《2022监理工程师考试题库精选7辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试题库精选7辑.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022监理工程师考试题库精选7辑2022监理工程师考试题库精选7辑 第1辑下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（ ）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期答案：A,C,D,E解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。根据建设工程监理规范GBT 503192022，专业监理工程师需要履行的基本职责有()。A.组织编写监理月报B.参与编制监理
2、实施细则C.参与验收分部工程D.组织编写监理日志E.参与审核分包单位资格答案：C,D,E解析：2022教材P102-106专业监理工程师应履行下列职责:(1) 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;(2) 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;(3) 参与审核分包单位资格;(4) 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;(5) 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;(6) 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;(7) 处置发现的质量问题和安全事故隐患;(8) 进行工程计量;(9) 参与工程变更的审查和处理;(10) 组织编写监
3、理日志，参与编写监理月报;(11) 收集、汇总、参与整理监理文件资料;(12) 参与工程竣工预验收和竣工验收。总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容。会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。答案：解析：（1）不妥之处一：项目监理规划在第一次工地会议上报送建设单位代表。正确做法：根据法律法规规定，监理单位应在第一次工地会议前将项目监理规划报送建设单位。（2）不妥之处二：项目监理规划完成后直接报送建设单位代表。
4、正确做法：监理规划编写完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，才可报送建设单位。（3）不妥之处三：第一次工地会议上仅介绍了项目监理规划的主要内容不够全面。正确做法：总监理工程师还需要：介绍监理工作的目标、范围和内容；项目监理机构及人员职责分工；监理工作程序、方法和措施；对施工准备情况提出意见和要求。（4）不妥之处四：总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草会议纪要。正确做法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表签字确认。以下关于高海拔施工的规定不符合的是（ ）A.应设立医疗机构和氧疗室,现场应配备供氧器B.高海拔地区工作的人员应严格体检，不适合人员不得从事高海拔
5、地区作业C.海拔4000m及以上地区野外作业每天不宜超过4h，隧道内作业每天不宜超过6hD.生活区、料库（场）、设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥、冻胀丘、高含冰量的冻土和湖塘等不良地段答案：C解析：(1)海拔3000m以上地区施工作业应严格执行高海拔地区有关规定,制定相应规章制度，并应采取有效保障措施。(2)应设立医疗机构和氧疗室,现场应配备供氧器。(3)生活区、料库（场）、设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥、冻胀丘、高含冰量的冻土和湖塘等不良地段。(4)高海拔地区施工驻地周边沼泽地带应设置警示标志。(5)高海拔地区工作的人员应严格体检，不适合人员不得从事高海拔地区作业。(6)海拔4000m
6、及以上地区野外作业每天不宜超过6h，隧道内作业每天不宜超过4h。根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B.停工损失由发包人承担C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金答案：D解析：承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担。停工损失、承包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担。根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段工作任务的是()。A.编制技术设计文件B.建筑设计C.专业设计的协
7、调D.结构设计答案：A解析：考点:设计合同履行管理。施工图设计阶段的任务包括：(1)建筑设计；(2)结构设计；(3)设备设计；(4)专业设计的协调；(5)编制施工图设计文件。选项A是技术设计阶段的任务。根据建设工程工程量清单计价规范规定，承包人应在每个计量周期到期后的7天内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括（）内容。A.累计已完成的合同价款B.本周期合计完成的合同金额C.返工损失费D.恶劣气候造成的窝工损失费E.本周期合计应扣减的金额答案：A,B,E解析：2022教材P195-201承包人应在每个计量周期到期后的7 天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权
8、得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请应包括下列内容：(1)累计已完成的合同价款；(2)累计已实际支付的合同价款；(3)本周期合计完成的合同价款；(4)本周期合计应扣减的金额；(5)本周期实际应支付的合同价款。2022监理工程师考试题库精选7辑 第2辑合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。A.事业单位B.个人独资企业C.大学所属二级学院D.合伙企业E.社会团体答案：A,B,D,E解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自
9、然人、法人和非法人组织，为合同当事人。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。工程监理企业组织形式中，有限责任公司的设立条件有（）。A.股东符合法定人数B.发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过C.股东出资达到法定资本最低限额D.发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额E.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构答案：A,C,E解析：考点:工程监理企业组织形式。工程监理企业组织形式中，设立有限责任公司，应当具备下列条件：(1)股东符合法定人数；
10、(2)股东出资达到法定资本最低限额；(3)股东共同制定公司章程；(4)有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；(5)有公司住所。用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：计算单位面积或体积的人材机费用；计算概算单价；计算管理费、利润、税金；计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。A.B.C.D.答案：B解析：考点:设计概算编制办法。利用概算指标法编制建筑工程概算的步骤，依次包括：计算单位面积或体积的人材机费用；计算企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；计算单位工程概算价值；计算技术经济指标。在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ）的，
11、出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5答案：D解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无
12、效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定答案：B解析：本题考查重点是“无权代理”。对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。民法通则规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。因此，本题的正确答案为B。(2022年真题)采购过程中的质量控制主要是采购方案的
13、审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得(）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位答案：D解析：本题考核的是市场采购设备的质量控制。设备采购方案要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制， 设备采购方案最终应获得建设单位的批准。在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师答案：B解析：考核见证取样与平行检验。完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志。参见教材P125。2022
14、监理工程师考试题库精选7辑 第3辑岩体完整程度的定量指标用（）表达。A.岩体完整系数 B.岩体体积节理数 C.耐风化系数 D.坚硬等级答案：A解析：本题考查的是隧道工程施工准备。岩体完整程度的定量指标用岩体完整系数表达。 组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（ ）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工 答案：B解析：平行施工是组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象。 下列属于监理实施细则主要审核内容的是()。A.工作计划的审核B.监理工作流程、监理工作要点的审核C.监理范围、工作内容及
15、监理目标的审核D.安全生产管理监理工作内容的审核 答案：B解析：考点:监理实施细则报审。监理实施细则的审核内容包括：(1)编制依据、内容的审核；(2)项目监理人员的审核：组织方面、人员配备方面；(3)监理工作流程、监理工作要点的审核；(4)监理工作方法和措施的审核；(5)监理工作制度的审核。选项A、C、D属于监理规划的审核内容。 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。A工程所在地B被告住所地C原告住所地D合同签字地正确答案：AFIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保答案：D
16、解析：FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供履约担保，接受预付款前应提供预付款担保。合同法律关系包含的要素有（）。A：主体 B：内容 C：法律规范 D：法律事实 E：客体答案：A,B,E解析：2022版教材P 7合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求答案：A,
17、B,D解析：知识点:评标、决标阶段的工作。招标人可以不选排在第一名的候选人而依次确定其它候选人中标的情况：排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；不按照招标文件要求提交履约保证金；被查实存在影响中标结果的违法行为。2022版教材P37。2022监理工程师考试题库精选7辑 第4辑(2022年)根据建设工程质量管理条例，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为3年C.供热系统为2个采暖期D.电气管道工程为3年E.给排水管道工程为3年答案：A,C解析：本题考查的是建设工程质量管理条例相关内容。在正常使用条件下，
18、建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是()A、只需发布招标公告，不需要进行资格预审B、不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审C、既不需要发布招标公告，也不进行资格预审D、不需要发布招标公告，但需要进行资格预审答案：C解析：采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公告，也不进行资格预审（但可
19、以组织必要的资格审查），使招标程序得到简化。根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500?2022），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（ ）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费答案：D解析：建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。所以，选D规费。根据建筑安装工程费用项目组成(建标2022 44号)的规定，企业施工生产和管理使用的未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.企业管理费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费答案：D解析：考点:按费用构成要素划分的
20、建筑安装工程费用项目组成。根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号)的规定，达到固定资产标准(属于固定资产)者，应列入企业管理费中的固定资产使用费；未达到固定资产标准者，应列入企业管理费中的工具用具使用费。 各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，由（ ）报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设单位与监理单位共同正确答案：B下列费用中，属于建设单位管理费的是()A、拆迁补偿费B、工程招标费C、环境影响评价费D、工程保险费答案：B解析：建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费。其中建设单位经费
21、包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。某桥梁工程发生支架垮塌事故,1人死亡,15人重伤。事故发生后,项目经理立即向公司经理报告了安全事故,并启动了应急救援预案。公司经理在接到项目经理的报告后,在2小时后向当地的安全生产管理部门和交通管理部门报告。当地的安全生产管理部门和交通管理部门在接到报告3小时后向上一级安全生
22、产管理部门和交通管理部门报告,通知了当地公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院。（1）本次事故的等级如何确定?本次事故应报告到哪一级管理部门?答案：解析：1、本次事故属于较大事故,因为有15人重伤。较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。2022监理工程师考试题库精选7辑 第5辑工程质量事故处理的基本要求不包括（）。A.安全可靠B.经济合理C.注重结果D.满足建筑物的功能答案：C解析：考点:“工程质量事故处理的基本要求”。工程质量事故处理基本要求是安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术上可行，经济合理原则。工程质
23、量事故处理的基本要求不包括选项C的“注重结果”。因此，本题的正确答案为C。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位答案：B解析：2022版教材P11-12涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。建设工程合同可以从不同的角度进行分类，下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的有（）。A、建设工程勘察合同B、工
24、程施工承包合同C、建设工程设计合同D、建设工程施工合同E、施工分包合同答案：B,E解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。参见教材P2。在施工单位的进度计划系统中，依据( )确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划答案：B解析：本题考核的是施工单位的进度计划系统。施工总进度计划是根据施工部署中施工方案和工程项目的开展程序，对全工地所有单位工程做出时间上的安排。施工准备工作计划是为落实各项施工准备工作，加强检查和监督，应根据各项施工准备工作的内容、时间和人员
25、而编制。分部分项工程进度计划是针对工程量较大或施工技术比较复杂的分部分项工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排。全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一 B.用户至上 C.预防为主 D.全面管理答案：B解析：本题考查的是质量控制基本概念。“用户至上”是全面质量管理的精髓。当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的()。A、系统控制B、动态控制C、全过程控制D、全方位控制答案：A解析：本题考查的是建设工程投资控制的含义。目标规划时对投资、进度、质量三大目标进行了反复协调和平衡，
26、力求实现整个目标系统最优。系统控制思想就是要实现目标规划与目标控制之间统一，实现三大目标控制统一。（本知识点新教材已经删除）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（ ）。A.资金申请报告和概算B.开工报告和施工图预算C.初步设计和概算D.项目建议书和开工报告答案：C解析：本题考查的是策划决策阶段的工作内容。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时审批其初步设计和概算。2022监理工程师考试题库精选7辑 第6辑下列（）不能处于项目监理机构的决策层。A.
27、监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师答案：A解析：2022版教材P95本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。决策层人员：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同（ ）等相关单位进行联合检查验收。A、建设单位B、施工单位C、质量监督机构D、国家商检部门E、供货单位答案：A,B,E解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。试验室的检查应包括：（1）试验室的资质等级及试验范围；（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；（3）试验室管理制度；（4）试验人员资格证书。某路面工程项目采
28、用公路工程标准施工招标文件合同条款。当基层施工完后,测量时发现比设计标高高了lOcm。原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。但是,当时承包人并没有将其测设的施工控制网资料报送监理工程师审批。经复核得知监理工程师向承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料都是正确的。承包人对此事项提出变更要求。1、监理工程师应如何批复承包人的要求?答案：解析：1、公路工程标准施工招标文件合同条款规定,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按监理工程师提供的基准点（线）以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在合同条款约定的期限内,将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应负责施工过
29、程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。在施工现场测设施工控制网是承包人的责任,承包人应根据施工控制网对工程施工进行测量控制,承包人不应依赖监理员提供的临时水准点进行施工控制。否则,由此造成的问题由承包人承担。况且,本案例中没有发生可导致变更的情形,监理工程师也没有发出变更指示。没有监理工程师的变更指示,承包人不得擅自变更。因此,监理工程师不应同意承包人的变更要求,而且承包人必须自费改正测量方面的差错,路面工程按设计施工,以符合合同要求。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的
30、情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押答案：B解析：知识点:担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。2022版教材P15。某项工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同（示范）文本签订了工程施工合同，工程未投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位
31、及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下：(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任。(2)给已建部分工程造成破坏1 8万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。(4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元，一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元，业主应给予赔偿。(5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济
32、责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。(6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元，业主应该支付。(7)因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。(8)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作（请详细分条列出）。2因不可抗力发生的风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求，应如何处理（请逐条回答）?答案：解析：1监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)进行调查、取证；(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(3)分清责任，认可合理索赔；(4)与施工单位协商，统一意见；(5)签发索赔报告，处理
33、意见报业主核准。2不可抗力风险承担责任的原则：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；(5)工期给予顺延。处理方法：(1)经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)因工程修复、重建的1 8万元工程款应由业主支付；(3)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元，由业主支付；路人的医疗费应该由买保险的一方出，而建设方应该购买第三者责任险，故由业主支付；(5)索赔不予认可（索赔不成立），由
34、施工单位承担；(6)准备安装的设备修复费用2万元，业主应该支付；(7)认可顺延合同工期8天；(8)清理现场费用，由业主承担。为了确保质量目标的实现，IS0质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.管理的系统方法E.稳定发展答案：A,B,C,D解析：考点:“IS0质量管理体系的质量管理原则”。为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确了以下八项质量管理原则：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法与供方互利的关系。因此，本题的正确答案为ABCD。主要采用弹性波反射法，对各类混凝土桩进行质量普查，检查桩
35、身是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等缺陷的存在的桩基承载力试验是（ ）。A.高应变动测B.低应变动测C.超应变动测D.静承载力试验答案：B解析：2022版教材P79-87低应变动测法主要采用弹性波反射法，对各类混凝土桩进行质量普查，检查桩身是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等缺陷的存在。确定缺陷位置，对桩身完整性作出分类判别。2022监理工程师考试题库精选7辑 第7辑根据工程监理企业资质管理规定，专业甲级资质标准包括()A、注册资本不少于300万元B、注册资本不少于100万元C、企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目D、注册造价工程师不少于2人E、注册监理工程师不少于25人答案：A,C,D
36、解析：工程监理企业资质管理规定第七条规定，专业甲级资质标准包括：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元。企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于专业资质注册监理工程师人数配备表中要求配备的人数，注册造价工程师不少2人。企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目，但是，具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本专业工程类别甲级资质的除外。企业具有完善的组织
37、结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度。企业具有必要的工程试验检测设备。申请工程监理资质之日前一年内没有本规定第十六条禁止的行为。申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全。事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上（）的工作组合。A.资源消耗量之和最小B.直接费用率之和最小C.持续时间之和最长D.间接费用率之和最小答案：B解析：考点:“网络计划的优化工期优化”。
38、在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的日的时，应将直接费用率最小的关键工作作为压缩对象。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和（组合直接费用率）最小音作为压缩对象。因此，奉题的正确答案为B。 比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有：平行承发包模式合同数量（ ）施工总分包模式合同数量。多于少于等于数量不固定正确答案：A某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延
39、B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：考点:发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94答案：A解析：本题考查的是赢得值法。根据相应的计算公
40、式并结合题意，可以算出投资绩效指数（CPI）已完工作预算投资（3200350）/已完工作实际投资（3200360）112/115.20.97，表示投资超支。同理，可以算出进度绩效指数（SPI）已完工作预算投资（3200350）/计划工作预算投资（3000350）112/1051.07，表示进度提前。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单答案：B解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构应签发监理通知单下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有（）。A.工程监理单位属质量监控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体答案：A,B,C,D解析：本题考查的是工程质量控制的主体和原则。政府质量监督部门属于监控主体，工程监理单位属于监控主体，勘察设计单位属于自控主体，施工单位属于自控主体。