《建设工程勘察合同_3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程勘察合同_3.docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程勘察合同 工程名称:_工程地点:_合同编号:_(由承包人编填)勘察证书等级:_发包人:_承包人:_发包人托付承包人担当_工程项目的岩土工程任务,依据中华人民共和国合同法及国家有关法规,经发包人、承包人协商一样签订本合同。第一条工程概况11工程名称:_13工程立项批准文件号、日期:_14岩土工程任务托付文号、日期:_年_月_日15工程规模、特征:_16岩土工程任务(内容)与技术要求:_17承接方式:_18预料的岩土工程工作量:_其次条发包人向承包人供应的有关资料文件第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包人
2、或承包人的缘由,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式51本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。52本岩土工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。53本合同生效后,发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。第六条变更及工程费的调整61本岩土
3、工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认,如不确认或不提出修改看法的,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人担当。62变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_第七条发包人、承包人责任71发包人责任711发包人按本合同其次条规定的内容,在规定的时间内向承包人供应资料文件,并对其完整性、正确性刚好限性负责;发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同
4、规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。713发包人应为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件;如不能供应时,应一次性付给承包人临时设施费_元。714开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地运用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并担当费用;发包人应向承包人供应工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其详细位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任;在有毒、
5、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,供应相应的防护措施,并担当有关的费用;以书面形式向承包人供应水准点和坐标限制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并担当费用。715发包人应对工作现场四周建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的爱护负责,对承包人提出书面详细爱护要求(措施),并担当费用。716发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特别工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。717本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。72承包人责任72
6、1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。722承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责实行补救措施外,应减收或免收干脆受损失部分的岩土工程费,并依据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。723承包人不得向第三人扩散、转让其次条中发包人供应的技术资料、文件。发生上述状况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。724遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的爱护要求(措施),爱护好工作现场
7、四周的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。725本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任81由于发包人供应的资料、文件错误、不精确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、平安事故时,由发包人担当法律责任和经济责任。82在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未起先工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50以内时,发包人应支付承包人工程费的50的费用;完成的工作量超过50时,发包人应支付承包人工程费的100的费用。83发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包
8、人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应担当滞纳金。84由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应担当以工程费千分之一计算的违约金。85交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人缘由达不到约定条件,由承包人担当返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人担当违约责任,并依据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。第九条材料设备供应91发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,供应产品合格证明,并经发包
9、人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新选购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自担当发生的费用。若造成停、窝工的,缘由是承包人的,则责任自负;缘由是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。92承包人需运用代用材料时,须经发包人代表批准方可运用,增减的费用由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收101由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。103隐藏工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新
10、检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。104工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应实行有效补救措施。105工程未阅历收,发包人提前运用和擅自动用,由此发生的质量、平安问题,由发包人担当责任,并以发包人起先运用日期为完工日期。106完工工程阅历收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人担当,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包
11、人不得因此而拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其它约定事项:_。第十三条争议解决方法本合同发生争议时,发包人、承包人应刚好协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_份,发包人_份、承包人_份。发包人名称(盖章):_承包人名称(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_托付代理人(签字):_托付代理人(签字):_居处:_居处:_邮政编码:_邮政编码:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_银行帐号:_银行帐号:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_建设行政主管部门备案(盖章):_鉴证看法(盖章):_备案号:_经办人:_(签字)_年_月_日_年_月_日