《2022年中国一级造价师高分预测试卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国一级造价师高分预测试卷.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列不属于施工损失量的是（）。A.运输损耗B.操作损耗C.体积变化损耗D.物理损耗【答案】 D2. 【问题】 从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可高一些的情形是（）。A.工作简单.工程量大，施工条件好的工程B.投标单位急于打入某一市场C.投标对手多，竞争激烈D.投标对手少的工程【答案】 D3. 【问题】 （2018年真题）因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为【答案】 B4. 【问题】 采用适当方法对设
2、计概算进行审查，是确保审查质量、提高审查效率的关键。其中，对审查中发现的主要问题以及有较大偏差的设计进行复核，对重要、关键设备和生产装置或投资较大的项目进行复查是（）。A.对比分析法B.查询核实法C.主要问题复核法D.分类整理法【答案】 C5. 【问题】 下列对于费用效率(CE)法描述不正确的是（）。A.系统效率是投入寿命周期成本后所取得的效果或者说明任务完成到什么程度的指标B.寿命周期成本为设置费和维持费的合计额C.费用效率法是指工程系统效率与工程寿命周期成本的比值D.费用估算的方法有很多，常用的有费用模型估算法、参数估算法、固定费用法【答案】 D6. 【问题】 关于建筑安装企业采用一般计税
3、法计算增值税，下列说法中错误的是（ ）。A.建筑业增值税率为3%B.增值税=税前造价使用的增值税税率C.各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算D.税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】 A7. 【问题】 根据标准施工招标文件，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理答复后（ ）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42【答案】 C8. 【问题】 某台起重机吊装一设备，已知吊装重物的量为Q（包括索、吊具的重量）、吊装计算载荷应为（ ）。A.QB.1.1QC.1.2QD.1.1X1.2Q【
4、答案】 B9. 【问题】 根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013，不计算建筑面积的是（ ）。A.层高在2.1m以下的场馆看台下的建筑空间B.不足2.2m高的单层建筑C.结构层高不足2.2m的立体仓库D.外挑宽度在2.1m以内的无柱雨篷【答案】 D10. 【问题】 地表深度（ ）范围内易溶盐含量大于0.5%的土称为盐渍土。A.0.5mB.1.0mC.1.5mD.2.0m【答案】 B11. 【问题】 在砂性土中施工直径2.5m的高压喷射注浆桩，应采用（）。A.单管法 B.二重管法 C.三重管法 D.多重管法【答案】 D12. 【问题】 某公司发行优先股股票，票面额按正常市场价计算
5、为400万元，筹资费率为5% ,每年股息率为15%，公司所得税税率为25% ,则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.?7.84%C.?11.84%D.?15.79%【答案】 D13. 【问题】 （2010年真题）根据建设工程工程量清单计量规范，实心砖外墙高度的计算，正确的是（）。A.平屋面算至钢筋混凝土板顶B.无天棚者算至屋架下弦底另加200mmC.内外山墙按其平均高度计算D.有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加300mm【答案】 C14. 【问题】 关于公路工程投标报价的说法，正确的是（ ）。A.对物价和工资上涨的影响分析属于投标报价的盈亏分析B.目前公路工程投标主要采用项目
6、成本分析法计算直接费C.投标报价分析的目的是探讨标价的经济合理性，从而做出最终报价决策D.投标人复核招标工程量清单发现工程量有误时，可以自行更改清单工程量【答案】 C15. 【问题】 某项目预计投产后第5年的息税前利润为180万元，应还借款本金为40万元，应付利息为30万元，应缴企业所得税为37.5万元，折旧和摊销为20万元，则该项目当年偿债备付率为（）。A.2.32B.2.86C.3.31D.3.75【答案】 A16. 【问题】 力学性能良好，尤其塑性、韧性优良，能适应多种腐蚀环境，多用于食品加工设备、化学品装运容器、电气与电子部件、处理苛性碱设备、耐海水腐蚀设备和换热器，也常用于制作接触浓
7、 CaCl2溶液的冷冻机零件，以及发电厂给水加热器管合金为（ ）。A.钛及钛合金B.铅及铅合金C.镁及镁合金D.镍及镍合金【答案】 D17. 【问题】 下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院
8、不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】 B18. 【问题】 地下厂房洞室群施工时废水不包括（）。A.开挖期间含油污和含氮氧化合物的废水B.混凝土施工时产生的废水C.山体渗水D.开挖期间用于工人清洗的废水【答案】 D19. 【问题】 工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程建设规模，投资额，新增固定资产，新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的计划表是（ ）A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.投资计划年度分配表【答案】 B20. 【问题】 在项目盈亏平衡点的多种表达形式中
9、，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。A.产量和单价B.产量和生产能力利用率C.可变成本和固定成本D.单价和生产能力利用率【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 投标文件对招标文件的响应性审查的内容包括（）。A.核查已标价的工程量清单B.承诺的工期可以比招标工期短，但不得超过要求的时间C.投标文件是否对招标文件中的技术标准和要求提出不同意见D.工程质量的承诺和质量管理体系应满足要求E.报价的唯一性审查【答案】 ABCD2. 【问题】 (2012年)设备安装时，垫铁组正确安放的方法有()。A.斜垫铁放在平垫铁上面B.厚垫铁置于薄垫铁上面C.
10、同一组垫铁几何尺寸相同D.斜垫铁必须成对使用【答案】 AC3. 【问题】 下列关于闸门安装的说法不正确的有（）。A.平板闸门安装完毕后需做全行程启闭试验B.铸铁闸门的闸框和闸门应分开安装C.铸铁闸门的条状钢板在二期混凝土中埋设D.铸铁闸门二期混凝土应采用膨胀混凝土E.翻板闸门面板拼装完毕后即可安装止水橡胶【答案】 BC4. 【问题】 在变配电系统中，起测量和保护作用的重要设备是（ ）。A.断路器B.隔离开关C.调压器D.互感器【答案】 D5. 【问题】 下列关于波纹管涵说法正确的有（）。A.波纹管涵是一种刚性结构B.波纹管涵具有一定的抗震能力C.主要采用拼装施工，工期短D.管涵两侧的回填土很关
11、键E.工程造价比同类跨径的桥涵洞高【答案】 BCD6. 【问题】 配管配线工程中，关于室外导管敷设，下列说法正确的有（）。A.对于埋地敷设的钢导管，埋设深度应符合设计要求，钢导管的壁厚应大于5mmB.导管的管口不应敞口垂直向上，导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯C.由箱式变电站或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物外D.导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应做密封处理【答案】 BD7. 【问题】 圆振动筛的特点包括（）。A.筛分效率高B.维修方便和使用安全C.振动噪声大D.结构可靠E.激振力弱【答案】 ABD8. 【问题】 （2019年真题）关于各类工程计价定额的说
12、法，正确的有（）。A.概算定额基价可以是工料单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】 AB9. 【问题】 (2014年)电压互感器由一次绕组、二次绕组、铁芯组成。其结构特征是()。A.一次绕组匝数较多，二次绕组匝数较少B.一次绕组匝数较少，二次绕组匝数较多C.一次绕组并联在线路上D.一次绕组串联在线路上【答案】 AC10. 【问题】 采暖钢管的连接可采用（ ）。A.热熔连接B.焊接C.法兰盘连接D
13、.丝扣连接【答案】 BCD11. 【问题】 劳动力需求的计算方法包括（）。A.横断面近似计算法B.分块局部计算法C.劳动定额法D.类比法E.水平剖面法【答案】 CD12. 【问题】 防眩设施施工时，首先要保证（）的要求。A.遮光角B.立柱间隔C.密实度D.防眩高度E.网孔尺寸【答案】 AD13. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照
14、实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】 ACD14. 【问题】 关于钢材的抗拉屈服强度和抗拉极限强度，下列说法正确的有（）。A.抗拉强度是指试件破坏前应力应变曲线上的最大应力值B.抗拉屈服强度也称为抗拉强度C.当某些钢材的屈服点不明显时，可以按照产生残余变形0.2%时的应力作为屈服强度D.屈强比越小越好E.抗拉强度可以直接利用【答案】 AC15. 【问题】 (2013年)常用点型入侵探测器中，振动入侵探测器的类型
15、有()。A.电压式振动入侵探测器B.压电式振动入侵探测器C.电流式振动入侵探测器D.电动式振动入侵探测器【答案】 BD16. 【问题】 (2016年)关于施工标段划分的说法，正确的有()。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置【答案】 CD17. 【问题】 一般民用建筑的室内给水系统安装，DN150mm的冷水管，宜选用的管材有（）。A.低压流体输送用镀锌焊接钢管B.镀锌无缝钢管C.薄壁铜管D.球墨铸铁管【答案】 A18. 【问题】 、（6180题)管道工程安装A.投
16、资大 B.运行管理复杂C.适用于面积小、厂房密集的小型工厂D.管网要有较高的自动控制措施【答案】 ABD19. 【问题】 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范）（GB508542013）规定，关于钢筋保护或工程量计算正确的是（）。A.20mm钢筋一个半圆弯钩的增加长度为125mmB.16mm钢筋一个90弯钩的增加长度为56mmC.20mm钢筋弯起45，弯起高度为450mm，一侧弯起增加的长度为186.3mmD.通常情况下混凝土板的钢筋保护层厚度不小于15mmE.箍筋根数：构件长度箍筋间距+1【答案】 ABCD20. 【问题】 根据招标投标法实施条例，投标人的投标有下列情形之一的，评标委员会应当
17、否决其投标（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标报价显著超过标底【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某引水工程，线路全长10km，穿越省级道路三处。招标阶段，工程量清单所列穿越省道，一处为明挖施工，另两处为顶管施工。施工阶段，按照交通部门要求，穿越省级道路的三处均要求顶管施工。【问题】1该工程穿越省道项目是否属于工程变更?工程变更一般包括哪几个方面?2穿越工程工程量清单项目的价款应如何调整?3穿越工程的价款应该如何确定?【答案】1该工程穿越省
18、道项目属于工程变更。工程变更一般包括以下几方面：(1)取消合同中任何一项工作，但被取消工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变或补充合同中任何一项工作的技术标准和要求(合同技术条款)；(3)改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作；(6)增加或减少合同约定的关键项目工程量超过合同约定的幅度。2因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化时，应按照下列规定调整价款：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。直接采用适用的
19、项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考)价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。3该穿越工程由招标阶段的两处顶管施工增加至施工阶段的三处，工程量变化13，故该项目合同价格应分为两部分，即工程量变化15以内的，执行原合同价,超出15的部分可由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程
20、造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。【解析】本案例第1问主要考查工程变更。工程变更包括工程量变更、工程项目变更(如建设单位提出增加或删减工程项目内容)、进度计划变更、施工条件变更等。根据水利工程工程量清单计价规范(GB50501)，上述答案中的应当进行工程变更的六项变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时才予调整该项目的单价。本案例第2问主要考查工程价款的调整。工程变更引起施工方案改变并使一般项目和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并
21、应详细说明与原方案相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整费用：(1)采用单价计算的一般项目费和(或)其他项目费，应根据发承包双方确认的方案，按本题答案中的规定确定单价。(2)按总价(或系数)计算的一般项目费和(或)其他项目费，按照发承包双方确认的方案调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认则应视为工程变更不引起一般项目费和(或)其他项目费的调整或承包人放弃调整的权利。如果工程变更引起一般项目费和(或)其他项目费减少，承发包双方应按照合同约定或友好协商确定一般项目费和(或)其他项目费。2. 我国的水能资源丰富，理论蕴藏量676亿kW，技术可开发容量4
22、93亿kW，经济可开发容量378亿kW。不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，我国都居世界第一位。但是，与发达国家相比，我国的水力资源开发利用程度并不高。随着社会的进步与发展，大型水利工程蓬勃发展的同时带动小型水利工程的逐步开展，某省使用国有资金投资的某重点水利工程项目计划于2018年9月8日开工，招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标，并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件，文件中允许联合体投标。招标过程中发生了以下事件：事件1：招标人规定2018年1月20日至25日为招标文件发售时间。2月16日下午4时为投标截止时间。投标有效期自投标文件发售时间算起总计6
23、0天。事件2：投标人A、B组织了联合体，资格预审通过后，为提高中标概率，在编制投标文件时又邀请了比A、B企业资质高一级的企业C共同组成联合体。事件3：评标委员会成员由7人组成，其中当地招标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人1人、技术经济等方面的专家4人。事件4：评标委员会于4月29日提交了书面评标报告，E，F企业分列综合得分第一、第二名。4月30日招标人向F企业发出了中标通知书，5月2日F企业收到中标通知书，双方于6月1日按现行清单计价规范签订了固定单价合同，合同工期300天，合同价9000万元。合同约定：材料预付款于开工前7天支付合同价(不包括暂列金额)的20，安全文明施工费在工期内按月
24、随进度款平均支付。【问题】1对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?2请指出事件1的不妥之处，说明理由。3事件2中投标人做法是否妥当?说明理由。4请指出事件3的不妥之处，说明理由。5请指出事件4的不妥之处，说明理由。【答案】1招标投标法实施条例规定，国有资金占控股地位或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。2投标有效期自投标文件发售时间算起总计60天的做法不妥当。理由：按照相关规定，投标有效期应
25、从提交投标文件的截止之日起算。3A，B组成联合体妥当，但资格预审后邀请C企业不妥。理由：招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。4(1)评标委员会成员中有当地招标投标监督管理办公室人员不妥。理由：招标投标监督管理办公室人员不可参与评标。(2)评标委员会成员中有公证处人员不妥。理由：公证处人员不可参与评标。(3)评标委员会成员中技术、经济等方面的专家只有4人不妥。理由：按照规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的23，由7人组成的评标委员会中技术、经济等方面的专家必须要有5人或5人以上。5(1)
26、4月30日招标人向F企业发出了中标通知书的做法有两处不妥。理由：3. 某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同期顺延10天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其损失过大，意欲索赔。【问题】1索赔能否成立，索赔证据是什么？2由此引起的损失费用项目有哪些？3如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？【答案】1索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。2费用损失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。3应向业
27、主提供的索赔文件主要有：（1）致业主的索赔信函，提出索赔要求。（2）索赔报告：提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用的计算依据及要求的赔偿金额。（3）索赔费用计算书及索赔证据复印件。4. 某水利工程涉及场地平整（二期土石方开挖及回填）工程，该标段水文地质条件简单，总工期为720d，控制性工期107d，控制性工期期间爆破石方装运施工指标为10000m3/d。针对工程有大量爆破石方装运的情况，正常施工阶段拟选择斗容5.4m3的装载机或斗容2.0m3的装载机，或使用斗容1.3m3的反铲挖掘机进行装载作业，按每天工作2班，时间利用系数取0.75，充满系数、松散系数见表2-26
28、、表2-27。该公司现有5t、8t和15t的自卸汽车各25台、40台、50台，自卸汽车时间利用系数按1.0计，其主要参数见表2-28、表2-29。二、问题1.如果挖装设备与自卸汽车只能选取一种，而且数量没有限制，如何组合最经济?说明理由。2.若工程每天安排的挖掘机和自卸汽车的型号数量不变，需要安排几台何种型号的挖掘机和几台何种型号的自卸汽车可以完成工作任务?计算结果精确到小数点后两位。【答案】问题1:挖掘机和装载机生产率计算:计算每立方米石方的开挖直接费:斗容1.3m3反铲挖掘机的挖装直接费为:1400/（45.888）=3.81（元/m3）斗容2.0m3装载机的挖装直接费为:1732/（13
29、0.438）=1.66（元/m3）斗容5.4旷装载机的挖装直接费为:2400/（352.178）=0.85（元/m3）按单价最低原则选择斗容5.4m3装载机。计算每立方米石方的自卸汽车的运输直接费:5t自卸汽车的运输直接费为:360/35=10.29（元/m3）5. 某公路隧道工程的招标人于2017年9月11日向通过资格预审的A、B、C、D、E共5家投标人发出投标邀请书，其中说明，9月1418日9:0016:00在招标人会议室购买招标文件，10月8日14:00为投标截止时间。该5家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人A在送出投标文件后，发现报价估算有较严重的失误，在投标截止时
30、间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E共4家投标人投标，并宣读该4家投标人的投标人名称、投标保证金递交情况、投标价格、工期和其他内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。参与评标委员会的招标人代表希望投标人B再适当
31、考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会推荐投标人B为第一中标人候选人。由于投标人B为外地企业，招标人于10月10日将中标通知书以挂号方式寄出，投标人B于10月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E。因此，从10月16日11月11日招标人又与投标人B就合同价格进行了多次谈判，结果投标人B将价格降到略低于投标人C的报价水平，最终双方于11月12日签订了书面合同。【问题】1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？2从所介绍的资料来看
32、，该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例的有关规定？请逐一说明。【答案】1本案例中，要约邀请是招标人的招标文件，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2该项目招标投标程序中在以下几方面不符合中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标法实施条例的有关规定，现分述如下：（1）招标人应宣读5家投标人参加投标，其中一家在开标前撤回投标文件，仅开4家投标文件。不应仅宣布4家投标人参加投标。中华人民共和国招标投标法规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按
33、字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然投标人A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，不宣读其投标文件的其他内容。（2）评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。（3）评标委员会要求投标人提出具体、可靠的实施措施是不对的。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（4）评标过程
34、中不应要求投标人考虑降价问题。在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（5）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中华人民共和国招标法实施条例第五十七条规定：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（6）订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日（不是中标人收到中标通知书之日）起30日内订立二书面合同，而本案例为33日。