《建筑施工分包合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工分包合同(合同版本).docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0243建筑施工分包合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑施工分包合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。总包方（甲方）：地址：邮码 法定代表人：职务分包方（乙方）：地址：邮码 法定代表人：职务依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包 实施方法和XX市人民政府XX号文件的有关规定，经双方协商
2、一致， 签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：施工许可证号：营业执照号：四、分包工程范围及工程量（附预算书）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同五、分包工程期限 年一月一日开工 年月一日竣工。六、分包工程人工费用 元。七、乙方投入工种及人数 人。第二条工程结算按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人计 算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程 量预结（幅度不得超过已完成量的80% ）工程竣工后经甲乙双方共 同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织
3、验 收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量, 如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当；如工 程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条平安生产一、甲方对乙方承当的工程要做平安交底提出明确的平安要求, 并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格 遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生产设施，乙方经检查合格方 可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方
4、确有困难，可提出需用计划，甲 方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故, 由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事 用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丧失照 价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生 等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意,可在甲 方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方米人工费包干，每平方米一元。二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为
5、 元。到达合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米J L/o合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同三、单项分包石、土方工程的每预算工日为 元。四、清工每工日为 元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为 元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）J L/O七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为 元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥 青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲 方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方
6、施工中用料浪费及不合理 的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料， 做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具,由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爰护,如有丧失损坏，乙方负责赔偿。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机 械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自 带机械按有关规定处理）。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负 责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、
7、材料供应等工作双方应 密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现 场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责 任,并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志, 不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验 达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同, 造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或 解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合
8、同时,应由乙方赔偿甲方因合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因 此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否那么每逾期一 天，应偿付给甲方按分包工程人工费一%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付，按银行 短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附那么一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。 解决不了的，可按以下第（）项解决：（1 ）向建筑物所在地经济合 同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式一份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政 管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.第十二条合同附件及有效期 一、合同附件:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .工程预算书；.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕 后失效。总包单位：法定代表人：一年一月一日分包单位：法定代表人：一年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE