《2022工程合同模板合集6篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程合同模板合集6篇.docx(31页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程合同模板合集6篇工程合同 篇1甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,结合#市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳的原则,甲、乙双方就本工程实施事项协协商一样,签定此合同:一、工程概况1、工程名称:峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程;2、施工面积:以实际测量为准;二、承包范围及内容1、承包范围:通过双方协商,甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。2、承包方式:包工、包料(施工全部工具
2、、用具由乙方自行解决,运用材料均达到国家规定标准);三、工作内容:1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换;2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。3、其它双方约定的工作内容。四、劳务酬劳及支付1、双方约定劳务酬劳或单价无论何种状况下都不再调整,均一次包死。2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式:(1)内墙批白: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元(空方实算);(2)更换大理石: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元;工程款总计(大写): 元(小写: 元)。 工程款的
3、支付:乙方完成全部的工程量后,甲方验收后30日内一次性付款给乙方。五、工期双方约定工期为5天,每推迟一天罚款200元,实际以甲方的施工安排支配为准。六、工程质量整体工程施工质量必需符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,工程的面层,不得有爆灰和裂缝,表面光滑,平整。如验收不合格,必需无条件返工,损失由乙方担当。七、平安文明施工乙方必需根据平安操作规范进行施工,担当因乙方自身缘由造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。八、禁止转包乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则,甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩处。九、终止合同规定:乙方有下列状况之一者,甲方权终止合同,所做
4、工程视其实际状况而定,但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。1、质量达不到工程验收标准要求;2、不听从甲方人员的指挥;3、中途无故停工;4、发生违法行为。本合同一式两份,甲、乙方各执一份。甲方: 乙方:日期: 日期:工程合同 篇2甲 方:乙 方:质量是生命,平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程全部水电安装作业承包给乙方,特定如下工程临时水电合同:一 承包方法:1 承包形式:单包,即包工不包料。2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
5、3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权实行小段罚款进行制约。三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍,保证正常的运用功能,使业主、甲方满足,确保竣工验收顺当圆满。四 平安上:必需保证施工平安,杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员,平安帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监
6、合格产品,对职工要签定好平安工程临时水电合同,分项工程要有平安技术交底,听从现场平安管理,发觉隐患刚好汇报,全部施工中的平安由乙方(承包人)负责,甲方不担当任何责任。五 甲方负责肯定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。六 文明卫生1 现场每天保持整齐,讲文明、讲卫生,工种间相互协调、协作、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不奢侈,发觉奢侈加倍罚款。2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并常常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要常常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮番值日,宿舍外的班组之间轮番值日
7、,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制工程临时水电合同。七 罚款制度施工不带平安帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严峻
8、的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。八 工程临时水电合同期内乙方必需信守工程临时水电合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止工程临时水电合同、工程临时水电合同期内自己退场或未解除工程临时水电合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。九 由甲方负责肯定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。十 付款方式平常按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清
9、。十一 此工程临时水电合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方:乙方:日期: 年 月 日周记工程合同 篇3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲、乙双方协商一样,就甲方托付乙方建立兰埔花园园林工作项目,签订以下协议:一、工作项目内容:包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工作项目(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期:1、开工日期:本项目工作项目工期从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止,共 个日历天。2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或
10、甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工作项目合同价款:经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工作项目,则按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工作项目包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工作项目的饰面样板,必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工作项目付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工作项目80%后,甲方于3天内
11、向乙方支付工作项目合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。3、工作项目竣工后,甲方于一周内向乙方支付工作项目合同价款的20%, 即人民币:贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工作项目合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求:1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必需听从甲方监督管理,若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工作项目验收签证。七、工作项目竣工
12、验收结算:乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改,并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工作项目的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任:乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工作项目。若工作项目延误,则每延误一天计罚人民币20xx元;若工作项目提前完成,则每提前一天完成嘉奖人民币1000元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工作项目延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书
13、面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工作项目进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工作项目竣工验收合格之日起计算园建工作项目、水电工作项目质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日起先计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定:1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间,乙方必需做好平安
14、生产防范工作,落实各项平安措施,确保施工平安,担当平安施工责任,教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地,乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序亲密协作,要求应用书面联系。6、工作项目竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工作项目质保期满,甲方
15、将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。托付代表:托付代表:签名: 签名:签订日期:签订日期:工程合同 篇4合同编号:项目名称:货物名称:买 方:卖 方:签署日期:合 同 书(买方) (项目名称)中所需 (货物名称)经 (招标人)以 号招标文件在国内 (公开/邀请)招标。经评标委员会评定 (卖方)为中标人。买、卖双方依据中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国合同法,在同等自愿的基础上,同意根据下面的条款和条件,签署本合同。1、 合同文件下列文件构成本合同的组成
16、部分,应当认为是一个整体,彼此相互说明,相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:a. 本合同书b. 中标通知书c. 协议d. 投标文件 (含澄清文件)e. 招标文件 (含招标文件补充通知)2、货物和数量本合同货物:数量:3、合同总价本合同总价为 元人民币。分项价格:4、付款方式本合同的付款方式为:5、本合同货物的交货时间及交货地点交货时间:交货地点:6、合同的生效。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。买 方: 卖 方:名 称:(印章) 名 称:(印章)年 月 日 年 月 日授权代表(签字): 授权代表(签字):地 址: 地 址:邮政编码: 邮政编码
17、:电 话: 电 话:开户银行: 组织机构代码:开户银行:账 号: 开户行号:账 号:合同一般条款1 定义本合同中的下列术语应说明为:1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方 所达成的协议, 包括全部的附件、附录和构成合同的其它文件。1.2 “合同价”系指依据合同约定,卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的.价格。1.3 “货物”系指卖方依据合同约定须向买方供应的一切设备、机械、仪表、备件,包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指依据合同约定卖方担当与供货有关的协助服 务,如运输、 保险及安装、调试、供应技术救济、培训和其他类似的服务。1.5 “买方”系指与中标人签属供货
18、合同的单位(含最终用户)。1.6 “卖方”系指依据合同约定供应货物及相关服务的中标人。1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。2 技术规范2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(假如有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(假如被买方接受的话)相一样。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。3 学问产权3.1 卖方应保证买方在运用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵扰专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。假如任
19、何第三方提出侵权指控,卖方须与第三方交 涉并担当由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。4 包装要求4.1 除合同另有约定外,卖方供应的全部货物,均应采纳本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物平安无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方担当。4.2 每件包装箱内应附一份具体装箱单和质量合格证。5 装运标记5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:收货人:合同号:装运标记:收货人代号:目的地:货物名称、品目号和箱号:毛重净重:尺寸(长宽高以厘米计
20、):5.2 假如货物单件重量在2吨或2吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装饰”,以便装卸和搬运。依据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清晰地标有“当心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标记。6 交货方式6.1 交货方式一般为下列其中一种,详细在合同特别条款中规定。6.1.1 现场交货:卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方担当。全部货物运抵现场的日期为交货日期。6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方担当。运输部门出具收据的日期为交货日期。6.1.3 买方自提货物:由买方
21、在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。6.2 卖方应在合同规定的交货期 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将具体交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长宽高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特别要求和留意事项通知买方。6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。7 装运通知7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备
22、妥待运输后24小时之内,应将合同号、货名、 数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。8 保险8.1 假如货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的,由卖方根据发票金额的110办理“一切险”;假如货物是按买方自提货物方式报价的,其保险由买方办理。9 付款条件9.1 付款条件见其次册第七章“合同特别条款”。10 技术资料10.1 合同项下技术资料(除合同特别条款规定外)将以下列方式交付:合同生效后 天之内,卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如书目索引、图纸、操
23、作手册、运用指南、修理指南和或服务手册和示意图寄给买方。10.2 另外一套完整的上述资料应包装好伴同每批货物一起发运。10.3 假如买方确认卖方供应的技术资料不完整或在运输过程中丢失,卖方将在收到买方通知后 天内将这些资料免费寄给买方。11 质量保证11.1 卖方须保证货物是全新、未运用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。11.2 卖方须保证所供应的货物经正确安装、正常运转和保养,在其运用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。11.3 依据买方按检验标
24、准自己检验结果或托付有资质的相关质检机构的检验结果,发觉货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证明货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或运用不符合要求的材料等,买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 天内应免费修理或更换有缺陷的货物或部件。11.4 假如卖方在收到通知后 天内没有弥补缺陷,买方可实行必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由卖方担当。11.5 除“合同特别条款”规定外,合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。12 检验和验收12.1 在交货前,中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行具体而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。该
25、文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。12.2 货物运抵现场后,买方应在 日内组织验收,并制作验收备忘录,签署验收看法并报同级政府选购监督管理部门备案。12.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利供应便利。12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,中标人必需提前通知买方。13 索赔13.1 假如货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在第11.5规定的质量保证期内证明货物存 有缺陷,包括潜在的缺陷或运用不符合要求的材料等,买方有权依据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔(但责任
26、应由保险公司或运输部门担当的除外)。13.2 在依据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内,假如卖方对买方提出的索赔负有责任,卖方应根据买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:13.2.1 在法定的退货期内,卖方应按合同规定将货款退还给买方,并担当由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为爱护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期,但卖方同意退货,可比照上述方法办理,或由双方协商处理。13.2.2 依据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭遇损失的数额,经买卖双方商定降低货物的价格,或由有权的部门评估,以降低后的价格或评估价格为准。1
27、3.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分,卖方应担当一切费用和风险并负担买方所发生的一切干脆费用。同时,卖方 应按合同第11条规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。13.3 假如在买方发出索赔通知后 天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 天内或买方同意的更长时间内,根据本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。假如这些金额不足以补偿索赔金额,买方有权向卖方提出不足部分的补偿。14 拖延交货14.1 卖方应根据“货物需求一览表及技术规格
28、”中买方规定的时辰表交货和供应服务。14.2 假如卖方无正值理由拖延交货,买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。14.3 在履行合同过程中,假如卖方遇到不能按时交货和供应服务的状况,应刚好以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方 通知后,认为其理由正值的,可酌情延长交货时间。15 违约赔偿15.1 除合同第16条规定外,假如卖方没有根据合同规定的时间交货和供应服务,买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未供应服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有供应服务的合同价的5%.一周按7天计算,不足7天按一周计算。假如达到最高限额,买方有权解除合同
29、。16 不行抗力16.1 假如双方中任何一方遭受法律规定的不行抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不行抗力所影响的时间。16.2 受事故影响的一方应在不行抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后 天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。16.3 不行抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在 日内达成进一步履行合同的协议,因不行抗力致使合同不能履行的,合同终止。17 税费17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。18 合同争议的解决18.1 因合同履行中发生的争议,可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商起先
30、之起15日内得不到解决,双方应将争议提交同级政府选购办公室调解。调解不成的,可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。18.2 仲裁裁决为最终裁决,当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。18.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外,应由败诉方负担。19 违约解除合同19.1 在卖方违约的状况下,买方经同级政府选购监督管理机关审批后,可向卖方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,供应全部或部分货物的;19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的;19.
31、1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:19.1.3.1.1 “腐败行为”是指供应/赐予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程,以谎报事实的方法, 损害买方的利益的行为。19.2 在买方依据上述第19.1条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚恳信用原则,以政府选购监督管理部门同意的方式,购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应担当买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,卖方应接着履行合同中未解除的部分。20
32、破产终止合同20.1 假如卖方破产或无清偿实力时,买方经报同级政府选购监督管理部门审批后,可在任何时候以书面通知卖方,提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经实行或将要实行任何行动或补救措施的权利。21 转让和分包21.1 政府选购合同不能转让。21.2经买方和同级政府选购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与卖方共同对买方连带担当合同的责任和义务。22 合同修改22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同,但合同接着履行将损害
33、国家和社会公共利益的除外。如必需对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,做为合同的补充,并报同级政府选购监督管理部门备案。23 通知23.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。24 计量单位24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均运用国家法定计量单位。25 适用法律25.1 本合同应根据中华人民共和国的法律进行说明。26 履约保证金26.1 卖方应在合同签订后 天内,按约定的方式向买方提交合同总价 (不超过5)的履约保证金。26.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。26.3 履约保证金
34、应运用本合同货币,按下述方式之一提交:A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行,按招标文件供应的格式(附件8),或其他买方可接受的格式。B. 支票、汇票或现金。26.4 假如卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内,买方将把履约保证金退还卖方。27 合同生效和其它27.1 政府选购项目的选购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础,不得违反其实质性内容。政府选购项目的选购合同自签订之日起七个工作日内,买方应当将合同副本报同级政府选购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后起先生效。27.2 本合同
35、一式 份,具同等法律效力。 和 各执 份。选购办公室备案1份,选购中心存档1份。工程合同 篇5甲方:郴州XX房地产开发有限公司乙方:甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议:甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方,现就双方的责任、权利、义务作如下规定,以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点1、工程名称:XX配电工程2、地点:其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工,负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条
36、乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程,从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘,取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。第四条 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳总价包干的方式,即整个工程总包干价合计人民币:元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预
37、付款,待材料、设备全部到达施工工地,经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整),待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准,合同价格即为最终结算价格,在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌,均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后,甲方主动协作乙方办理用电相关手续,刚好供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督,协调现场工作,对施工不合要求的,甲方有权要求整改、停工、返
38、工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工,接受甲方施工人员的监督,做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调,甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限:乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件,在办理有关手续及合同实施过程中,如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不行抗力,工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式:设备安装完毕后,甲方组织部门对配电工程进行验收,以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电,视为验收合格),在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计
39、方案及配电工程设计图纸的审核,经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案,并作为验收及合同结算依据,作为同合附件一并运用。乙方保证:全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等),并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢,并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的,并能够满意国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外,质保期从工程
40、竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内,如出现质量问题,乙方在甲方通知4小时内到场,否则,甲方有权请人修理,修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中,乙方应依据合同工期以及施工进度,刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期,延误工期 10 天以内时,乙方按 元/天担当违约责任;延误工期超过 20 天,甲方有权解除本合同,同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求,否则,甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外,还有权要求乙方担当
41、相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款,假如逾期支付,则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计,设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章): 乙方签字:年月日工程合同 篇6甲方:乙方:甲方现将鸿园小区工程承包给乙方。双方达成协议详细如下。一、乙方全额垫资。二、本期工程建筑总面积大约叁万
42、平方米。桩基础混结构。一切完工后交予甲方验收(房屋质量、外墙砖、油漆、门窗扶手、水电管道线路等,注:若外墙砖全为实贴,价格双方再议。三、本工程20xx年6月年年 日竣工,总施工天数为 个晴天日,施工中遇到下列状况工期应顺延,1、工程量改变,设施变更,基础处理等延误时间。2、非乙方缘由造成停工,停电累计超过 小时。四、甲方的权利和义务:1、甲方负责协调乙方施工中所发生的纠纷与冲突。2、甲方必需做好施工现场三通一平工作(即电通、水 通、路通场地平整)。好后,两周内施工队进场施工,超出两周时间保证金伍万元罚没。3、在施工过程中,乙方必需加强平安管理,如发生平安意外事故,一切责任及费用均由乙方自己负责
43、,与甲方无关。五、乙方的权利和义务:1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图施工。2、乙方全权选购施工所需的一切材料,如不符合标准的甲方有权制止。3、乙方不担当任何费用,因甲方缘由导致工程停工一切损失由甲方担当,因乙方缘由导致停工的一切损失由乙方担当。六、工程价格和结算:1、每平方米价格为850元,总价按竣工实际面积结算。2、甲方预售房屋的预售款交予乙方低算工程款,如不交双倍罚款,甲方保留百分之五保证金,一年后房屋无开裂、渗漏、倾斜、下沉等问题后清算给乙方。若乙方将房屋交付给甲方之日起至8个月内房屋没有出售,乙方有权按合同价收回将房屋出售。七、本合同依法订立,即具有法律约束力,双方均应严格执行。八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。甲方乙方年 月 日