《2022一级建造师考试真题精选及答案8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师考试真题精选及答案8卷.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022一级建造师考试真题精选及答案8卷2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第1卷下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（ ）。A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪答案：A解析：堤防防汛抢险施工的抢护原则为：前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。A. 各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告B. 安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府C. 一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告D. 情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府报告答案：B解析：本题考查的
2、是建设工程安全事故的处理。选项A，正确的说法应为“各个行业的建设施工中出现了安全事故，都应当向建设行政主管部门报告”；选项C，正确的说法应为“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D，正确的说法应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。施工质量事故发生的原因大致有四类，其中不属于管理原因的是（）。A.施工单位的检验制度不严密B.对水文地质情况判断错误C.施
3、工单位的质量控制不严密D.施工单位质量管理措施落实不力答案：B解析：2022/2022教材P190技术原因：指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如，地质勘察过于疏略，对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计采用不正确的方案或结构设计方案不正确，计算失误，构造设计不符合规范要求；施工管理及实际操作人员的技术素质差，采用了不合适的施工方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质量事故的常见原因。可能导致水泥稳定碎石基层产生裂缝的原因有（ ）。A.水泥用量偏大B.集料级配中细料偏多C.碾压时含水量偏大D.采用了缓凝水泥E.碎石中含泥量较高答案：A,B,C,E解析：2022版教材
4、P109/2022版教材P104原因分析1.混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比例偏大；集料级配中细料偏多，或石粉中性指数偏大。2.碾压时含水量偏大。3.成型温度较高，强度形成较快。4.碎石中含泥量较高。某省 F 市下设的 G 区有一施工工地，现要建设两部电梯。该电梯使用单位应当在投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向( )登记。A.F 市安全生产监督管理部门 B.G 区安全生产监督管理部门C.F 市特种设备安全监督管理部门 D.G 区特种设备安全监督管理部门答案：C解析：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特
5、种设备安全监督管理的部门。根据建设工程施工合同（示范文本），除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。A、工伤保险 B、人身意外伤害险 C、执业责任险 D、建筑工程一切险答案：D解析：P300-303本题考查的是工程保险种类。按照我国保险制度，工程险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程通常由项目法人办理保险，国际工程一般要求承包人办理保险。2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第2卷 对有抗冻要求的构筑物，其混凝土可使用的水泥品种有（）。A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.快硬硅酸盐水泥D.矿渣水泥E.火山灰水泥 答案：A,B,C,D解
6、析：此题主要考察对常用水泥使用范围的知识掌握。教材表1C412022常用水泥使用范围中，对环境条件为要求抗冻的情况下，优先使用的水泥品种是：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥，可以使用的水泥品种是：矿渣水泥，不得使用的水泥品种是：火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合硅酸盐水泥。解题思路是对五个选项进行对照判定，选项A硅酸盐水泥、选项B普通硅酸盐水泥、选项C快硬硅酸盐水泥属于优先使用范围，选项D矿渣水泥属于可以使用范围，选项E火山灰水泥属于不得使用范围，可排除。 因此，本题的正确项应是“ABCD”。根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T503582022），下列项目总承包方的工作中，首先应进行
7、的是（）。 2022A、进行项目策划 B、召开开工会议 C、任命项目经理 D、施工开工准备答案：C解析： 本题考查的是项目总承包方的工作程序。项目总承包方的工作程序，首先应进行的是项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保征金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准答案：A解析：2022版教材P332 / 2022版教材P331常见的行政处罚为警告、 罚款、 没收违法所得、 取消投标资格、 责令停止施工、 责令停业整顿、
8、 降低资质等级、 吊销资质证书等。企业拟向租赁公司承租一台施工机械，机械价格为100万元，租期4年，每年年末支付租金，折现率为8%，附加率为3%，按照附加率法计算，该企业每年应支付的租金为（）万元。A、36 B、32 C、33 D、44答案：A解析：本题考查的是设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。附加率法年租金为P=100（1+48%）/4+1003%=36（万元）。偏差分析的方法不包括（ ）。A. 横道图法B. 表格法C. 曲线法D. 比较法答案：D解析：本题主要考查施工成本偏差分析的表达方法。D项：比较法是施工成本分析的基本方法，而不是成本偏差分析的表达方法。故D项错误。ABC项：施工成
9、本偏差分析常用的表达方法有：横道图法、表格法和曲线法。故ABC都属于偏差分析的方法，故ABC项说法正确。本题是选非题，综上所述，本题正确选项为D项。甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金8万元，如任何一方不履行合同应支付违约金10万元。甲因生产问题无法按时交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度的保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。A.请求甲支付违约金10万元B.请求甲双倍返还定金16万元C.请求甲支付违约金10万元，同时请求返还支付的定金8万元D.请求甲双倍返还定金16万元，同时请求甲支付违约金10万元答案：C解析：当事人既约定违约金，又约
10、定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或 者定金条款。2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第3卷采用爆炸排淤填石法改良地基时，药包在泥面下埋设深度一般为（）H。A.015025B.0810C.045055D.0709答案：C解析：关于会计核算中历史成本计量原则的说法，正确的是（）（2022）A负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量B资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量C资产按照购置时所付出的代价的公允价值计量D负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金等价物的金额计量答案：C解析：历史成本：在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等
11、价物的金额，或者按照购置资产时所付出的代价的公允价值计量。在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑（ ）。A. 行业财务基准收益率B. 资金成本C. 机会成本D. 国家风险因素答案：D解析：本题考查的是基准收益率的测定。1. 在政府投资项目以及按政府要求进行财务评价的建设项目中采用的行业财务基准收益率，应根据政府的政策导向进行确定。2.在企业各类技术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金时间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。3.在中国境外投
12、资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素。4 .投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率，除了应考虑上述第2 条中所涉及的因素外，还应根据自身的发展战略和经营策略、技术方案的特点与风险、资金成本、机会成本等因素综合测定。综上所述，本题正确选项为D。 某工程项目承包人将部分工程分包给专业工程分包人，承包人对分包人应承担的主要责任和义务有（ ）。A组织分包人参加发包人组织的图纸会审B向分包人提供完整的总包合同供查阅C要求监理工程师为分包人提供分包工程施工所要求的施工场地和通道D协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合E向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相
13、关资料正确答案：ADE项目的政府主管部门和各参与单位编码（组织编码）包括（ ）。A.项目经理B.金融机构C.主设计师D.工程咨询单位E.物业管理单位答案：B,D,E解析：2022教材P346 / 2022教材P341（3）项目的政府主管部门和各参与单位编码（组织编码），包括：1）政府主管部门；2）业主方的上级单位或部门；3）金融机构；4）工程咨询单位；5）设计单位;6）施工单位；7）物资供应单位；8）物业管理单位等。 当法定公益金用于职工集体福利时，应当将其转入（ ）。A法定盈余公积B任意盈余公积C法定公益金D储备基金正确答案：B2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第4卷通风与空调系统调
14、试前应由（ ）编制系统调试方案并报送监理工程师审核批准。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位答案：D解析：教材P1901.调试准备（1）通风与空调工程竣工验收的系统调试，应由施工单位负责，监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。（2）系统调试前应编制调试方案，并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专业施工和技术人员实施，调试结束后，应提供完整的调试资料和报告。（3）系统调试所使用的测试仪器应在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。索赔的成立，应该同时具备的前提条件是（ ）。A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出
15、，或直接工期损失B. 造成费用增加或工期损失的原因，按照合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C. 索赔文件已经工程师签认D. 提供的索赔证据充分E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告答案：A,B,E解析：本题主要考查索赔的成立条件。索赔的成立，应该同时具备的前提条件是：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按照合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。综上所述，本题正确选项为ABE项。根据民法通则法定代理或指定代理终止的情形有（）。A
16、、代理期间届满或者代理事务完成 B、被代理人取得或者恢复行为能力 C、被代理人或者代理人死亡 D、代理人丧失民事行为能力 E、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定答案：B,C,D,E解析：建设工程代理行为的终止。有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。选项A属于委托代理终止。企业的应收账款增加将导致企业( )。 A每股净资产减少 B流动资产减少 C总资产减少 D坏账的风险增加答案：D解析
17、：本题考核的是应收账款的含义。在施工企业中，应收账款是指因承包工程应向发包单位收取的工程价款和列入营业收入的其他款项，以及销售产品、材料、提供劳务、作业等业务，应向购货单位或接受劳务、作业单位收取货款及劳务补偿的要求权。企业的各项应收账款，可能会因购货人拒付、破产、死亡等原因而无法收回。因此，企业的应收账款增加将导致企业坏账的风险增加。下列说法中，符合路基工程施工安全管理一般要求的是()。A.施工中发现危险品及其他可疑物品时，应立即停止施工B.某机械作业范围内同时进行人工作业C.弃方作业应遵循“先弃土、后支护”的原则D.岩溶漏斗及暗河口处可以弃方答案：A解析：本题考核的是路基工程施工安全管理的
18、一般要求。机械作业范围内不得同时进行人工作业，故B选项错误。弃方作业应遵循“先支护、后弃土”的原则，故C选项错误。水库、湖泊、岩溶漏斗及暗河口处不得弃方，故D选项错误。当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用（ ）形式。A.总价合同B.成本补偿合同C.有偿合同D.单价合同答案：D解析：当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式。2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第5卷某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细 些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因
19、此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。A.发包人 B.承包人C.监理工程师 D.承包人和发包人共同答案：B解析：合同变更应当经合同双方（建设单位和施工单位）协商一致。监理单位不是合同当事人。因此，施工单位单方面变更的，费用应当自行承担，选B。石灰稳定土与水泥稳定土相比，其具有的特点是（）。A.良好的板体性B.抗冻性好C.水稳性好D.早期强度高答案：A解析：本题考核的是石灰稳定土的特点。石灰稳定土有良好的板体性，但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于5时强度几乎不增长。关于卷材防水层施工要求的说法，正确的是()。A.卷材防水层宜用于经
20、常处于地下水环境B.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工C.冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于10D.热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-15E.卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上答案：A,B,E解析：本题考核的是卷材防水层施工要求。卷材防水层施工要求：(1)卷材防水层宜用于经常处于地下水环境，A选项正确；(2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工，B选项正确；(3)冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5，热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10。施工过程中下雨下雪时，应做好已铺卷材的防护工作；(4)卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。E项正确。回填土吹填施工
21、时，排水口宜远离码头前沿，其（ ）应根据排水要求和沉淀效果确定。A.口径尺寸B.高程C.排水管类型D.排水管直径E.排水管长度答案：A,B解析： 根据背景材料所述，按施工的先后顺序列出砂井的施工工艺。正确答案：整平原地面机具定位桩管沉入加料压实拔管（4分） 根据水利水电工程施工组织设计规范SL303-2022，导流隧洞弯曲半径不宜小于()倍洞径（或洞宽）。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：2022/2022教材P59导流隧洞弯曲半径不宜小于5倍洞径（或洞宽）, 转角不宜大于60，且应在弯段首尾设置直线段，其长度不宜小于5倍洞径（或洞宽）。 高流速有压隧洞弯曲半径和转角宜通过试验确定。202
22、2一级建造师考试真题精选及答案8卷 第6卷某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（ ）。A.赵某 B.钱某 C.孙某 D.李某 E.周某答案：A,C解析：本题考核的是劳动法的内容。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。采用排水下沉施工的沉井封底措施中，错误的是（）。A、封底前设置泄水井 B、封底前停止降水 C、封底前井内应无渗漏水 D、封底前用石块将刃脚垫实答案：B解析：沉井施工技术。封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设
23、计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。在低瓦斯矿井煤层采掘工作面中，必须使用煤矿许用的()炸药进行作业。A.一级B.二级C.三级D.四级答案：B解析：本题考核的是煤矿炸药的使用范围。在瓦斯矿井中必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管，也不得将用于低瓦斯矿井的炸药用于高瓦斯矿井中。煤矿许用炸药的安全等级及使用范围见表2。商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事诉讼证据的若干规定的是()。A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理答案：D解析：202
24、2版教材P343 / 2022版教材P3422.证人、鉴定人和勘验人的质证 证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。法院认为必要的，可以让证人进行对质。某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A.王某违约，应当承担违约责任B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D.该合同内容违法，因此合同无效答案：D解析：2022版教材P139 / 2022版教材P138此题考核是无效合同
25、。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征是：（1 )具有违法性；（2 )具有不可履行性；（3) 自订立之时就不具有法律效力。在题干中，仿制专利产品属于违法行为，所以属于无效合同，至始至终都没有无效。不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A合同文件 B索赔款项(或工期)计算部分 C法律法规 D相关证据答案：B解析：索赔文件包括综述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分以及证据等四部分，其中论证部分所需要的依据，构成了索赔依据的主要内容，而相关计算 与索赔依据不同，它只是整个索赔文件的另外一部分。索
26、赔的依据包括：(1)合同文件的依据合同文件应能相互解释，互为说明。发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 (2)法律法规的依据 订立合同所依据的法律法规。 (3)相关证据 证据包括招标文件、合同文件及附件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、工程实录、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录等。2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第7卷编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的进度计划的工作项目统一编码时应综合考虑（ ）。A.不同层次、不同深度和不同用途的进度计划的工作项的需要B.不同时间、不同工序和不同阶段的
27、进度计划的工作项的需要C.不同关键点的工作项的需要D.不同工种的工作项的需要答案：A解析：项目的进度项(进度计划的工作项)编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制。作为制订吊装技术方案重要依据的起重机基本参数主要有（ ）。A.额定起重量B.起重机总重量C.最大幅度D.最大起升高度E.吊装载荷答案：A,C,D,E解析：教材P3233该题主要考察的是：起重机选用的基本参数。起重机选用的基本参数主要有额定起重量、最大幅度、吊装载荷、最大起升高度等，这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。#下列属于人为产生的矿井通水通道为()。A.压
28、力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔答案：D解析：人为因素产生的矿井通道主要有未封闭或封闭不良的钻孔、矿井长期排水导致形成的通道及采掘活动导致形成的通道。在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（ ）的项目管理机构负责建立。A：建设单位B：设计总负责单位C：代建单位D：施工总承包单位E：工程总承包企业答案：A,C,E解析：某双代号时标网络计划如下图，工作F，工作H的最迟完成时间分别为（ ）。A.第8天，第11天B.第8天，第9天C.第7天，第11天D.第7天，第9天答案：C解析：建筑材料或工程设备采购质量管理的主要内容是（ ）。A.产品质量检验合格证明B.中文标明的产品名称
29、、生产厂名和厂址C.包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求D.优良工程有优质产品证书E.价目表答案：A,B,C解析：2022版教材P214 / 2022版教材P217建筑材料或工程设备采购质量管理的主要内容是：（1）建筑材料或工程设备有产品质量检验合格证明。（2）建筑材料或工程设备有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址。（3）建筑材料或工程设备包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求。（4）工程设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图。（5）实施生产许可证或实行质量认证的产品，应当具有相应的许可证或认证证书。2022一级建造师考试真题精选及答案8卷 第8卷下列关于投标人实施的不正当
30、行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价答案：A,B,E解析：ABC项：根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启招标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外
31、补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其他串通投标行为。下列行为均属投标人串通投标报价：（一）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（二）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（四）投标人之间其他串通投标报价的行为。A项属于投标人之间串通投标报价的（一），B项属于招标人与投标人串通投标的（四），C项不属于上述规定。E项：根据招标投标法的规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。但是投标价格低于成本的除外。因此，依据该规定，存在投标人的成本价低于市场平均价的情况。因此，E项正确。D项：根据招标投标法的规定，投标人相互串
32、通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为ABE。现行行业标准对后张法预应力混凝土大管桩的表观质量有一系列规定，其中裂缝方面要求有()。A.外壁面不得出现裂缝
33、B.内壁面不得出现裂缝C.内壁面裂缝宽度不得超过02mmD.外壁面裂缝宽度不得超过02mmE.内壁裂缝深度不宜大于10mm答案：A,C,E解析：多普勒全向信标的保护场地是以天线为中心的（ ）。A.扇形区域B.由A区、B区和C区组成的矩形区域C.圆形区域D.圆形和长方形合成的区域答案：A解析：港口与航道工程施工合同，（ ）单位应该按合同条款约定的数量向施工单位提供工程地质报告以及水准点等技术资料。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.招标单位答案：C解析：发包人应在计划开工日期14d前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并
34、对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。根据招标投标实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（ ）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：D解析：关于施工成本及其管理的说法，正确的是( )。A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出B.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案C.施工成本考核
35、是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径D.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本答案：D解析：2022/2022教材P70页，施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。D项正确2022/2022教材P71，施工成本是指在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和。A项错误2022/2022教材P72，施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。B错误2022/2022教材P73，施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。C项错误。