《2022年中国一级建造师自测预测题39.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国一级建造师自测预测题39.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于成本加酬金合同的说法，正确的是( )。A.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期C.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同D.当实行风险型CM 模式时，适宜采用最大成本加费用合同【答案】 D2. 【问题】 某施工企业有一台原值为600000 元，预计净残值率为1%的施工机械，该设备预计使用年限8 年，每年预计使用台班数为30000 台班。某月份该设备实际工作3000 台班，则采用工作量法计算，该设备本月应计提折旧额为（ ）
2、。A. 6100 元B. 8640 元C. 7425 元D. 9870 元【答案】 C3. 【问题】 根据水运工程混凝土和砂浆材料用量定额JTS 2772014，细骨料以中(粗)砂为准，若采用细砂时，水泥用量增加（）。A.2B.4C.6D.8【答案】 C4. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。A.建立健全安全生产责任制B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入【答案】 C5. 【问题】 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（）。A.抗拔力B.完整性C.抗渗性D.锁定力【答
3、案】 B6. 【问题】 对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按（）方法处理。A.无偿使用、有偿维修 B.无偿使用、无偿维修C.有偿使用、无偿维修 D.有偿使用、有偿维修【答案】 A7. 【问题】 根据民法典，不能设定权利质权的是（）。2014A.专利权中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权【答案】 D8. 【问题】 对于重大施工方案，应由（ ）组织编制，施工单位技术管理部门组织审核，必要时组织相关专家进行论证，由施工单位技术负责人进行审批。A.项目技术负责人B.项目经理C.项目专业工程师D.项目副经理【答案】 A9. 【问题】 编制人工
4、定额时要考虑（ ）。A.正常的施工条件B.拟定定额时间C.正常的施工条件及拟定定额时间D.正常的施工条件、拟定定额时间及工人的劳动效率【答案】 C10. 【问题】 非经营性建设工程项目总概算的完整组成是（ ）。A.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算B.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算和工程建设其他费用概算C.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算和预备费概算。D.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算和铺地流动资金概算【答案】 A11. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范，工程实施过程中，发包人要
5、求合同工程提前竣工应采取的做法是（ ）A.下达变更指令，要求承包人必须提前竣工并支付，由此增加的赶工费用B.增加合同补充条款，要求承包人采取加快工程进度措施，不承担赶工费用C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担由此增加的赶工费用D.自行将工期压缩到合同工期的80%，并要求承包人按期完工【答案】 C12. 【问题】 分包方工作中的停检点应在（）合格的前提下，由总包方检查合格后，总包方报请监理（业主代表）进行检查。A.自检B.交检C.互检D.分检【答案】 A13. 【问题】 简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和1.5-2m3左右的吊桶，可用于深度不超过（）
6、的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】 C14. 【问题】 路基工程施工过程中的动态观测包括地基沉降和( )。A.侧向位移B.沉降速率C.边坡稳定D.工后沉降【答案】 A15. 【问题】 关于巷道施工安全规定说法错误的是（）。A.距掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加固B.对爆破崩倒、崩坏的支架，人员进入工作面必须躲避C.由下向上施工25o以上的斜巷时，必须将溜矸（煤）道与人行道分开D.斜井内人行道一侧，每隔3050m设一躲避硐【答案】 B16. 【问题】 物资采购工作应符合有关合同和设计文件的相关要求，在其管理工作中，编制采购计划的紧后工作是（）。A.选择合格的
7、产品供应单位B.明确采购产品的基本要求C.确定供应或服务单位D.处置不符合要求的服务【答案】 A17. 【问题】 某施工分包合同约定分包单位承担全部安全生产事故责任,分包工程施工中,发生了安全生产事故,则该事故责任应（）。A.按照合同约定由分包单位自行承担B.总承包单位承担全部责任C.总承包单位负主要责任,分包单位承担次要责任D.总承包单位和分包单位承担连带责任【答案】 D18. 【问题】 （ ）不仅是为了便于准确计算投标价格，更是今后在实施工程中测量每项工程量的依据，同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。A. 工程量复核B. 现场勘察C. 标前会议D. 各项调查研究【答案】 A1
8、9. 【问题】 某建设项目工程费用为6800万元，其他费用为1200万元，预备费为500万元，建设期贷款利息为370万元，铺底流动资金为710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入为100万元，试车收入大于支出金额150万元，则该项目总概算为（ ）万元。A.9580B.9330C.9680D.9430【答案】 B20. 【问题】 关于预警体系的建立，下列说法不正确的是（ ）。A.预警体系是以事故现象的成因、特征及其发展作为研究对象B.预警体系以警报为导向C.预警体系以“矫正”为手段D.预警体系以“纠错”为目的【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题
9、】 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.该仲裁协议当然无效B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构【答案】 CD2. 【问题】 符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0.40.6m【答案】 AC3. 【问题】 水利工程基
10、本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。A.安全性 B.可靠性 C.真实性 D.合法性 E.效益性【答案】 CD4. 【问题】 关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底E.非国有资金投资的建
11、筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底【答案】 BCD5. 【问题】 资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】 BC6. 【问题】 水土保持的措施分为防冲措施和（ ）。A.保护措施B.储存措施C.覆垦措施D.利用措施E.植物措施【答案】 BCD7. 【问题】 常用的热轧带肋钢筋级别为级、级、级，牌号主要有（ ）。A.HRB300B.HRB335C.HRB400D.HRB435E.HRB500【答案】 BC8. 【问题】 半刚性基层是混合料经过()形成的具有规定强度的结构层。A.摊铺B.做面C.碾压D
12、.堆载预压E.养护【答案】 AC9. 【问题】 关于危大工程说法正确的是（ ）。A.采用非常规起重设备，且单件起吊重量在1OkN及以上的起重吊装工程属于危大工程B.起重机械安装和拆卸工程属于危大工程C.使用桅杆式起重机起吊重量为l2t的塔器需要编制专项施工方案，但不须组织专家论证D.使用履带吊起吊35t的设备不需编制专项施工方案E.在210m高的建筑物楼顶，安装一小型的起重机械属于超过一定规模的危大工程【答案】 ABD10. 【问题】 饰面板（砖） 工程所有材料进场时应进行验收的项目包括（）。A.品种B.放射性C.规格D.外观E.尺寸【答案】 ACD11. 【问题】 估算建设项目设备购置费时，
13、可直接作为设备原价的有（ ）A.国产标准设备出厂价B.国产标准设备订货合同价C.国产非标准设备成本价D.进口设备抵岸价E.进口设备出厂价【答案】 ABD12. 【问题】 根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。（2014）A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】 ACD13. 【问题】 高压旋喷桩施工的要求有（ ）。A.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验B.应根据地质情况和设计桩径选择适宜的施工方法C.水泥浆应按照室内配方配制，不得随意改变，并需要严格过滤D.成桩后7d内应用轻型动力
14、触探检查桩的质量E.旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用水泥浆补平【答案】 ABC14. 【问题】 关于仲裁协议效力的说法，正确的有（ ）。A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】 D15. 【问题】 码头接岸结构及岸坡在施工期和使用期整体稳定性验算应符合下列规定：施工期应验算（ ）等各种情况下的岸坡稳定性。A.挖泥B.回填土C.抛填块石D.混凝土浇筑E.吹填【答案】 ABC16. 【问题】 某施工单位对其编制的投标文件享有（ ）。A.
15、所有权 B.专利权 C.著作权 D.商标权 E.修改权【答案】 AC17. 【问题】 港口与航道单位工程观感质量检查项目的评价应采用()的方法进行。A.观察测量B.必要评估C.必要测量D.观察检查E.共同讨论确定【答案】 CD18. 【问题】 焊工应按规定的（）进行施焊。A.焊接作业指导书B.焊接工艺评定C.焊接工艺方案D.焊接规程E.焊工作业工艺卡【答案】 A19. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本），发包人的责任和义务包括（）。A.办理建设工程施工许可证B.办理建设工程规划许可证C.办理工伤保险D.提供场外交通条件E.负责施工场地周边的环境保护【答案】 ABD20. 【问题】 生产
16、经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 1背景某工程概算已被批准，准许招标。工程采用公开招标方式，招标文件规定：以概算额为基础按固定总价合同承包。某场道施工公司一举中标后通过艰苦谈判确定合同价650万元。该施工公司认为工程结构简单且
17、对施工现场很熟悉未到现场进行勘察，另外因工期短于一年市场价格不会有太大变化，故接受固定总价合同形式。2问题(1)投标报价的步骤应有哪些?(2)按计价方式不同，合同可以分为哪些形式?(3)采用固定总价合同承包，施工公司承担哪些主要风险?施工公司做法有哪些不足?(4)你认为对于施工单位风险相对小的合同形式是什么?为什么?【答案】(1)投标报价的步骤应为7个：研究招标文件一现场考察一复核工程量一制定施工规划一计算人、材、机单价一计算各项费用和分部分项工程单价一汇总标价。(2)按计价方式不同，合同可以分为总价合同、单价合同及成本加酬金合同，其中总价合同又可以分为固定总价合同和调值总价合同。(3)采用固
18、定总价合同承包，施工公司主要承担两方面的风险：即工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。尽管工程结构简单，毕竟仅处于初步设计阶段，施工公司必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。另外固定总价合同材料设备涨价风险由施工公司承担，施工公司认为工期短于一年不会有太大的价格变动是盲目的。(4)风险相对小的合同应为单价合同。无论工程设计深度如何、工程复杂性如何，无论工程量是否可以准确地计算出来，单价合同都可以适用而且可以使承包商避免由于现场勘察不充分、工程量计算或校核时间紧迫而导致工程量计算失误。单价计算准确，可以分析出承包商成本利润构成，也是衡量承包商技术能力和管理能力的标志。2. 某市北部外环线道
19、路大修工程，施工项目部按施工组织设计在现有道路分段设置施工围挡，准备开工。但因拆迁滞后，路两侧的房建项目先行开工，原施工交通导行方案已无法执行。施工路口部位基层时，项目部只好打开围挡，无法封闭施工。质检人员发现：路口范围水泥稳定碎石基层局部表面松散，集料明显离析。经检测，厚度和压实度没有达到设计要求和规范规定。施工公司总工程师会同项目负责人商定：铲除质量不合格部分基层，返工重做。问题：1指出项目部交通导行组织不当之处。2分析基层集料离析和施工质量不合格的主要原因，给出正确做法。3施工方为何采取返工重做的决定。4给出项目部应采取的整改措施。【答案】1项目部关于交通导行组织不当之处：现场情况发生变
20、化导致原交通导改方案无法执行时，项目部没有及时调整交通导行方案并办理变更手续。以致直接影响到施工顺利进行。本题考点属于施工现场管理知识，属于项目管理型考题。城市道路施工，现场管理和交通导行是至关重要的。交通疏导方案获得交通管理部门和道路管理部门批准后。应纳入施工组织设计，作为项目现场动态管理日常工作。当现场情况发生变化，应及时对原施工组织设计(导行方案)进行调整、修订和补充，重新报批；以便获得交通管理部门和路政管理部门的协助。2压实后基层集料离析可能成因：混合料在贮存场存放时间或现场摊铺压实作业时间过长，超过水泥稳定碎石基层材料中水泥的初凝时间；混合料含水率不足，碾压难以密实。厚度和压实度不合
21、格主要成因：施工过程控制有缺失；路口未能封闭，施工受到干扰。正确做法：应依据现场实际情况要求拌合厂做延迟时间试验，确定水泥品种和配合比；运输与存放时，应采取遮盖封闭措施，防止水分损失和遗撒、污染路面；严格按照施工方案组织施工，控制各层高程、厚度、压实度。考点为城镇道路路基施工质量内容，属于综合型考题。水泥稳定基层压实度不合格与基层集料离析是相辅相成的，主要成因如参考答案所示。客观原因与现场交通混乱、路口未能封闭施工有直接或间接关系。公路路面基层施工技术规范规定：水泥稳定碎石属于中粒土，由于水泥稳定碎石中含有水泥等胶结材料；因而要求整个施工过程要在水泥终凝前完成，并且一次达到质量标准，否则不易修
22、整。水泥稳定碎石混合料的粒料为级配碎石，胶结材料由水泥和混合材料组成。虽然普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可选用，但是应选用终凝时间较长的水泥。水泥品质必须满足国家标准规定；快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用。除参考答案外，还可补充如下内容：(1)基层混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量2%；摊铺中发现粗、细集料离析时，应及时翻拌；(2)应在潮湿状态下养护，养护期视季节而定，常温下不宜少于7d。采用洒水养护时，应及时洒水，保持混合料湿润。采用喷洒沥青乳液养护时，应及时在乳液面撒布嵌丁料，养护期宜为714d；(3)养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速，严禁重
23、型车辆通行。防止厚度和压实度不合格的正确做法：摊铺前测放控制标高，及时摊铺，及时碾压；现场设专人检查。城区水泥稳定碎石基层施工要点：自拌合至摊铺完成，不得超过3h。分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。应在水泥初凝时间到达前碾压成型。宜采用洒水养护，保持湿润。常温下成活后应经7d养护，方可在其上铺路面层。施工过程应加强施工组织和现场管理，现场施工必须保证封闭施工，使用机械摊铺，提高压实作业效率。3因为路基层是路面主要的承重结构，基层施Z-质量直接关系到道路工程的整体施工质量。质量不合格时必须尽快返工返修；施工质量是关系到企业生存和发展的大事，必须采取果断的纠正措施，以防止给企业造成
24、更大的损失。考点为施工质量控制内容，属于综合型考题。从路面结构可知：基层施工质量直接关系到路面施工质量，如果不及时加以纠正，后续施工质量将无法保证。从企业角度看，施工质量是企业生存和发展的保证，必须采取果断措施纠正；整改、纠错应遵循“尽快、尽早”原则。3. 某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，隧道最大埋深500m，进出口为浅埋段，IV级围岩，洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，I、II、III级围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，
25、在其褶曲轴部地带中的炭质泥岩及薄煤层中存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。技术员甲认为全断面开挖发的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的稳定。考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。同时针对该隧道采用的新奥法施工，提出了“勤测量、紧封闭”的基本原则。隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有地质和支护状况，锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。项目部还实行安
26、全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底；电钻钻眼应检查把手胶套的绝缘是否良好，电钻工应戴棉纱手套，穿绝缘胶鞋；爆破作业人员不能着化纤服装，炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起运送；隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110220V，同时加强瓦斯等有毒有害气体的防治，通风设施由专职安全员兼管。隧道施工完成后，进行了供配电、照明系统设施的安装，其中变压器为油浸变压器，由于工期延误，变压器运到现场100天后才进行安装。电缆敷设在沟内时遵循了低压在上、高压在下的原则，敷设时还要求金属支架、导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
27、在交通监控方面，隧道由监控分中心统一监控，监控中心设有完善的子系统，包括交通信号监控系统、视频监控系统、供配电监控系统、隧道照明控制系统、调度指令电话系统、有线广播系统等。1.改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。本项目采用新奥法施工还应遵循的两条基本原则是什么？2.补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些？3.指出并改正项目部安全管理措施中的错误。4.根据背景资料，油浸变压器安装前应做何处理？指出并改正电缆敷设的错误之处。5.除背景资料中给出的监控子系统外，还应有哪些监控子系统？（至少列出三种)【答案】1.改错如下：全断面开挖法具有较
28、大的工作空间，较大的断面进尺比，每次爆破震动强度较大。新奥法施工应遵循的原则还有：少扰动，早喷锚。2.必测项目还有：周达位移、拱顶下沉。危险信号有：量测数据有不正常变化或突变，洞内或地表位移大于允许位移值，洞内或地表出现裂缝以及喷层出现异常裂缝。3.电钻工应戴棉纱手套错误，电钻工应戴绝缘手套；炸药和雷管用汽车一起运送错误，炸药与雷管必须分开运送；隧道开挖及衬彻作业地段的照明电压为110220V错误，隧道开挖及衬砌地段的照明电压为1236V；通风设施由专职安全员监管错误，通风设施应由专人管理。4.应检查油箱密封情况，做油的绝缘测试，并注以合格油。敷设原则错误，电缆在沟内敷设应遵循低压在下、高压在
29、上的原则。5.还有：火灾报警系统、隧道通风控制系统、紧急电话系统。4. 背景某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45天，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20mm偏差而形成漏风。为处理事故，停产5天整修，设备制造厂家支出6.8万元，施工承包商支出3.4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1.上述背景材料
30、中的质量事故属哪一类？2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种？3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案？【答案】1.曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6.8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3.4万元，属于一般事故。2.对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检査和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许
31、施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3.因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。5. 8月下旬，在
32、华东沿海组织航道施工的某项目部，从中央气象台获得台风消息。就防台工作，项目经理布置如下：安排人员去当地海事部门了解避风锚地；安排人员到工地船舶进行安全检查。反馈消息：避风锚地距施工区30海里；安全检查中发现有的船舶缺堵漏材料，有的船舶缺少备用拖缆，有的船舶舱口、门、窗无法水密。根据气象预报，台风有朝施工区移动的趋势，船舶48h内遭受风力可达6级以上。问题：(1)该项目部是否有防台预案？为什么？防台预案应在何时、由何人组织编制？(2)对上述防台隐患应何时整改？如何整改？(3)施工区未来48h内遭遇风力可能达6级以上，项目部应做的主要工作有哪些？(4)在几级大风范围半径到达工地前几小时，非自航船舶应抵达避风锚地。【答案】(1)没有防台预案。否则，不会在获得台风消息后才检查，也不应该存在这么多隐患，更不应该这时才去了解避风锚地，这些问题早在台风季节来临前就应根据预案加以解决了。(2)立即整改。立即抢修舱口、门窗，使之达到水密；缺少的各种防台物资立即购置或从其他单位、船舶调剂；购不到的专用器材立即请公司快速送达；立即落实避风锚地。(3)马上开会研究落实防台、避台的问题；尽快完成上述整改工作；安排专人防台值班，及时收听气象预报，并及时传达到各船，做好相应的准备工作。(4)6级大风范围半径到达工地前5h，非自航船应抵达避风锚地。