《2022年浙江省监理工程师高分通关预测题50.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省监理工程师高分通关预测题50.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】 B2. 【问题】 下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。A.模板工程B.建筑电气C.钢筋工程D.混凝土工程【答案】 B3. 【问题】 在单代号网络计划中，工作
2、M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第15天，工作M的最早开始时间为第4天，最迟完成时间为第15天，持续时间为6天，则工作M（）A.总时差为5天，自由时差为0天B.总时差为5天，自由时差为5天C.总时差为4天，自由时差为0天D.总时差为0天，自由时差为5天【答案】 A4. 【问题】 下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】 B5. 【问题】 根据标准监理招标文件总监理工程师授权下属人员履行职责的，应事先将人员的姓
3、名、授权范围书面通知（）。A.招标人B.投标人C.委托人和承包人D.监理人【答案】 C6. 【问题】 质量管理体系是文件化的管理体系，（ ）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】 B7. 【问题】 质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】
4、 A8. 【问题】 关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值【答案】 B9. 【问题】 分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】 C10. 【问题】
5、 “工程临时延期审批表(B4)”应由()签发。A.监理单位技术负责人B.监理单位法定代表人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】 C11. 【问题】 整个工期长，专业队施工不连续，造成窝工现象，大部分施工段上的工作面空闲，这属于（）的施工组织方法。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.立体交叉平行流水【答案】 A12. 【问题】 下列关于签约合同价和合同价的说法正确的是（）。A.签约合同价只包括暂列金额B.签约合同价只包括暂估价C.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整D.合同价格包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】 D13. 【问题】 我国标准
6、施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】 C14. 【问题】 2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】 B15. 【问题】 （2021年真题）安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.
7、施工安装合同有效期【答案】 A16. 【问题】 协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B17. 【问题】 质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论。A.专家论证B.目测观察C.实验数据D.检查验收【答案】 D18. 【问题】 在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划【答案】 C19. 【问题】 施工总进度计
8、划编制过程中，主要实物工程量的计算应根据批准的( )，按单位工程分别计算。A.年度计划项目表B.工程项目进度平衡表C.工程项目一览表D.投资计划年度分配表【答案】 C20. 【问题】 依据水利工程建设项目验收管理规定（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于保证担保方式的说法，正确的有（ ）
9、。A.以公益为目的的事业单位不能作为保证人B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.连带责任保证的责任重于一般保证的责任D.保证担保的范围不包括实现债权的费用E.当事人没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1 年【答案】 ABC2. 【问题】 （2018年真题）根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【答案】 BCD3. 【问题】 建设单位管理费包括（ ）。A.工程招标费B.建设单位采购及保管材料费C.合同契约公证费D.工程质量监督检测费E.竣工验收费【答案】 A
10、CD4. 【问题】 工程质量事故发生后，质量事故发生单位应迅速按（ ）向相应的主管部门上报。A.影响程度B.影响范围C.事故所在地D.类别E.等级【答案】 D5. 【问题】 根据建筑安装工程费用项目组成，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.办公费B.机械大修理费C.劳动保险费D.大型机械进场及安拆费E.检验试验费【答案】 AC6. 【问题】 关于CM合同模式的说法，正确的有（）。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C.CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作【答
11、案】 ACD7. 【问题】 水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准堤防工程适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】 ABC8. 【问题】 政府监督管理职能包括()。A.建立和完善工程质量管理法规B.建立和落实工程质量责任制C.建设活动主体资格的管理D.工程承发包管理E.制定工程建设程序【答案】 ABCD9. 【问题】 下列监理文件资料中，需要建设单位审批同意的有（）。A.工程开工令B.工程暂停令C.费用索赔报审表D.单位工程竣工验收报审表E.工程临时或最终延期报审表【答案】 C10. 【问题】 下列内容中，属于经评审的最低投标价法的初步评
12、审的有( )。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计和项目管理机构评审E.量化比较【答案】 ABCD11. 【问题】 下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价方式一般适用于零星采购、应急采购D.询价方式存在较大的主观性和随意性E.招标是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，有利于规范买卖双方的交易行为【答案】 BD12. 【问题】 按照建设工程施工合同(示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行
13、自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工【答案】 ABC13. 【问题】 工程服务质量是一种无形的产品，一般包括（）、（）和（）。 A.服务时间B.服务能力C.服务态度D.服务宗旨E.服务思想【答案】 ABC14. 【问题】 下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。A.合同责任单一明确B.设计方案最优C.可以减少设计变更D.可以缩短建设周期E.加强对承包人的监督和检查【答案】
14、ACD15. 【问题】 钢筋工程质量控制中，保证钢筋位置的措施需要到位，具体要求包括（ ）。A.混凝土浇筑前应对钢筋间隔件的安放质量进行检查B.混凝土浇筑后应对钢筋间隔件的安放质量进行检查C.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式一致D.钢筋间隔件安放位置.安放的保护层厚度偏差应符合规程规定E.钢筋的牌号.规格和数量符合设计和规范要求【答案】 ACD16. 【问题】 项目监理机构在投资控制中的主要工作有()A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审核竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】 CD17. 【问题】 工程网络计划资源优化的目的为（）。
15、A.使该工程的资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布【答案】 AD18. 【问题】 总监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作包括（ ）。A.总监理工程师根据建设单位审批意见向施工单位签发工程款支付证书B.总监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请C.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估D.总监理工程师确定实际完成工程量E.总监理工程师及时收集整理有关工程费用的原始资料【答案】 AC19. 【问题】 根据水利水电标准招标文件以下工程按照m计量的是（）A.钻
16、孔B.灌注桩C.振冲桩D.回填灌浆E.场地平整【答案】 AC20. 【问题】 下列方法中，属于定量分析方法的有（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.事件树分析D.事故树分析E.作业危害分析【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路建设项目，业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。该监理公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后
17、报送业主。该项目监理计划内容包括：工程项目概况；监理工作依据；监理工作内容；监理机构的组织形式；监理机构人员配备计划；监理工作方法及措施；监理机构的人员岗位职责；监理设施。在第一次工地会议上，业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。【问题】1.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。2.指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。【答案】1.（1）监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。（2）监理公司总经理审核不妥，应由监理公司技术负责人审核。（3）根据监理大纲范本修改不妥，应具有针对性（或应根据工
18、程特点、规模、合同等编制）。2.监理计划内容中的缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。2. 某高速公路12合同段为桥梁工程，业主与A监理公司签订了监理合同，业主与B公司签订了施工合同。事件1：在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了支护费用。事件2：招标时，业主提供了砂石填料的运距，进场后，原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场，新料场选定后，运距有较大增加，运费还相应加大。事件3：某隐蔽工程在覆盖前，承包人已通知监理工程师检查，监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖，1个月后，有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题，监
19、理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。问题：?1承包人对事件1、2、3均提出了费用索赔，监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些?2请逐个说明对事件1、2、3批准索赔或不批准索赔的理由。【答案】1监理工程师应批准事件3，即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求。2对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付，且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件2即料场的重新选定后增加的费用，不批准索赔。承包人可能会
20、依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定，应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求，应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时，应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期；如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格，所以应该批准此项索赔要
21、求。3. 【背景】某新建泵站工程在A市境内，工程总投资约5亿元，监理费批复概算约800万元，共划分为1个监理标段，招标文件依据标准监理招标文件（2017年版）编制，招标范围建筑安装工程、机电及金属结构设备制造。招标过程中发生如下事件。事件1：招标代理机构依法发布招标公告，载明了项目概况与招标范围、投标人资格、投标文件递交、发布媒体，联系方式等。事件2：招标公告中要求投标人须具备的条件有：（1）独立法人资格，A市以外投标人必须在A市注册分公司；（2）具备水利部颁发的水利工程施工监理专业甲级资质；（3）近5年至少具有1个类似项目业绩，类似项目是指监理合同价600万元以上的泵站（或水电站）项目；（4
22、）在人员方面具有相应的监理能力，设备方面满足监理工作要求；（5）总监理工程师持有水利部认可的相关监理资格证书，具有工程类正高级专业技术职称，在类似项目中担任过总监理工程师或副总监理工程师职务，应为本单位人员且不得在现有在建项目任职；（6）信用良好，投标时无被限制投标情形。事件3：某监理投标文件的人员费用计算表中，监理工程师人数和单价的乘积与合价不一致。开标后，监理投标人书面要求依据计算性错误的修正原则进行补正，评标委员会同意并安排招标代理机构予以补正，补正结果书面通知该监理投标人，该监理投标人书面予以回复。【问题】1.除事件1列出的信息外，招标公告还应包括哪些信息【答案】1.除事件1列出的信息
23、外，招标公告还应包括哪些信息答：招标公告至少应载明下列内容：（1）招标人的名称和地址；（2）监理项目的内容、规模、资金来源；（3）监理项目的实施地点和服务周期；（4）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；（5）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；（6）对投标人的资质等级的要求。2.指出事件2中投标人资格条件要求的不妥之处，并说明理由。答：不妥之处：（1）独立法人资格，A市以外投标人必须在A市注册分公司；理由：此为限制外地投标者的规定，不符合招标投标法的相关要求。（2）具备水利部颁发的水利工程施工监理专业甲级资质；理由：仅有水利工程施工监理专业甲级资质不够，由于本工程招标范围还涉及机电及金
24、属结构设备制造，所以，还应具有机电及金属结构设备制造监理专业甲级资质。（5）总监理工程师持有水利部认可的相关监理资格证书。理由：总监理工程师持有水利部认可的注册监理工程师执业证书。3.事件2中投标人投标时应提供的总监理工程师为本单位人员的证明材料有哪些4. 某独立特大桥项目，主桥为独塔斜拉桥，施工中发生以下事件：事件1：总监理工程师签发了合同段开工申请后，施工单位立即启动了主桥钻孔平台搭设和埋设钢护筒施工。监理工程师发现后立即进行制止，要求施工单位上报分项、分部工程开工申请，待批准后方可施工。施工单位认为合同段开工申请已得到批准，且钻孔平台及钢护筒施工属临时设施，属于桩基分项工程开工前的施工准
25、备，施工继续进行。事件2：在主桥灌注桩施工过程中，监理工程师安排监理员进行了全过程旁站。在灌注过程中发生了一起导管拔出混凝土表面的事件，事件发生后，监理员立即要求施工单位暂停施工。施工人员解释说凭经验可将导管重新插入混凝土表面继续灌注，不会造成质量问题，监理员予以了默认，该桩继续灌注至完成。事后监理员向监理工程师详细汇报了事件经过。事件3：监理工程师收到第三方检测单位的检测报告，发现一根桩达不到质量验收标准，且无法采取返工补救措施。经查证系事件2中的桩。监理工程师通过建设单位请设计单位拿出处理方案，3天后设计单位提供了补桩设计文件。由于建设单位工程部负责人未及时将该设计文件下达，耽误了7天。施
26、工单位收到设计文件后，完成补桩施工，经检测质量合格。该事件发生在关键线路上。事后，施工单位提出了10天的延期申请，并提出给予补桩工程进行计量。问题：1.事件1中，监理工程师要求施工单位暂停施工的做法是否正确?为什么?2.事件2中，指出监理员的错误做法，并说明正确做法?3.事件3中，监理工程师对该质量事故的处理程序是否正确，为什么?4.事件3中，施工单位提出的延期申请和计量要求能否成立?监理工程师该如何正确处理?【答案】1.监理工程师的做法正确，施工单位的理由不合理。因为钢护筒施工属于桩基分项工程施工过程中的一道主要工序，钢护筒施工意味着桩基分项工程已开工，而监理工程师并未批准该分项工程开工。2
27、.监理员的错误做法：未及时向监理工程师报告，而是事后进行了汇报；未坚持暂停施工的要求，放任了质量事故的发生。正确的做法是：要求施工单位暂停施工；立即将现场发生的情况向监理工程师汇报；在旁站记录、监理日记中如实做好记录。3.监理工程师对该事件的处理程序不正确。正确的程序应是：监理工程师应要求施工单位尽快提出质量事故报告并报告建设单位。质量事故报告应翔实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。认定质量事故等级。属于一般质量事故等级以上者，根据省级交通主管部门的有关处理决定，开展下步监理工作，属于监理单位可处理的质量事故，按有关监理程序开展下一步监理工作。4.施工单位提
28、出的延期申请和计量要求均不成立。监理工程师正确的处理方法是：不批准延期10天的申请，原设计桩因质量不合格作为废弃桩，补救的桩不予进行计量。费用由施工单位承担。5. 某工程为钢筋混凝土工程，承包单位在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证，在监理员的见证下取样，送样进行复检，结果合格，专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时，发现承包单位未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋，同时报告了业主代表。承包单位以
29、本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除；并提出若拆除，应延长工期8天、补偿直接损失10万元人民币的索赔要求。业主认为监理有责任，要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失3000元。1、监理机构是否应承担质量责任，为什么？2、承包单位是否应承担质量责任，为什么？3、业主对监理单位提出赔偿要求是否合理，为什么？4、监理工程师对承包单位的索赔要求应如何处理，为什么？【答案】1.监理机构不承担质量责任，因为监理机构没有违背建筑法和建设工程质量管理条例有关监理单位质量责任的规定。2.承包单位应承担质量责任，因为承包单位购进了不合格材料。3.业主对监理单位提出赔偿要求不合理，因为其质量责任不在监理单位，且也没有给业主造成直接损失。4.监理工程师不同意承包单位的索赔要求，因为承包单位采购了不合格材料，尽管此批钢筋已经监理工程师检验，但根据建设工程施工合同的约定，不论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，有权要求承包人重新检验。检验合格，发包人承担由此发生的全部合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。