《【合同范本】2022国际工程合同(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】2022国际工程合同(4篇).docx（92页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】2022国际工程合同（4篇）国际工程承包合同期间：20年 月日地点：市本合同经下述双方签署：1 ._市卫生局局长先生（以下简称甲方）2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生（20年 月 日由一建筑工程承 包公司授权）（以下简称乙方）出生地：（国家）国籍：（国家）总部：（国）市在a国的通讯地址：信箱鉴于甲方要兴建的学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已于20年 月 日被市卫生局招标委员会接受并已中标。根据a国部1983年2月5日第318 号决议，双方缔约于下：（一）合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸
2、、工程量表、价 格表及与合同条款有关的书面协议，在市对学校10000m2的教学楼（该工程 为楼房，包括全套家俱、设备、空调）进行施工。乙方成认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约, 按合同施工。乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条件，包括全 套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方承当。（二十一）乙方现场代表乙方应指定现场代表，负责接收并执行甲方工程师的指令，同时应为他设立 一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构，该机构成员在整个工作期 间均应在现场。对于现场代表和技术机构成员的选配和更换，应事先经甲方同意。必要时甲 方有权要求更换人
3、选，这不影响乙方完美施工的责任。（二十二）为管理工作和其他承包人提供方便乙方和他所属的工地负责人、代表、职工，要为甲方工程师提供必要的方便， 包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作，同时还应照顾到其他承包人在现 场及其附近地方的施工，并为他们的施工创造有利条件。（二十三）维护工地秩序乙方负责维护现场秩序，对那些玩忽职守，拒绝执行工程师指示，或者技术 能力差，或有关当局要求解雇的职工，乙方应在接到甲方书面命令后的24小时 内把他们送出现场，对任何扰乱工地治安的行为应马上报警。（二十四）合同文件应保存在工地乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有 关的文件，以便在甲方工
4、程师或他的代表需要时参阅。（二十五）已完工程的计算每月底在甲方代表同意的情况下，乙方出资对完工局部进行计算，同时应由 甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签才有效。如果乙方拖延工程计算，他10 就要服从甲方的算法并承当计算费用。工程量表中的工程量只是一种估算，用上 述计算方式计算出来的实际完成的工程，才是实际工程量。乙方应保存专门的记录，把由双方签的月统计表中反映出来的工程量记录在 案。（二十六）设备处理未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设备、临时设 施运走和处理，直到工程初步交工时为止。上述材料设备丧失、损坏、被窃等, 甲方概不负责。（二十七）保护公共设施如果在现场挖掘土
5、方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他东西, 乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示，负 责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由乙方承当。（二十八）文物和有价值的物品在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏、打碎的措 施的同时.，应立即告诉甲方、文物局和警察局，如果这些文物不易搬动，应就地 停工，并通知甲方代表和专门机构或警察局。（二十九）停工只有根据甲方书面命令，才允许乙方停工。在停工期间，乙方负责保护工程。如果停工的原因不是属于乙方，那么甲方应向乙方补足相当于停工时间的工 期如果停工时间超过6个月而原因又归结于甲方，那么乙方有权要求
6、终止合同。在这样的情况下，乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工期间的实 际损失，但不许要求其他方面的赔偿。11（三十）误期罚款如果乙方不能按照合同中规定的期限，或在其他业已议定的期限内完成施工, 他应承当误期罚款。比例如下：如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话，每误期一天的罚款占延期 工程总价的1%,如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得收益的话，每误期 一天的罚款占工程总价0.1%。在所有的情况下，罚款均不应超过合同总价的5%o即使未因延误工期而造 成损害，误期也罚款，无须提醒，不用警告，不用提交仲裁或采取任何其他措施， 也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。如果
7、甲方证实乙方误期是由于意外原因所致，那么误期罚款可以全部或局部 免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或者从其在任何其他的公 共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承当施工以及完 成议定工程的责任。在乙方于甲方处还有足够款项归还延期罚款的情况下，甲方根据自己的全面 估计，可以延期索回罚款。但要有乙方提出申请，并说明延期交纳罚款的详细理 由和延迟期限。（三十一）废除合同在不影响甲方取得误期罚金和赔偿权利的条件下，在遇到以下情况下，甲方 有权废除合同，没收保证金。1 .乙方延期开工，或施工很慢，虽然给予书面提醒，甲方仍认为他不可能按 期完成合同工程。2 .如果乙方停工1
8、5天以上，停工理由不被甲方接受。123 .如果乙方撤离工程，或放弃工程，或证明他没有施工，或者他被证实施工 混乱，而又指望不着他完美施工。4 .如果乙方没有按合同规定期限施工，甲方认为没有必要给他一个宽限期, 或者在给他的宽限期之内未能完成施工。5 .在执行合同或同甲方在施工交往中，如乙方自已或通过他人直接或间接地 采用欺骗或营私舞弊的手法。6 .如果乙方被证实通过自己或他人直接或间接地贿赂甲方的官员或工人，或 监工代表，或伙同上述人员相勾结搞有损于甲方和有损于公益的事。7 .如果乙方破产，或宣布破产，或陷于与债权人调停状态。8 .如果乙方对合同的执行严重敷衍了事，或者忽视履行合同中实质性义务
9、, 而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷。对取消合同和没收保证金，甲方用备忘录形式通知乙方即可，无须诉诸司法 和采取其他措施。（三十二）收回工程由乙方出资施工在甲方可以废除合同的情况下，他可以不废除合同，只要用挂号函件通知乙 方，就可以收回工程，这无须诉诸法院，也无须办理什么手续。甲方可亲自动手 施工，也可通过投标议价、缔约方式让任何缔约者对未完工程的全部或局部进行 施工。其费用、责任由乙方承当。甲方可以从乙方存在甲方的保险金或乙方在甲 方或其他任何部门的应得款项中扣除合同金额外他花费的一切开支和损失。因工 程造价比原议定的价格下降而出现的盈余，乙方无权要求提供。甲方可以查封工 地的
10、临时设施，机具设备和材料，以保证自己的权利。上述机具设备、材料，甲 方可以无偿用于施工，对其损坏、短缺，甲方对乙方不承当责任。甲方还可以变13卖这些物品，用以补偿自己的权益，由于变卖上述机具、设备，而给乙方造成的 损失，甲方不承当责任。除了合同金额外，甲方有权索取误期罚款，有权要求乙方赔偿其因收回工程 自己所蒙受的损失。（三十三）终止合同如果出于公益需要，甲方可在乙方没有任何过错的情况下结束合同，条件是 在必要时可向乙方赔偿。（三十四）工程清点特别是在第三十一、第三十二、第三十三条中所指的那些情况下，由甲方确 定检查现场的时间，清点已经完成的工程，清点乙方运到现场的机构、材料、设 备。甲方至少
11、在7天之前用挂号函件将已确定的时间告诉乙方，让其参加清点并 签署纪要。如果乙方或他的代表在规定的时间缺席，那么甲方就在乙方缺席的情 况下进行清点，并记入清点纪要，甲方代表在纪要上签，将该纪要用挂号函件寄 一份给乙方，让乙方对纪要发表意见。如果乙方在纪要送去7天当中没有发表意 见就说明他成认纪要中的内容正确无误，并接受了清点。本条规定的工程量计算和清点费用由乙方负担。在因执行法令而结束合同的情况下，本条款有效。（三十五）丧失能力1 .如果乙方丧失能力，那么甲方有权在终止合同和允许乙方的继承人继续施 工二者之间作出选择，如果乙方这样要求，甲方也证实乙方的继承人有继续施工 的财务和技术能力的话。2
12、.如果乙方多于一人，当其中的一人丧失能力，甲方可以在终止合同和委托14 乙方的其他人继续施工二者之间进行选择。3 .如果乙方只是拥有人员，或只有资金的公司而且已经散伙，而散伙的目的 不是为了重新组合，甲方就结束合同。4.在所有可以结束合同的情况下，用挂号函件将甲方的意见通知乙方即可, 无须采取任何其他措施或通知诉讼。（三十六）乙方遇到不可抗拒的情况如果遇到不可抗拒和无法预料的情况，使施工任务繁重，乙方受到重大损失 的威胁，而施工并非不可能进行，乙方可以用合理提高合同金额的方法向甲方索 取赔偿。如果这种情况继续存在，而又不消除，那就终止合同。如果出现使施工 无法进行的不可抗拒的力量，乙方履行施工
13、的义务就被免除。（三十七）支付印花税乙方应在a国税务局办理合同登记手续，要在签订合同15天内交印花税， 对误期交纳此税要承当各种费用和罚款。乙方还应交纳为执行合同应交的其他印 花税，并向甲方递交他已交完税收的正式文件。（三十八）所得税根据a国所得税法和依此法公布的其他条例，乙方应交所得税和本合同利润 附加税。（三十九）海关税根据海关法及有关制度和规定，乙方负责交纳进口货物和与执行合同有关的 理应交纳的海关税和其他税收。（四十）享受临时免税制度根据a国海关法及海关制度和规定，对于为了完成合同工程而进口到a国的15 施工机械、设备和器具，在提交竣工后将上述机构、设备、器具重新外运的保证 书提交后，
14、乙方可享受海关临时免税制度。（四十一）当地材料只要在a国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内产品，乙方必须尽 可能使用。（四十二）组织施工和使用当地工人乙方负责技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施工、完美施 工有关事宜的组织工作，甲方向a国的关当局提交文件，以便在该合同工程需要 雇工时，为之提供方便。（四十三）工人花名册在开工时，人员增加或变动时，乙方应向甲方提供花名册，用以反映工人、 职员、技术人员的姓名和工地管理人的不同职务。乙方还要向甲方提供有关乙方 运入现场的机构、设备、仪器的说明和资料。（四十四）安排工人居住，提供现场公共设施乙方负责向其工人、职工提供住房，并负担现场
15、居住费用;还要负责提供这 些住房的照明、饮水及必要的公共设施。如果乙方为其工人建临时住房时，应得 到甲方的同意;在这种情况下，乙方负责所有建房费用、维修费，并负责提供必 要的服务。工程竣工之后，乙方还要负责撤除临时住房，并恢复原状;如甲方需 要，可按双方协商的价格进行转让。甲方提供必要的电源、水源，但乙方要承当 内部的临时管线安装费、照明费;用于工程施工的发电机、机构等所用水、电和 燃料消耗费，由乙方承当;乙方还应负责处理废水和废渣。（四十五）违禁物品16不允许乙方以任何方式进口、出售、从事交换任何酒精饮料和麻醉药品，以 及其他法律所禁止的物品。乙方也不得允许他的分包人、代表、职工和工人饮用、
16、 进口、出售及从事交换上述违禁物品的任何活动。也不允许交换外币（在货币管 理法和a国中央银行许可的情况下在a国银行进行兑换者例外）。除非经专门机 构批准，不允许乙方和任何人交换、使用任何一种武器、弹药、炸药。同时未经 甲方工程师批准，不许乙方在施工中使用炸药或爆炸物。（四十六）禁止政治活动乙方及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在a国境内居 住期间，不能以任何形式参与任何政治活动。（四十七）周假和法定假乙方应让他的外国工人和职工在星期天和a国法定假日休息。根据现行法律、 条例的规定，因工作需要工人们在假日工作时应给予补偿。（四十八）工人的工资和奖金乙方负担工人的工资、奖金和补偿。
17、按劳动法、社会保险法、工资最低基限 法及现有和将来要制定的其他法律和制度，均由乙方单独承当业主（对工人）应尽 的所有义务。（四十九）合同机密未经甲方事先书面同意，不允许乙方披露合同的细节，也不允许乙方在商业 印刷品、专业印刷品或其他场合中披露这些细节。在施工期间直到合同结束和维修期终止后，乙方均应保密，未经甲方的书面 同意，不允许传播报表中的全部或局部内容。（五十）遵守法律条款和条例17乙方在执行合同过程中，应遵守a国的有效法律，特别是有关工程、工资、 社会保障、工程保险、物资保险、运输工具保险的法律，和有关文物、海关、税 收及其它诸如此类的法律。对于为施工应承付的任何一种费用，均应由乙方承当
18、。在遵守合同条款的同时，在执行本合同中所发生的各种赋税，其中包括海关 税和海关附加税均由乙方的负担。除了法定的和合同条件中规定可豁免的以外, 任何一项税收均不能免除。（五十一）专利权和创造权乙方应尊重他人的专利权、创造权和垄断权-对于因乙方不尊重他人的这种 权利，其中包括a国境内外工程的技术说明和图纸-他人向甲方提出的任何要求 而因之造成的任何损失，乙方应给予赔偿。（五十二）a国的司法权限有关合同的所有解释和执行必须服从a国的现行法律和法规，a国的司法部 门负责审理由合同引起的纠纷。任何一方诉诸法律都不能中止合同的执行，都不影响双方的义务和权利，直 到对争执的问题有了必须执行的判决为止。（五十
19、三）初步验收当乙方完成了合同的主体工程和附属工程以后，应马上用挂号函通知甲方, 并要求甲方确定初步验收日期。同时乙方应清理现场所有杂物。否那么，甲方在用 挂号函件通知乙方并给10天以内的宽限之后，乙方仍未清理现场，甲方就进行 这项清理工作，乙方应负责此项费用。甲方应将确定好的验收日期书面通知乙方, 此验收日期不得超过接到乙方通知日的一个月。验收应在既定日期进行，应起草 一式三份的初步验收纪要，由双方或双方代表签，其中一份交给乙方或其代表。18 如果乙方或他的代表未出席检查，即进行乙方缺席检查，应将情况记入纪要，并 用挂号函件将一份纪要寄给乙方。如果检查证实已完工程符合合同总条款的要求, 那么，
20、乙方通知甲方完工的日期就作为竣工日期;同时也作为维修期的开始日期。如果在检查中发现没有按照合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成乙方 按合同修补和纠正错误、完善工程。维修期就从完善施工后的最后一次检查时开 始。乙方在甲方的全面监督下，从初步验收之日起三个月内，自费对合同中所 有的主体工程和附属工程进行计算，对所有实际完成的工程编制最终报表，并交 甲方审查和认可。甲方向乙方支付一切应得款项，并扣除预付款、罚款、赔偿金 等。但是乙方寄存在甲方的保证金额不得少于合同中规定的比例。否那么，甲方可 扣下一笔款项，用以补足上述比例。如果需要的话，允许甲方对一局部已经完成的工程，根据本条款中规定的内 容和条
21、件进行局部、临时性的验收，条件是局部交付的工程应能使用。在验收工 程之前，乙方应出资在工地提供必要的工具、设备、仪器，供甲方或其代表在检 查、试验时使用。如果在检查、试验当中，发现毛病和错误，但在本质上并不影 响工程也不阻碍受益，那么当甲方认为可以时就接收，也可以给乙方一段修理和 补缺的时限。这笔费用可从乙方在甲方手中的应得款中扣除，只要这些毛病和错 误不影响工程的质量，并能按照要求受益。到工程缺陷修补完善后，再将扣除款 项退回乙方。（五十四）维修期乙方要保证本合同规定的工程无瑕疵，施工良好，全部工程使用时要到达预 期的目的。自甲方初步验收之日起，维修保证期为一年，如果在这期间发现缺点 和缺乏
22、，那么乙方应在收到甲方通知之日后一个星期内进行修理和完善。否那么，19所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成局部。（二）合同金额本合同总金额为第纳尔。兑换美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。 至于“分段工程”那么根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同 中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承当的所有费用、开支、义务、各 种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。 乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费 用提高，
23、工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a国国内或国外新增加赋 税。（三）工期乙方必须根据本合同第一号附件说明，在自移交场地之日起的380天之内完 成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可 抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要 求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。（四）移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持 一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起 草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。（五）查看工地乙方成认在签
24、订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施 甲方代为修理，费用由乙方负担，甲方有权在乙方所交的保证金中扣除此项费用。 本条规定的维修保证期与a国民法中规定的保修期是一致的。（五十五）最终验收在维修期结束前的适当时间，乙方须通知甲方，要求其确定检查和最终接收 的日期。甲方自接到乙方的通知之日起两星期内，应确定检查和验收的日期，并 通知乙方亲自到场或派代表参加。在乙方或其代表参加的情况下，在确定的日期 内进行检查，同时要就此起草一式四份由双方在场人员签的纪要，并将其中的一 份交给乙方。如果乙方或其代表缺席，可在既定日期进行缺席检查，把情况记入 纪要，并寄乙方一份。甲方有权组成一个自己认
25、为合适的接收技术组全权进行各种检查、试验，或 采取任何旨在查看工程质量的措施。乙方应在现场自费提供必要的材料、设备，供该接收技术组按其意愿进行检 查、试验，直到通过检验，证明工程完美无缺并符合条件和规范时才进行最后接 收。如果从检验中发现乙方未履行其义务，那么就把接收日期推迟，维修期相应 顺延。如果乙方未在接收技术组于接收纪要中规定的时限内完成，甲方可直接从 乙方的收益中扣除其认为与上述工程相称的金额，或由甲方出资自行施工，其款 项从乙方收益中扣除。对乙方施工中出现的错误、缺陷和缺乏还要索取赔偿，款 项可从乙方履约保证金或其他收益中扣除，这无须办理什么手续。扣完这笔款后, 维修期就结束。在最后
26、验收后，甲方对乙方进行最终结算，并从验收之后起的一 个月内，把乙方在维修期内拖欠的款项扣除后，就将保证金或其他金额退还乙方。（五十六）试验费用乙方承当在a国国内外用于样品和试验的全部费用，根据本合同条款、技术20 规范和工程量表，只要所用的材料不符合合同规定，在任何情况下，乙方须负担 样品、试验费用，并有义务将工程（或局部）拆开，以便检验其质量，然后再恢复 原状，此项费用也由乙方承当。（五十七）乙方易址本合同开头填写的乙方地址变动时，乙方要保证通报。否那么，可按原址与乙 方通信和发通知，责任由乙方承当。但凡涉及合同条款的书面通知，可以面呈，但在影印件上要签，也可用挂号 函件寄送，这种通知一经递
27、交，就具有完全的法律效力。（五十八）合同文本本合同用语书写八份。甲方二份，乙方二份。乙方自己保存一份，另一份 用以交税;并分送财政部计划司、会计司和税务总局各一份。定义和释义1.1 在本合同中，除按上下文另具意义者外，以下词语应解释如下：业主指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人，但不包 括业主的受让人，经承包人同意者除外。承包人指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司，包括其他人代 表，继承人和业经认可的受让人。工程师指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人 以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。工程师代表指任何常驻工程技术人员、监理工程师，或由业主或
28、工程师随 时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督，其权限上工程师书面 通告承包人。21工程包括永久性工程和临建工程。合同指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表 （如果有），还可指标书、接受证书以及承包协议（如已完成）。合同价格指在接受证书中确定的数额，可按本合同以下条款规定增减。建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品, 不管任何性质，但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一局部的材料或其它 物品。“临建工程指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。“永久性工程指按合同将施工和维修的永久工程。“技术规范指在标书或任何标书更
29、改中提及的规范，或由工程师随时可能增 加或书面同意增加的局部。图纸指技术规范中规定的图纸，经工程师书面同意对此种图纸所作的任何 更改，以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。工地指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地，包括 地面、地下、在之上或通过局部，以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的 的其它土地或场所，只要能按合同明文规定构成工地的组成局部。业经认可指已经经书面认可，包括过后对口头认可的书面确认，认可指 书面认可，包括上述规定在内。1.2 按合同上下文所需，单数含义的单词也可据有复数的含义，反过来也是 一样。1.3 合同条款的标题和边注不得视为合同的一局部，不得用
30、于考虑解释条款 或合同。221.4 费用一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。工程师及工程师代表2.1 工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。 如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可，其要件 应在本合同第二局部予以规定。2.2 工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权，但必须将所有此种授权 书的副本提交给承包人和业主。在授权范围内，工程师代表给承包人的任何书面 指令或认可（仅限于此）对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。 以下规定属于例外：工程师代表对任何工程或材料的不予否认，不得影响工程师此后否认以及命 令拆毁、移动或撤除此种工
31、程或材料的权力。假设承包人对工程师代表的任何决定不满意，其有权将此决定提交工程师确认、 取消或更改。转让和分包3.1未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其任何局部，或合同所规 定或依合同而产生的任何收益转让，向承包人的开户银行支付按本合同规定到期 或即将到期的款项除外。4.1承包人不得转包整个工程。除非合同另有规定，未经工程师事前书面同 意，承包人也不得分包工程的任何局部，但工程师不得无故不同意分包，一旦同 意分包，此种同意不得免去承包人所承当的任何合同所规定的责任或义务，他必 须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任，如 同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理
32、人、雇员或工人所为。以计件方式23 提供劳力不得视为是本条所规定的分包。合同文件5.1 以下要件得在合同第二局部规定：(1)用以起草合同文件的语言；(2)合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。如果文件用一种以上语言作成，用以解释合同的语言也必须在第二局部中规 定，且将被定为“主体语言”。5.2 除合同中另有规定外，合同第一、二局部的条款规定优于其它任何构成 合同的文件的规定。以上述规定为准，构成合同的数个文件可视为能互相解释, 如意思含糊或不一致时，由工程师解释和处理，并由此向承包人发出指令。如工 程师认为，服从此种指令会使承包人发生额外费用，而此种费用是承包人由于上 述意思含糊
33、或不一致而按理无法预见的，工程师应予以证明，业主必须支付相应 的额外款额以补偿此种费用。6.1 图纸由工程师单独保管，但须向承包人免费提供两份副本，承包人所需 的其余副本由他自己制作并承当费用。合同履行后，承包人须将全部合同图纸归 还工程师。6.2 承包人必须将按上述规定所提交的一份图纸副本留在工地，让工程师及 其代理，或工程师书面授权的任何其它人在所有合理的时间内查阅使用。6.3 如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令，包括指示、指令或认可， 工程计划或进展便可能被延误或中断时，承包人必须书面通知工程师。通知书中 应详细说明所需的图纸或命令，所需原因和时间，以及如果不及时提供而可能造 成的任
34、何延误和中断。246.4 如承包人按本条第3款规定索要图纸或命令，由于工程师没有或不能在 合理时间内提供，从而导致承包人误工和/或承当费用，工程师必须考虑此种延 误，以决定是否按本合同第44条规定延长承包人的工期，且只要有理由，承包 人所承当的此种费用必须得到补偿。7.1在施工期间，工程师全权负责随时进一步向承包人提供图纸和指示，以 满足工程正常施工和维护所需。承包人必须执行且受图纸和指示的约束。一般义务8.1 承包人必须根据合同条款，对工程的施工和维护予以应有注意，且提供 此种施工和维护所必需的包括劳动管理在内的所有劳力（包括劳力监督）、材料、 施工成套设备及其它一切物品，不管其是临时或长期
35、性质，只要合同明文规定需 要或根据合同合理推断需要。8.2 承包人必须对现场操作和施工方法的恰当、稳定及平安性负全部责任。 除非合同另有明文规定，承包人对工程师制定的永久性工程的设计或规格，或临 建工程的设计或规格概不负责。9.1 如经要求,承包人必须签署一承包协议，该协议由业主制定并承当费用， 协议应附带必要的修正条款。10.1为正常履行合同，在标书中，承包人应承诺按要求取得保险公司或银行 的保单或保函，或其它业经认可由承包人向业主负连带责任的担保，其数额不超 过验收证书中规定的保单或保函额，上述保险公司、银行或担保以及上述保单或 保函的条款必须经业主认可。此种保单或保函的取得或担保的提供，
36、以及缔结保 单或保函的费用应全部由承包人承当，合同中另有规定的除外。11.1业主必须在招标文件中向承包人提供由业主或其代理人在进行工程考25 察时获得的水文及地质情况资料，标书必须视为是基于此种资料所制定的，但承 包人必须对资料的理解自行负责。承包人也必须被视为已视查了工地及周围环境，查阅了可获得的有关工地资 料，且在提交标书前，对一切实际情况，从形式到性质，包括地质条件、水文和 气候条件、工程范围和性质以及完成工程所必需的材料、到达工地的交通工具和 所需的食宿等感到满意，总之，承包人必须被视为已得到所有必要的资料，除涉 及上述情况外，还涉及风险、意外事件及其它一切可能其投标的情况。12.1承
37、包人得被视为在投标前已对其工程标书，对标价的建筑工程清单和单 价和价格表（如果有）上所列的单价和价格的正确性和完善性感到满意，此种投 标价格必须贯穿其所有的合同义务，适用于所有为工程的正常施工和维护所必需 的事物，除非本合同另有规定。然而，在施工期间，如承包人遇到除工地气候之 外的其它自然情况或人为阻碍，依他所见，此种自然情况或人为阻碍是经验丰富 的承包人也无法预见的，承包人必需立即书面通知工程师代表，如工程师确认此 种情况或人为阻碍是经验丰富的承包人无法合理预见的，工程师必需作证且业主 支付承包人由于此种情况而承当的额外费用，包括因遇到此种情况或阻碍而：（1） 为执行工程师可能向承包人发出的
38、与此情况有关的任何指示而发生的正当合理 的费用，以及（2）在无工程师具体指示时，承包人可能采取业经工程师认可的 恰当和合理措施而发生的正当合理费用。13.1除因法律或自然因素而不能之外，承包人必须严格按合同规定施工和维 护工程，使工程师感到满意，且必须遵守和严格执行工程师有关任何事项的的指 令和指示，不管合同中是否有规定，提及或涉及到工程。承包人只能从工程师处 接受指令和指示，或根据本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。2614.1 中标后，承包人得在第二局部条款规定的时间内向工程师提交一份其计 划施工的程序方案，以征得工程师的认可。承包人还得随时应工程师或其代表的 要求，提供一份承包
39、人的施工计划安排和方法的说明书，以供其参考。14.2 不管何时，只要工程师发现工程实际进度与本条第1款规定的业经认可 的方案不符，承包人必须应工程师的要求，提供一份修改方案，对原有的方案作 必要的修正，以保证工程能在本合同第48条规定的期限内完工。14.3 承包人不得因向工程师或工程师代表提交或经其认可此种方案或因提 供此种细节而被免除任何合同责任或义务。15.1在施工期间，以及其后在工程师认为是为正常履行合同义务而必需时, 承包人必须行使一切监督权。承包人，或其经工程师书面认可的全权代理人或代 表(此种认可可随时撤销)应当随时在工地，一直进行监督管理。如工程师撤销 对代理人的认可，在接到书面
40、撤销通知后，承包人必须尽快根据撤换规定，将其 撤离工地，且今后不得再在工地上以任何身份雇佣他，且用另外一位经工程师认 可的代理人予以替代。此种授权代理人或代表得代表承包人接受工程师的指令和 指示，或按本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。16.1 承包人必须在工地上提供和雇用与施工和工程维护有关的：(1)对本专业熟悉和经验丰富的技术人员，能胜任规定监督工作的分代理 人、工头和领班，以及(2)为正常和及时施工和维护工程所需的熟练、半熟练和非熟练工人。16.2 如工程师认为承包人雇来进行或有关施工或工程维护的任何人员行为 不轨、或不能或疏于履行其职责、或认为其雇佣纯属不必要，工程师有权反对
41、雇 佣，并要求承包人立即将其从工地解雇，未经工程师书面同意，此种人员不得再27 被雇用到工地。凡被从工地解雇人员的职位应尽快由工程师认可的称职人选接替。17.1承包人负责按工程师提交的书面参考原图的有关点、线和面的规定，忠 实恰当地进行测定放线，如上所述，使工程的位置、水平、面积正确无误，并校 准工程的各局部，且负责提供与工程相关的所有必要工具、设备和劳力。在施工 中，如任何时候在工程的位置、水平、面积或工程任何局部的校正出现过失，应 工程师或工程师代表的要求，承包人必须改正错误以使工程师或工程师代表满意, 改正费用由承包人自己承当，此种错误是由工程师或工程师代表提供的书面资料 过失而导致的除
42、外，在这种情况下，须由业主承当改正费用。承包人不得因工程 师或工程师代表对任何位置测定或任何线或任何水平面的检查而免去确保其正 确无误的责任，承包人必须仔细保护和保存工程位置测定中使用过的水准点、观 测杆、测标及其它物品。18.1在施工中，工程师如在任何时间要求承包人钻孔或进行挖掘勘探，此种 要求必须作成书面，且得视为是根据本合同第51条规定作出的附加命令，除非 数量清单中已经列有有关此种预计工程的备用款。19.1凡有必要或应工程师或工程师代表、或任何正式成立的工程管理处的要 求，承包人必须自费提供和维护与工程有关的所有灯光、警卫、栅栏和看护以保 卫工程，或保障公众及其它人的平安和便利。20.
43、1从开工至按本合同第48条中的竣工证书规定的日期为止，承包人都得 对工程全权负责。只要工程师就永久性工程的任何局部签发了竣工证书，承包人 从局部竣工证书中规定的日期起不再对永久性工程的此局部负责，此局部的责任 那么转至业主。此外，承包人必须对任何尚未完工而他得在维护期内完成的工程负 全权维护负责，直至此种工程完工。如工程或其任何局部出现任何损害、损失或28 毁坏，不管何种原因，除本条第2款规定的除外风险外，承包人均得自费负责修 理和修补，以确保永久性工程竣工时处于状态良好，各方面都合乎合同的要求和 工程师的指示。如因除外风险而导致任何损害、损失或毁坏发生，承包人必须应 工程师的要求（如果有）以
44、及本合同第65条的规定，如上所述，进行修理和修 补，费用由业主承当。承包人也必须对为完成未竣工程或履行本合同第49或50 条规定的义务，在施工过程中对工程造成的任何损害负责。20.2除外风险包括战争、敌对状态（无论是否宣战）、侵略、外国敌人行 为、叛乱、革命、起义或兵变或篡权、内战、或不是由承包商的雇员、其转包人 单独制造和不是因工程管理而发生的暴动、骚乱或混乱、或因业主使用或占用任 何局部的永久性工程、或纯属工程师工程设计的原因、或因任何核燃料或核燃料 燃烧后的废料以及放射性有毒爆炸物引起的辐射和污染、或任何爆炸物、核装置 或核装置部件的其它危险特性、以音速、超音速飞行的飞机或其它飞行物的压
45、力 波以及其他任何此种自然力的作用，其不能为有经验的承包商所预见，也不能合 理提供物资或投保与之对抗，所有这一切在本合同中都被称为“除外风险。21.1承包人必须以业主和承包人的共同名义，为防止合同规定的应由承包人 负责的除除外风险外的一切损失或损害投保，不管其由什么原因造成，此种投保 不得减少本合同第20条所规定的承包人的义务和责任，业主和承包人的保险除 包括本合同第20.1条规定的期限外，还包括因维护期开始前发生的原因而在维 护期内产生的损失或损害，以及承包人在履行本合同第49条或50条规定的义务 而开展任何工作期间所造成的任何损失或损害，投保工程包括：（1）正在施工的工程，按其目前的合同价
46、值，或按21条第2款可能规定的 附加款额，连同按替换价值计算的用于工程的材料。29工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、 交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。（六）履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额 为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。 该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五 十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完美施工和
47、履行甲方权利的保证。乙 方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同 额度补足保证金。否那么，甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程， 由甲方自行施工而由乙方承当费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即 可，无须诉诸法院或采取其它措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。（七）图纸和规范完善无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随时可以更正。 乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程序，并在适当的时候把自己的意见告 诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其 自己提出来的一样。（八）施工进度计
48、划表乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，说明为完本钱合同 工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时（2）承包商带到工地上的建筑成套设备和其它物品，按其替换价值投保。此种保险必须在一保险公司投放，条款得经业主认可，业主不得无故不同意 投保，承包人必须随时应要求向工程师或工程师代表出示保险单和支付现行保险 费的收据。22.1 除合同另有规定外，承包人必须保护业主不得因施工和工程维护而产生 或导致的任何人员伤害、材料损失及财产损失而受任何损失和作任何赔偿，且不 因所有与之有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损失， 对以下事项所作或与之有关的补偿或损害赔偿除外：（1）工程或局部工程永久使用或占用土地；（2）业主在任何土地面上、上方、下面、里面或经过局部施工或局部施工 的权利；（3）按合同规定施工或维护工程而不可防止的人员或财产损失；（4）因业主、其代理人、雇员或其它不为承