为本合同组成成部分，与本本合同具有同同等法律效力力。8.12其它约约定事项：无。发包人名称称： 设计人人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字） 委托托代理人：（签签字）住所： 住所：邮政编码： 邮政编码码：电话： 电话话：传真： 传真真：开户银行： 开户银银行：银行帐号： 银行帐号号：建设行政主管部部门备案： 鉴证意见：（盖章） （盖盖章）备案号： 经办人：备案日期：年年月日 鉴证日期期：年月日