《园林绿化工程施工合同 GF—2020【标准版】—2605.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《园林绿化工程施工合同 GF—2020【标准版】—2605.docx(57页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、GF20202605园林绿化工程施工合同示范文本(试行)(1)平安文明施工费(含税):人民币(大写)(元);(2)暂估价金额(含税):人民币(大写)(元);(3)暂列金额(含税):人民币(大写)(元);(4)农民工工伤保险(含税):人民币(大写)(元)o2.合同价格形式j 五、承包人工程负责人姓名:;身份证号J O六、预付款预付款:发包人在合同签订后个工作日内支付合同价的%作为工程预付款。 七、绿化种植及养护要求1 .在施工过程及绿化养护期内植物死亡,须按原设计品种和规格更换,更换费用由承包人 承当。2 .竣工验收时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草坪等):3 .养护期满移交时苗木成活率约定
2、(乔木、灌木、地被、草坪等):八、其他要求JO九、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件:(1 )中标通知书(如果有);(2 )投标函及其附录(如果有);(3 )专用合同条款及其附 件;(4 )通用合同条款;(5 )技术标准和要求;(6 )肆氏;(7 )已标价工程量清单或预算书;(8 ) 其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容I的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺111 .发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程
3、建设资金并按照合同约定的期限 和方式支付合同价款,及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户,并加强对施工总承包单 位按时足额支付农民工工资的监督。2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不进行 转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任;按照有关规定开设农 民工工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订 与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间
4、本合同于 年一月日签订。十三、签订地点本合同在 签订。十四、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成局部。十五、合同生效本合同自 生效。十六、合同份数本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。承包人:(公章)发包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)社会统一信用代码J 社会统一信用代码J地址J 地址J邮政编码J 邮政编码J法定代表人J 法定代表人J委托代理人J 委托代理人J J J J J电子信箱J 电子信箱J开户银行J 开户银行J账号J 账号J13第二局部通用合同条款通用合同条款共计20条,采用建设
5、工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201 )的“通 用合同条款”。第三局部专用合同条款1. 一般约定1.1.1.1本款修改 1.124、1.125 ,补充 1.1311、1.1.3.12, 1.1.3.13, 0 合同1.1.1.10 其他合同文件包括jO112合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人和总监理工程师:名称J;资质类别和等级J; 总监理工程师姓名j 鸿关系 J;总监理工程师执业资格证书号j; 电子信箱J; 通信地址J O1.1.2.5 设计人和设计工程负责人: 名 称J; 资质类别和等级J; 工程负责人姓名J;联系 J; 电子信箱J; 通信地址J O工程和设备1.1
6、37作为施工现场组成局部的其他场所包括jO永久占地包括:。11时占地包括:。1.1311 园林绿化工程:是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、 区域绿地,以及对城市生态和景观影响较大建设工程的配套绿化,主要包括园林绿化植物栽植、 地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕10 塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。1.1312 绿化工程:是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。1.1313 13绿化养护:是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有 害生物防治、改植与补植、绿地防护(如防台风、防寒)等技术措施。日期和期
7、限1.148 绿化养护期:是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限,从工程竣工验收合格之 日起计算。绿化养护期最长不得超过24个月。1.149适用于合同的其他规范性文件JO1.150 和规范本款修改141、O1.150.1 于工程的标准规范包括:园林绿化工程施工及验收规范(CJJ82 );园林绿化养护标准(CJJ/T287 );建设工程工程量清单计价规范(GB50500 );园林绿化工程工程量计算规范(GB50858 );与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准JO142发包人提供国外标准、规范的名称j ,发包人提供国外标准、规范的份数J O143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求jO1
8、.151 文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为J O11101.6图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限二发包人向承包人提供图纸的数量:中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局1.1.1 包人提供图纸的内容J 01.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括J; 承包人提供的文件的期限为J; 承包人提供的文件的数量为J; 承包人提供的文件的形式为J; 发包人审批承包人文件的期限J 01.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定J O1.7联络171发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、同意、
9、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。172发包人接收文件的地点J;发包人指定的接收人为J 0承包人接收文件的地点J; 承包人指定的接收人为J 0监理人接收文件的地点J; 监理人指定的接收人为J 01.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定J O1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定J O关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定J O1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承当。1.11 知识产权12关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或
10、委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属J关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求J13于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属JO 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求JO承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承当方式JO 1.13工程量清单错误的修 正本款修改为:承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察,如发现 差异,应在 天内以书面形式向发包人提出;有以下情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:出现工程量清单错误时,是否调整合同价格J O允许调整合同价格的工程量偏差范围J O2.发包
11、人2.1 许可或批准本款补充、。211根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。2.2 发包人代表 发包人代表: 姓名J;身份证号J;职务J;联系 J; 电子信箱J; 通信地址J; 发包人对发包人代表的授权范围如下J 02.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:15提供基础资料发包人还应提供工程施工区域内现状树木一览表(附件2 X现状土壤指标 等。2.5资金来源证明及支付担保本款修改为:发包人提供资金来源证明的期限要求J发包人提供支付担保期限及方式:发包人应在签订合同后 天内,
12、向承包人提供工程款支付担保,确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式J,担保有 效期至工程款拨付完成为止(不含质量保证金)o 3.承包人本款修改为:321工程负责人:姓名J;身份证号J相关证书及编号J联系 J电子信箱J通信地址J承包人对工程负责人的授权范围如下J关于工程负责人每月在施工现场的时间要求J承包人未提交劳动合同,以及没有为工程负责人缴纳社会保险证明的违约责任:16工程负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:承包人擅自更换工程负责人的违约责任:17324承包人无正当理由拒绝更换工程负责人的违约责任j3.3承包人人员本款补充承包人提交工程管理机构及施工现场管理人员安排报告
13、的期限J o333承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任j o334承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求j O 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任j O承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任J技术负责人姓名J;身份证号J; 专业J ;职称等级J O分包本款修改、分包的一般约定禁止分包的工程包括:绿化工程 O主体结构、关键性工作的范围J O1.5.1 分包确实定允许分包的专业工程包括J 0涉及分包的工程内容,分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。其他关于分包的约定J O分包合同价款关于分包合同价款支付的约定J O工程照管与成品、半成品保护18本款补充3
14、62。361承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间j362现状树木的保护起始时间j o191.5 履约担保承包人是否提供履约担保J O本款补充:履约担保金额及方式:签订合同后 个工作日内,承包人需提交履约担保人民币元(不高于中标价的10% ),以保函或保险形式执行。履约担保的有效期至本工程 竣工验收合格为止。 4.监理人1.6 监理人的一般规定关于监理人的监理内容J O关于监理人的监理权限J O关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当的约定J O1.7 监理人员关于监理人的其他约定J O1.8 定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人
15、对以下事项进行确定: (1J;(2J;(3J o.工程质量5.1 质量要求511特殊质量标准和要求j o关于工程奖项的约定J O5.3 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定j o监理人不能按时进行检查时,应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过J 小时。6 .平安文明施工与环境保护6.1 平安文明施工6.1.1 工程平安生产的达标目标及相应事项的约定:20关于治安保卫的特别约定:21说明为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据中 华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规, 住房和城乡建
16、设部、市场监管总局组织编制了园林绿化工程施工合同示范文本(试行) (GF20202605 )(以下简称合同示范文本)。为便于合同当事人使用,现就有关问题 说明如下:一、合同示范文本的组成合同示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三局部组成。(-)合同协议书合同协议书共计16条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价 格形式、承包人工程负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以 及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。()通用合同条款通用合同条款共计20条,采用建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201
17、)的通 用合同条款”。(三)专用合同条款专用合同条款共计20条,是对通用合同条款原那么性约定的细化、完善、补充、修改或另 行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商 对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1 .专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2 .合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,防止直接 修改通用合同条款;3 .在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完 善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,那么填写无”
18、或划九二、合同示范文本的性质和适用范围关于编制施工场地治安管理计划的约定二615文明施工合同当事人对文明施工的要求:616关于平安文明施工费支付比例和支付期限的约定jO4 .3环境保护本款补充:合同当事人对农药、肥料的使用要求J 07.工期和进度7.1 施工组织设计本款修改7.1.1。711工程涉及以下内容的,合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项 施工方案:口现状树木保护;古树名木保护;口土壤改良;口其他内容J O施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定JO发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限J O7.2 施工进度计划施工进度
19、计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限J O7.3 开工本款修改731开工准备22关于承包人提交工程开工报审表的期限J O关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限J23关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工通知因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4 测量放线本款修改。7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 的期限J O7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形JO7.5.2 因承
20、包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为JO因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限JO7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定JO7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1J;(2J;(3J o7.9 提前竣工的奖励提前竣工的奖励:248.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用25本款修改发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承当jO8.6样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求J O8.8施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于
21、修建临时设施费用承当的约定J O9.试验与检验9.3材料、工程设备和工程的试验和检验本款补充关于送检材料的约定JO 10.变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定J O10.4 变更估价本款补充10.4.1 变更估价原那么关于变更估价的约定:O10.4.3 变更估价的支付方式及时间关于变更价款的支付方式及时间的约定J O10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限J O发包人审批承包人合理化建议的期限J O承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额2610.7暂估价本款补充 107.1、27暂估价材料的明细详见附件3:暂估价一览表。10.7
22、.1 依法必须招标的暂估价工程对于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取通用合同条款中第_种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价工程对于不属于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取通用合同条款中第 种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价工程承包人直接实施的暂估价工程的约定J O10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定J O11.价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定J O因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其
23、来源的约定J; 第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2 )关于基准价格的约定J o承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:合同履行期间 材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算 书中载明材料单价为基础超过%时,其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:合同履行期间 材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书 中载明材料单价为基础超过%时,其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间 材料单价涨跌幅以基准单
24、价为基础超过士%时,其超过局部据实调整。第3种方式:其他价格调整方式J。 12.合同价格、计量与支付2012.1合同价格形式1.单价合同。综合单价包含的风险范围:21风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法J O2 .总价合同。 总价包含的风险范围J 0风险费用的计算方法J O风险范围以外合同价格的调整方法J 03 .其他价格方式J 04 2.2预付款 本款修改1221、预付款的支付预付款扣回的方式J 012.2.2 预付款担保 签订合同后 个工作日内,承包人需提交支付担保人民币 元(中标价的% ),以口保函或口保险形式执行。预付款担保的有效期至 为止。12.3 计量 计量原那么工程
25、量计算规那么J 012.3.2 计量周期 关于计量周期的约定J O12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定j 012.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定J 01235总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第项总价合同的计量约 定进行计量J。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序J 012.4 工程进度款支付20本款修改12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定J21合同示范文本为非强制性使用文本。合同示范文本适用于园林绿化工程的施工承发包 活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况,参照本合同示范文本订立合同,并按照法律
26、 法规规定和合同约定承当相应的法律责任及合同权利义务。合同示范文本中引用的规范、标准中,未备注编制年号的,均采用现行最新版本。12.4.3 进度付款申请单的提交(1 )单价合同进度付款申请单提交的约定:(2 )总价合同进度付款申请单提交的约定J o(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定jO12.4.4 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限J发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限JO承包人根据工程进度申请支付工程款,每期工程进度款按以下方式选择支付: 按实际完成工程量的百分比支付: , 按形象进度支付: , 按月实际完成工程量%支付;口其它J O发包人在收到工程款进度申请
27、后 个工作日内完成支付,累计支付到达合同价款的%时,停止支付进度款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式JO支付分解表的编制2 .总价合同支付分解表的编制与审批jO3 .单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批jO13 .验收和工程试车13.1 分局部项工程验收22监理人不能按时进行验收时,应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过J 小时。13.2 竣工验收2323本款补充、修改。13.2.1 竣工验收条件(3 )竣工资料内容和份数J o13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定JO发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法J13.2.5 移交、接收
28、全部与局部工程绿化工程移交期限J O其他工程移交期限J O发包人未按本合同约定接收全部或局部工程的,违约金的计算方法为J O承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为JO13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容J O(1)单机无负荷试车费用由 承当;(2 )无负荷联动试车费用由 承当。1333投料试车关于投料试车相关事项的约定J 013.6竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限J O.竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限J O竣工结算申请单应包括的内容:2414.2竣工结算审核本款修改为:发包人审批竣工付款申请单的期限二25结算款支付方式及时
29、间:工程竣工验收合格后 个工作日内支付至合同价或口已完工程量的总价的% ;结算完成后 个工作日内支付至结算价的% ;工程归档档案移交后 个工作日内支付至结算价的%o关于竣工付款证书异议局部复核的方式和程序JO14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数J 0承包人提交最终结算申请单的期限J O14.4.2 最终结清证书和支付(1 )发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限JO14.5 竣工归档资料本款补充:(1 )施工中未发生设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交 发包人。(2)施工过程中发生设计变更的,需经相关方书面确认后
30、由设计单位出具设计变更材料, 由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。(3)工程竣工验收结算后 天内,承包人应提供给发包人 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。竣工归档资料的形式和格式J 0(4)因承包人拖延或不办理竣工归档资料时,经发包人催告,个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的,发包人有权委托第三方机构整理,相关费用由 承当。15 .缺陷责任期与保修本条补充15.5o15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限J 015.3 质量保证金26本款修改为:工程质量保证金的支付方式和时间:工程质量保证金为结算款的% (3%), 采用以下方式执行:27口担保;口保险;口其他J O工程缺陷责任
31、期满,承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后,在 天内结清工程质量保证金。在工程工程竣工验收前,承包人提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.4 保修15.4.1 保修责任工程保修期为J O1543修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间JO15.5 绿化养护期绿化养护期的具体期限J 0绿化养护期内双方责任约定J O绿化养护期内水电费支付J 0.违约15.6 发包人违约15.6.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形J O15.6.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法:(1 )因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知
32、的违约责任jO(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任JO(3 )发包人违反第10.1款变更的范围)第(2 )项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任J 28(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任J29(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任J O(7 )其他j o15.6.3 因发包人违约解除合同承包人按1611项发包人违约的情形)约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不
33、能实现的,承包人有权解除合同。15.7 承包人违约15.7.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形J 015.7.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承当方式和计算方法J O15.7.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定J O发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承当方式J 016 ,不可抗力16.2 不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形J 017.4 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。18 .保险18.1 工程保
34、险关于工程保险的特别约定J O18.3 其他保险关于其他保险的约定:30承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定J31第一局部合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、承包人工程负责人六、预付款七、绿化种植及养护要求八、其他要求九、合同文件构成十、承诺十一、词语含义十二、签订时间十三、签订地点十四、补充协议十五、合同生效十六、合同份数第二局部通用合同条款第三局部专用合同条款.一般约定1 .发包人.承包人2 .监理人.工程质量20.争议解决20.3争议评审本款补充。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决
35、定J争议评审小组确实定关于评审机构的约定J O争议评审小组成员确实定J O选定争议评审员的期限J O争议评审小组成员的报酬承当方式J。 其他事项的约定J O20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定JO 20.4仲裁或诉 讼本款修改为: 因合同及合同有关事项发生的争议,按以下第 种方式解决:(1 )向 仲裁委员会申请仲裁;(2 )依法向 人民法院起诉。20.6通知送 达本款补充:双方确认本合同载明的联系方式(联系 、电子信箱、 号码及通信地址)准确无误, 如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无 法送达,或者联系方式变更未及时通知另一方,
36、以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知 或者文件无法送达、拒绝签收,那么相关通知或文件自寄送或发送后第 天起视为已送达。32附件1:承包人承揽工程工程一览表单位工程名称建设规模主要内容合同价格(元)开工日期竣工日期33附件2 :现状树木一览表树木名称规格数量单位生长情况是否古树名木处置情况备注34附件3 :暂估价一览表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注31附件4 :发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达 地点备注30附件5 :发包人供应苗木一览表序号苗木材料名称规格单位数量单价(元)供应时间送达地点备注32附件6:绿化养护责任书发包人和
37、承包人根据园林绿化养护标准(CJJ/T287 )或C地方标准)等相关规定,经协商一致就C工程全称)签订绿化养护责任书。一、责任范围和内容承包人在绿化养护期内,按照有关法律规定和合同约定,承当施工范围内的绿化养护责任。 内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防 治、改植与补植、绿地防护(如防台风、防寒)等技术措施;其他内容双方约定如下J O 二、养护标准绿化养护质量按照口园林绿化养护标准(CJJ/T287 )或口C地方标准)中 级标准。三、考核标准 由发包人按c国家标准行业标准口地方标准)中 级标准进行考核,相关费用从质量保证金中扣除。 四、绿化养护期 绿化
38、养护期 个月,从工程竣工验收合格之日起计算。五、养护责任1 .为确保养护质量,承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。2 .承包人在养护过程中应采取平安措施,防止造成对第三方人身和财产的损害。因承包 人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的,由承包人承当。发生紧急事故需处置的, 承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场处置。3 .苗木成活率按合同约定执行,发生苗木等植物材料死亡,须按原设计品种和规格及时 更换,更换费用由承包人承当。4 .绿化养护期满后,由发包人组织验收。5 .其他责任约定JO3334六、养护费用养护费用由承包人承当。七、其他约定:绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有 效期限至绿化养护期满。发包人:(公章)法定代表人或其委托代理人::签字J地址J J日 期J 年 月 日日 期: 年承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字J地址J J月 日356 .平安文明施工与环境保护.工期和进度7 .材料与设备.试验与检验附件7 :工程质量保修书发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和园林绿化 工程施工及验收规范(CJJ82 )以及L地方标准),经协商一致就L工程名称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同