《2022年全省一级造价师模考提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省一级造价师模考提分题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某岩土体的渗透系数K0.0003（cm/s），透水率q20（Lu），则渗透性等级属于（）。A.弱透水B.中等透水C.强透水D.极强透水【答案】 B2. 【问题】 混凝土搅拌输送车的主要作业装置是（ ）。A.汽车底盘B.搅拌筒C.传动系统D.供水装置【答案】 B3. 【问题】 存在于自由水面以下，在其自身重力作用下可在土体中自由运动的土中水是（）。A.重力水B.毛细管水C.自由水D.结合水【答案】 A4. 【问题】 抗渗性较好的水泥是（ )。A.粉煤灰水泥B.火山灰水泥C.矿渣水泥D.普通硅酸
2、盐水泥【答案】 B5. 【问题】 关于评标的说明中正确的是（）。A.评标委员会由7人以上单数组成B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定C.评标委员会必须评选出最佳投标人D.评标委员会可以自行确定中标人【答案】 B6. 【问题】 （2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】 A7. 【问题】 建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A.业主与分包商以简单的成本加酬金B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C.CM
3、单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM 单位与分包商以保证最大工程费用加酬金【答案】 A8. 【问题】 对严重锈蚀和污染的管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行（ ）。A.高压空气吹扫B.高压蒸汽吹扫C.高压水冲洗D.酸洗【答案】 C9. 【问题】 砌石体的胶凝材料中，混凝土常用的标号强度不包括（）。A.10.0MPaB.15.0MPaC.20.0MPaD.25.0MPa【答案】 D10. 【问题】 主要用于频繁接通、分断交直流电路，控制容量大，其主要控制对象是电动机，广泛用于动控制电路。该低压电气设备是（ ）。A.熔断器B.低压断路器C.继电器D.接触器【答案】 D11
4、. 【问题】 生产人员培训费属于（）。A.安全生产费B.人工费C.生产准备费D.建设项目前期工作费【答案】 C12. 【问题】 关于裂隙或裂缝对工程地基的影响，下列说法错误的是（ ）A.破坏地基的抗渗性B.促使岩体风化加快C.增强岩体的透水性D.使岩体的强度和稳定性降低【答案】 A13. 【问题】 水位计和锅筒之间的汽-水连接管内径不得小于18mm，连接管的长度要小于（）mm，以保证水位计灵敏准确。A.100B.300C.500D.700【答案】 C14. 【问题】 (2017年)某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质
5、轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为()。A.硅砖制品B.碳质制品C.黏土砖制品D.镁质制品【答案】 B15. 【问题】 排出压力可高达18MPa，主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线的泵为（ ）。A.蜗壳式多级离心泵B.单级双吸离心泵C.离心式井泵D.分段式多级离心水泵【答案】 A16. 【问题】 （2019年真题）具有限流作用及较高的极限分断能力是其主要特点,常用于要求较高的,具有较大短路电流的电力系统和成套配电装置中,此种熔断器是（）。A.自复式熔断器B.螺旋式熔断器C.填充料式熔断器D.封闭式熔断器【答案】 C17. 【问题】 （2013年真题）现场采用重叠法预制
6、钢筋混凝土桩时，上层桩的浇注应等到下层桩混凝土强度达到设计强度等级的（）。A.30%B.60%C.70%D.100%【答案】 A18. 【问题】 静态投资回收期与动态投资回收期相比，一般情况下（）。A.前者大于后者B.后者大于前者C.二者相等D.前三种情况都可能出现【答案】 B19. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，建筑单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。A.7B.10C.15D.30【答案】 C20. 【问题】 （2015年真题）焊接时热效率高，熔深大，焊接速度高、焊接质量好，适用于有风环境和长焊缝焊接，但不适合焊接厚度小于1mm的薄板。此种焊接方法为（）。
7、A.焊条电弧焊B.CO2电弧焊C.氩弧焊D.埋弧焊【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于平屋顶节能构造做法说法错误的有（ ）。A.高效保温材料节能屋顶保温层选用高效轻质的保温材料B.高效保温材料节能屋顶保温层为虚铺C.高效保温材料节能屋顶防水层、找平层做法与普通平屋顶做法不同D.架空型保温节能屋顶常在架空层内铺轻质保温材料E.架空隔热层宜在屋顶有良好通风的建筑物上采用，不宜在寒冷地区采用【答案】 BC2. 【问题】 湿式除尘器有（ ）等很多种类。A.冲激式B.百叶板式C.文氏管D.组合式【答案】 AC3. 【问题】 （2017年考题
8、）单模光纤的缺点是芯线细，耦合光能量较小，接口时比较难，但其优点也较多，包括（）。A.传输设备较便宜，性价比较高B.模间色散很小，传输频带宽C.适用于远程通信D.可与光谱较宽的LED配合使用【答案】 BC4. 【问题】 建设工程总分包模式的特点有（ ）A.总承包单位的责任重，获利潜力大B.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小C.建设单位选择总承包单位的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，建设单位的风险小E.承包单位内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】 ABD5. 【问题】 （2020年真题）截止阀的特点包括（）。A.结构简单,严密性差B.改变流体方向,水流阻力大C.低
9、进高出,方向不能装反D.不适用于带颗粒、黏性大的流体【答案】 BCD6. 【问题】 与喷水室相比，表面式换热器具有的特点包括（ ）。A.构造简单B.占地少C.对水的清洁度要求较高D.水侧阻力小【答案】 ABD7. 【问题】 投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（ ）。A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否自有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.分包人的质量保证措施【答案】 ABD8. 【问题】 塑料管接口一般采用承插口形式，其连接方法可采用（ ）。A.粘接B.螺纹连接C.法兰连接D.焊接【答案】 AD9. 【问题】 （2016年考题）下列自动喷水灭火系统中，采用闭式喷头
10、的有（）。A.自动喷水湿式灭火系统B.自动喷水干湿两用灭火系统C.自动喷水雨淋灭火系统D.自动喷水预作用灭火系统【答案】 AD10. 【问题】 下列室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器的是（ ）。A.四层工业建筑B.超过2 层或建筑面积大于10000 的地上建筑C.高层民用建筑D.室内消火栓设计流量大于10L/s 平战结合的人防工程【答案】 CD11. 【问题】 闭路监控系统中,可近距离传递数字信号,不需要调制、解调、设备花费少的传输方式是（ ）。A.光纤传输B.射频传输C.基带传输D.宽带传输【答案】 C12. 【问题】 按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有
11、（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】 AD13. 【问题】 (2018年)下列工作内容应列入专业措施项目的有（ ）。A.行车梁加固B.电缆试验C.地震防护D.顶升装置安装、拆除【答案】 ACD14. 【问题】 防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用()A.焊接连接B.咬口连接C.螺栓连接D.铆接连接【答案】 A15. 【问题】 （2014年真题）压实
12、黏性土壤路基时，可选用的压实机械有（）。A.平地机B.光轮压路机C.轮胎压路机D.振动压路机E.夯实机械【答案】 CD16. 【问题】 （2018年考题）根据FIDIC土木工程施工合同条件关于争端裁决委员会DAB及其解决争端的说法,正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时,应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的,DAB裁决对双方有约束力【答案】 AD17. 【问题】 估算建设投资后需编制建设投
13、资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（ ）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【答案】 AB18. 【问题】 与铸铁散热器相比，钢制散热器的特点是（）。A.金属耗量少，传热系数高B.防腐蚀性好C.耐压强度高D.占地小，使用寿命长【答案】 AC19. 【问题】 填料式外补偿器的缺点有（ ）。A.补偿能力较小B.轴向推力大C.易漏水漏气D.需要经常检修和更换填料【答案】 BCD20. 【问题】 (2015年)建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有( )。A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数
14、量少，组织协调工作量小C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 施工单位承建了某座钻孔灌注桩箱型梁桥工程施工，大桥钻孔灌注桩共20根，桩长均相同。现场一台钻机连续24小时不间断钻孔，每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土，钻孔速度为2m/h，清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h。该施工合同中约定，人工单价100元/工日，人工窝工补偿费80元/工日，除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%（以直接工程费为计算基数）。施工过程中
15、发生如下事件：事件一：灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同，停工12天，导致人工每天窝工8工日，机械窝工费1000元/天，停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日；后经设计变更每根灌注桩增长15m。（原工期计划中，钻孔灌注桩施工为非关键工序，总时差8天）事件二：在1#主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线，要求1#主墩停止钻孔桩施工3天，监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/
16、天，利润率7%。、针对事件一，计算工期延长的天数。除税金外可索赔窝工费和用工费各多少元。（计算结果保留一位小数）、列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。【答案】1.每根桩增加15m，而钻孔速度为2m/h，所以每根桩延长的钻孔时间为15/2=7.5h，共有20根桩，所以钻孔时间共增加了207.5=150h。清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h，所以每根桩增加的时长为153=5h，那么共增加时长为150+5=155h，即6.5天，故工期延长的天数为：12+6.5=18.5（天），实际可索赔天数=18.5-8=10.5（天）。可索赔窝工费为：81280100
17、01219680.0（元）。可索赔用工费为：100（1+20%）10=1200.0（元）。2.租赁钻机停置索赔费2000元/天3天6000（元），自有钻机停置索赔费1000元/天3天3000（元），合计600030009000（元）。2. 【背景材料】某业主拟建一年产50万吨产品的工业项目。已建类似年产25万吨产品项目的工程费用为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、地点因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费用300万元。基本预备费率10%。拟建项目有关数据资料如下：1项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资包含500万可抵扣进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余
18、值在项目运营期末收回。2运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。4投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。问题：1试计算拟建项目的建设投资。2列式计算每年固定资产折旧费、回收固定资产余值。3列式计算每年应交纳的增值税和增值税附加。4列式计算计算期第2年、第7年的调整所得税。5列式计算计算期第2年、第7年的净现金流量。（计
19、算结果保留两位小数）【答案】问题1：工程费用=2500（50/25）0.81.3=5658.58万元建设投资=（5658.58+300）1.1=6554.44万元问题2：每年固定资产折旧费=（6554.44-500）（1-4%）10=581.23（万元）回收固定资产余值=6554.44-500-581.236=2567.06万元问题3：增值税、增值税附加第2年：增值税=506060%17%-5060%4-500=-3140不纳增值税增值税附加=0第3年：增值税=506017%-504-314=-40不纳增值税增值税附加=0第4年：3. 某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。该项目
20、土建工程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分别为乙方和丙方。合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工，竣工期为2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前6个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工4年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工
21、程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款9000万元，但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告土建工程施工质量有问题，如：路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。因此，部分工程由丙单位进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付450万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为8200万元。原告辩称：被告称工程不合格不属实，并向法庭呈交了业
22、主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为企业晋级，在此情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据公路工程质量检验评定标准的规定，在路面工程施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提
23、出过工程存在质量问题。【问题】1原、被告之间的合同是否有效？2如果在路面工程施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？【答案】1合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，双方意思表达真实，合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。2如果在路面工程施工过程中，发现土建工程施工质量有问题时，甲方应及时通知乙方进行修理。乙方不派人修理，甲方可委托其他人修理，修理费用从扣留的保修费用内支付。3根据我国民法通则之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年（2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定：向人民法院请求保护民事权
24、利的诉讼时效期为3年），从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年6个月，但乙方自签发竣工验收报告后至起诉前，多次以书面方式提出结算要求（每次提出要求均导致诉讼时效重新计算），所以乙方的诉讼权利应予保护；而甲方直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效期，所以，甲方的反诉权利不予保护。4. 某设计单位为拟建工业厂房提供三种屋面防水保温工程设计方案，供业主选择，屋面面积为2000m2。三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关数据，见表2.1，拟建工业厂房的使用寿命为50年，不考虑物价变动因素，基准折现率为8%。规费费率和增值税税率合计为16
25、%（以不含规费、税金的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润为基数）。【问题】1分别列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案合同价的现值。用现值比较法确定屋面防水保温工程经济最优方案。2.为控制工程造价和进一步降低费用，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见表2.2，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在60万元试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入表2.3，并确定功能改进顺序。3.若某承包商以表2.2中的总成本加3的利润报价中标并与业主签订了固定总价合同，而在施工过程中该承包商的实际成本
26、为70万元，则该承包商在该工程上的实际成本利润率为多少？（功能指数计算结果保留四位小数，其余均保留两位小数）【答案】问题1：A方案合同价现值：260.002000/10000（1+16%）+30/(1+8%)30-10/(1+8%)5063.09（万元）B方案合同价现值：152.002000/10000（1+16%）+211/(1+8%)10+1/(1+8%)20+1/(1+8%)30+1/(1+8%)40-12/(1+8%)5052.29（万元）C方案合同价现值：186.002000/10000（1+16%）+261/(1+8%)15+1/(1+8%)30+1/(1+8%)45-15/(1+
27、8%)5054.43（万元）由上面计算结果可知，B方案合同价现值最低，所以B方案为经济最优方案。问题2：表2.3功能指数和目标成本降低额计算表由计算结果可知：功能项目改进最优先的为防水层，其次为找平层、保温层。问题3：该承包商在该工程上的实际成本利润率实际利润额/实际成本额（15.8+19.4+38.1）（1+3）70/707.95. 某工程项目采用清单计价形式公开招标确定华昌公司为中标人合同双方2004年12月20日签订合同，合同条款中有以下约定：工程量清单中已确定此项目A分项工程工程量为10000m3；B工程工程量为12000m3；单项分项工程量实际工程量超过计划工程量15以上时，超出部分
28、计价单价调整系数为09；施工工期自2005年3月1日开始施工，工期5个月；工程款结算具体约定如下：1工程款每月结算一次。实际工程款应按工程造价指数法调整，2014年12月由工程造价管理机构发布的工程造价指数为102点，该机构估计至2015年6月份工程造价指数不会发生变化，2015年7月指数为110点。2由于A、B工程为同一施工现场，同一时间施工，措施项目费合并计算，其中二次搬运费为10万元，脚手架费为30万元，以分部分项工料机费用为计算基数的安全文明施工费费率为5，措施项目费在开工前支付50，其余部分在施工期各月平均支付(提前支取措施项目费对应的保修金从开工第1个月工程款中扣除)。3预付款应从
29、未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款数额时起扣。预付款为支付的分部分项工程清单计价费用的20，主材费用占分项工程工程款的比例为50，预付款从累计工程款超过起扣点金额当月开始扣还，竣工前扣清。4其他项目清单计价费用为8万元，在施工最后一个月支付。规费计算基数为支付的清单计价费用之和，规费率为4。增值税率为11。5业主自第一个月起从工程款中按5比例扣留质量保证金。双方对华昌公司制定的施工计划工程量与进度达成一致意见，有关数据见表6-9。施工过程中发生以下事件(下列费用中已含规费、税金)：事件1：3月份A项目施工中现场地质情况与由招标文件提供的资料不符，工程延误损失费用2万元。事件2：4
30、月份由于外部电网故障造成全场停电，影响施工费用损失1万元；A工程由于设计变更增加工程量450m3。事件3：5月份由于沙尘暴和罕见大风影响，现场材料(乙方供料)损失5万元；施工人员受伤治疗费用2万元；施工机械损坏修复费用1万元；施工现场清理、被破坏工程部分修复费用6万元；合计14万元。【答案】问题1：支付措施费=(001510000+00112000)5+10+30(1+4)(1+11)=4773(万元)开工前支付23865(万元)(未扣除保修金)，开工后每月支付4773(万元)问题2：支付的A、B分部分项工程清单计价费用=(100000027+120000018)(1+4)(1+11)=561
31、04(万元)预付款=5610420=11221(万元)问题3：3月份计划工程款=(25000027+20000018)(1+4)(1+11)=103501154=119439(万元)同理可知，4至7月份计划工程款分别为113267万元，114242万元，124621万元，93471万元。4月份工程量调整工程款增加值=(450-225)0027091154+32500271154=13320(万元)7月份工程量变更工程款增加值=(1000-450)0018091154+45000181154=19629(万元)7月份采取工程造价指数调整后工程款=(9347+1963)110102=12197(万元)其中：7月份其他项目清单计价费用=81154=9232(万元)