《2022年云南省监理工程师模考题型64.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省监理工程师模考题型64.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 监理规划编制完成后，须经()审核批准。A.总监理工程师B.监理单位经营部门负责人C.监理单位技术负责人D.监理单位负责人【答案】 C2. 【问题】 设计信息分发制度时，一般不考虑的因素是（）。A.信息分发的内容、数量、范围、数据来源B.提供信息的介质C.分发信息的数据结构、类型、精度和格式D.信息使用部门的使用目的和使用要求【答案】 D3. 【问题】 公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（ ）。A.试验验证B
2、.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】 A4. 【问题】 根据标准设备采购招标文件，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】 C5. 【问题】 以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】 D6. 【问题】 （2017年真题）关于监理大纲、监理规划或监理实施细则的说法，正确的是（）。A.监理大纲和监理规
3、划均应依据监理合同的要求编写B.监理规划和监理实施细则均应由监理单位技术负责人审批C.委托监理的工程项目均应编制监理大纲、监理规划和监理实施细则D.工程监理目标控制措施是监理大纲、监理规划和监理实施细则的必备内容【答案】 D7. 【问题】 施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（ ）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】 A8. 【问题】 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按规定调整措施项目费。其中，（）应
4、按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.安全文明施工费【答案】 D9. 【问题】 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是()。A.建设工程监理的服务对象具有单一性B.建设工程监理具有监督功能C.建设工程监理市场准入实行双重控制D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化【答案】 D10. 【问题】 突起路标施工质量监理要点，不符合规定的是（）A.突起路标放样定位应准确B.突起路标施工前，路面应清洁、干燥C.突起路标和路面黏结后不可用橡皮锤敲击突起路标上表面D.突起路标安装角度、纵向间距及横向偏位符合设计要求C选项，突起路标和路面黏
5、结后用橡皮锤敲击突起路标上表面，从而保证黏结牢固。【答案】 C11. 【问题】 对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】 A12. 【问题】 安全生产领导小组每（）至少应召开一次全体会议。A.月B.季度C.半月D.半年【答案】 B13. 【问题】 待摊投资的分摊对象不包括（）。A.房屋、建筑物B.需要安装的通用设备C.需要安装的专用设备D.水、电专用设备【答案】 C14. 【问题】 下列计划中，属于应急计划的是（）。A.现场
6、人员安全撤离计划B.材料与设备采购调整计划C.伤亡人员援救及处理计划D.资产和环境损害控制计划【答案】 B15. 【问题】 根据担保法，关于保证的说法，错误的是（）。A.保证法律关系至少必须有三方参加B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D.国家机关不能作为保证人【答案】 C16. 【问题】 下列工程进度曲线中，属于工程进度曲线规定的允许界限线并指出了施工进度允许偏差范围所应满足的进度曲线变动区域的是（）。A.工程进度曲线B.S曲线C.进度管理曲线D.前锋线【答案】 C17. 【问题】 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的
7、安全生产管理职责，导致发生生产安全较大事故的事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款（ ）A.处上一年年收人百分之三十的罚款B.处上一年年收入百分之四十的罚款C.处上一年年收人百分之六十的罚款D.处上一年年收人百分之八十的罚款【答案】 B18. 【问题】 下列关于招标控制价确定方法的说法中，符合建设工程工程量清单计价规范GB 505002013规定的是（）。A.措施项目费中的安全文明施工费根据施工技术方案计价B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】 D19. 【
8、问题】 项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】 C20. 【问题】 根据标准施工合同，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7 天内，依法办理转让手续【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于工程建设参与方质量控制地位说法中，正确的有（）。A.工程监理单位属质量自控主体
9、B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】 BCD2. 【问题】 下列哪些选项属于建设单位的安全生产责任？（）A.按规定主动接受建设单位的安全检查、审核B.保证安全生产专项资金的投入C.核查施工单位和指定分包单位的安全资质D.督促施工单位对施工人员进行安全教育E.向施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料【答案】 BCD3. 【问题】 根据九部委材料、设备采购合同文本，在设备采购合同中，关于付款的说法，正确的是（）。A.设备预付款为10%B.设计进度款支付上限为85%C.交货款为6
10、0%D.验收款为20%E.保证期届满支付5%【答案】 AC4. 【问题】 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】 B5. 【问题】 在有关投资偏差分析的赢得值法中，评价指标包括（ ）。A.计划工作预算投资（BCWS）B.已完工作实际投资（ACWP）C.投资偏差（CV）D.进度偏差（SV）E.进度绩效指标（SPI）【答案】 CD6. 【
11、问题】 下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥C.护坡属于桥梁的下部构造D.多孔跨径总长为1000m为大桥E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合【答案】 ABD7. 【问题】 材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。A.资金计划B.有利于投标竞争C.报价的高低D.市场供应情况E.工程实际需要的时间【答案】 ABD8. 【问题】 根据建设工程监理规范关于工程监理人员职责的说法，正确的有（）。A.总监理工程师应签发工程款支付证
12、书B.总监理工程师应组织编写监理月报C.总监理工程师应主持安全事故处理D.专业监理工程师应处理质量问题和质量事故E.总监理工程师应主持审查分包单位资格【答案】 AB9. 【问题】 建筑安装工程费中的人工费包括（ ）。A.因气候影响的停工工资B.生产工人津贴补贴C.生产工人学习期间的工资D.因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资E.在业主修改设计影响的停工工资【答案】 ABC10. 【问题】 建设工程监理的主要方式有( )A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验E.指令【答案】 ABCD11. 【问题】 下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有()。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节
13、拍均相等B.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积C.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等D.专业工作队的数量等于施工过程的数量E.各施工段之间有空闲时间【答案】 AD12. 【问题】 下列关于FIDIC 设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（ ）。A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28 天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，
14、其效力低于业主做出的E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权【答案】 CD13. 【问题】 卓越绩效评价准则与ISO 9000相比较，相同点包括（ ）。A.基本原理和原则相同B.基本理念和思维方式相同C.关注点和目标相同D.使用方法（工具）相同E.导向和驱动力相同【答案】 ABD14. 【问题】 （2017年真题）监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】 ABD15. 【问题】 设计施工总承包方式的缺点包括（）。A.设计不一定是最优方案B.延长建设周期C.增
15、加设计变更D.增加承包人的索赔E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】 A16. 【问题】 为了提升安全保障水平，加强施工安全标准化建设，推进危险作业（），提高机械化作业程度。A.设备工具化B.机械化换人C.工具定型化D.自动化减人E.装配化施工【答案】 BD17. 【问题】 项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答
16、案】 ABCD18. 【问题】 为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的合同措施包括（）。.A.推行CM承发包模式B.对工期提前给予奖励C.建立进度信息沟通网络D.公正地处理工程索赔E.建立进度计划检查分析制度【答案】 AD19. 【问题】 施工现场交货价包括（）费用在内。A.出厂价B.仓库交货价C.运至施工现场的内陆运输费D.保险费E.施工现场保管费【答案】 ACD20. 【问题】 下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有（）。A.监理规划应在监理招投标之前编写B.由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制C.可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善D.工程项目的动态
17、性决定了监理规划的具体可变性E.监理规划应经监理单位技术负责人审核签认【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为
18、24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项
19、目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确作法。【答案】(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥(1分)，应支持总监理工程师的决定(1分);(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥(1分)，应及时报告政府主管部门(1分)。2
20、. 某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。该工程合同条款中部分规定如下：（1）由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险；（2）施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任；（3）建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用；（4）施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。在施工招标文件中，按工期定额计算，该工程工期为573天。但在施
21、工合同中，双方约定：工期为586天。在工程实际实施过程中，出现了下列情况。（1）工程进行到第6个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该工程项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知，承包商按要求暂停施工。（2）复工后在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风的袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了2个月。1、该工程合同条款中约定采用的总价合同形式是否恰当？说明理由。2、该合同条款中存在哪些不妥之处？指正并说明理由。3、本工程的合同工期为多少天？为什么？【答案】1.该工程合同条款中约定采用的总
22、价合同形式不恰当。原因：项目工程量难以确定，双方风险较大，故不应采用总价合同。2.该合同条款中存在的不妥之处和理由如下。（1）不妥之处：建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料供施工单位参考使用。理由：建设单位向施工单位提供保证资料真实、准确的工程地质和地下主要管网资料，作为施工单位现场施工的依据。（2）不妥之处：允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。理由：根据中华人民共和国招标投标法的规定，禁止分包单位将分包的工程再次分包。（3）不妥之处：施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。理由：施工组
23、织设计是由施工单位编制的，即使监理、业主审批后，在实施过程中也是由施工单位承担因此引起的工期延误和费用增加。3.本工程的合同工期应为586天。理由：根据施工合同文件的解释顺序，协议条款应先于招标文件来解释施工中的矛盾。4.（1）对国务院指令暂时停工的处理：由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履行合同的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。（2）对不可抗力事件的暂时停工的处理：承包商因遭遇不可抗力事件被迫停工，根据中华人民共和国合同法的规定，可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应给予
24、工期顺延。3. 某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设
25、单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元)；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。问题：1指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。2指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。3根据建设工程施工合同(示范文本)，分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少(不考虑工程保险)4就施工合同主体关系而言，事件4
26、中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。【答案】(1)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，不能包括当地招标投标管理办公室主任。(2)不正确之处：从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。理由：技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3，至少为5位技术、经济专家。(3)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。理由：应由招标人依法组建评标委员会。2(1)不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。理由：投标保证金应当在投标时提交。(2)不妥之处：中标人的投标保证金不予退还。理由：签订合同后
27、，中标人的投标保证金应退还。(3)不妥之处：履约保函的保证金额为合同总额的20%。理由：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。3建设单位应承担的经济损失：(1)现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁；(2)建设单位受伤人员医疗费3万元；4. 某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2
28、：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题：写出项目监理机构对事件
29、1的处理程序。【答案】项目监理机构对事件1的处理程序具体如下：首先指令施工总承包单位要求增加的桩基施工分包单位暂停施工，并要求施工总承包单位报送分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，专业监埋丁.程师应审查总承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合存关规定后，由总监理工程师予以签认。（4分）5. 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织
30、设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。项目监理过程中发生了如下事件：事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们
31、已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。【问题】1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当说明理由。2专业监理工程
32、师对施工单位实验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查哪些内容3事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥写出正确的做法。4监理单位应如何处理事件25在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准说明理由。【答案】1总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。2专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查：(1)法定计量部门对
33、试验设备出具的计量检定证明；(2)试验室的管理制度；(3)试验人员的资格证书；(4)本工程的试验项目及其要求。3建设单位在第一次工地会议的不妥之处：(1)不妥之处：未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法：施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。(2)不妥之处：自行起草会议纪要，将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。4事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员。安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资
34、格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。5事件3中，总监理工程师的做法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。【命题点与拓展】本案例第l题主要考查施工组织设计的审查。项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。施工组织设计审查的基本内容包括：编审程序应符合相关规定；施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工的需要；安全技术措施应符合工程建设强制性标准；施工总平面布置应科学合理。