《正规的劳务承包合同格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正规的劳务承包合同格式.docx(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、正规的劳务承包合同格式 劳务合同是指以劳动形式供应给.的服务民事合同,是当事人各方在公平协商的状况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。以下是我为大家整理的正规的劳务承包合同格式,供大家参考学习。 劳务承包合同1 签订合同双方: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,搞好协作协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:总则 一、工程名称:昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。 二、工程地点:昭阳区海楼路下段水文站旁。 三、工程范围:
2、模板安装、拆除,泥工(砌筑墙体、抹灰),钢筋加工安装。 四、工程造价:模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方供应),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(全部焊接材料、机械由甲方供应)预算造价,建筑面积21600平方米,合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资,乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。全部建筑所需材料由甲方自行选购。 其次条:工程期限 本合同全部工程自20_年5月18日开工至20_年5月18日竣工(施工工期可依据施工现场状况及施工工艺调整)。在组织施工过程中,如遇下列状况,得顺延
3、工期,双方应准时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、因甲方提出更变方案或更变施工图而不能连续施工者; 第三条:物资供应 一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理: 1、所用材料由加方自行选购。 2、所选购材料必需根据国家有关标准、规范验收合格,方可使用。 二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所需要求,必需以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应的甲方负担。 三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时,必需验证。如无证明,须经试验合
4、格方准使用,其试验费应由负责供应甲方负担。 第四条:工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列规定办理: 模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方供应),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(全部焊接材料、机械由甲方供应)预算造价,建筑面积21600平方米,合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元包干。 二、本合同自签订生效之日后,甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费,拨付比例为完成建筑面积的75%。 第五条:施工与设计变更 一、甲方管理人员准时有效的组织乙方劳务人员严格根据百年大计、质量第一的方针。要求全部工序达到合格标准。 二、在
5、组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随便变更设计,如遇下列状况造成乙方窝工,返工和材料,构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担。 1、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方,乙方应准时通知甲方,由甲方与原设计单位商定提出修改或更变设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准连续施工; 2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更未批准前,任何一方不得强行施工; 3、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。 4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责,不得影响乙方施工。 三、在施工中由于乙方本
6、身缘由造成的停工、返工,材料倒运等损失。均由乙方自行负担。 第六条:竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工15日内,应将验收日期通知甲方,届时验收,甲方无理推迟验收,期间所发生的各项损失,应由甲方负担。 二、工程验收合格,从验收之日起10天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。 三、在进行竣工工程验收中,如发觉不合格需返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,乙方在规定期限内完成,完成后阅历收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方担当。 四、竣工工程验收以后,乙方对施工的泥工(抹灰)工程质量保修一年。 第七条:嘉奖、惩处 一、无
7、 第八条:工程负责人和工伤事故 一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵同志为现场施工负责人。 二、甲方有责任训练工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善,造成的其他损失,均由乙方负责,并不得因此影响工程进度。 第九条:本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本合同一式四份,其中正本两份、副本两份,甲乙双方各执两份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 劳务承包合同2 发包人:(全称)(以下简称甲方) 承包人:(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法,
8、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循公平,公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。 第一条:工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、全部安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、) 其次条:承包方式 劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。 第三条合同价款: 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定
9、计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。 第四条:付款方式 进场第一个月不结算、其次个月底开头支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。 第五条:安全施工,及安全事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好安全工作,搞好进场人员安全训练,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。 5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项
10、安全惩罚措施条例。 第六条:工程质量,验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收,并做好验收前的预备工作,如发觉施工质量问题
11、马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条:工期要求 7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。 7.2必需严格执行双方商定工期,承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场,编制施工进度方案,严格按进度方案施工。 第八条:文明施工 8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场干净,做到工完料清,材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准,双方商定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必需报项目部许可,经专业电工安装,工
12、地不得私开小买部。 第九条:材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。 9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等 9.3全部防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除
13、。 承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁铺张材料,发觉材料铺张,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按方案提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过商定工期的租赁费由承包人担当 。 第十条:发包人的权利及义务 10.1负责供应场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套),供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图
14、纸会审,编制施工组织设计及总的工期掌握方案,审查承包人编制的具体施工进度方案和专项方案。 10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发觉有违反商定规定,发包人提出整改看法,督促承包人进行整改,承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条:承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证工人的政治素养,身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。 11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特别工种证件及身份证复印件)。 11.3在施工生产过程中,承包人必需保证作业人员相对稳定
15、,不能随便变更备案人员,听从发包人的统一支配。 11.4承包人必需按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜使用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。乐观做好各项预备工作。 11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面训练,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的“三险”。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人.及作业人员身份证复印件,特别工种操作证。 第十二条:承包人违约责任 1
16、2.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。 第.条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人
17、不情愿和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条:合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同3 甲方: 乙方: 为保证双方合法权益,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则,双方就本工程施工事项协调全都,订立本合同。 一、施工内容
18、: 1、工程名称: 2、工程内容: 二、承包方式: 1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积元(阳台面积按一半计算建筑面积)。 2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。 3、承包内容: 乙方所担当承包工程内的全部木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。 4、管理内容: 1)遵守公司的各项规章制度,听从领导、听从指挥。 2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人担当。 3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开头施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、合同工
19、期: 自年月日开工至年月日竣工 四、质量标准:合格 1)、严格按设计要求施工,必需满意规范规定。 2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格惩罚。 3)、造成严峻后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。 五、安全标准:安全无事故施工 1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不损害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严峻后果,乙方自负。 2、严格执行公司安全生产有关各项条例。 六、材料管理: 1、执行材料消耗定额。 2、限额领料,乙方必需指派专人领料。 3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失铺张造
20、成的经济损失由乙方担当,甲方按原价从乙方承包费中扣取。 七、现场管理: 1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行支配所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。 2、甲方负责乙方全部的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。 八、付款方式: 施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。 九、违约责任: 1、对中途不干造成的一切损失由乙方担当。已发生的人工费甲方概不负责。 2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。 3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。 4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。 5、若由甲方缘由或不行抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。 十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。 十一、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。 合同终止条件: 1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。 2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。 甲方:乙方: 负责人:负责人: _年月日 正规的劳务承包合同格式